城市绿化混凝土施工合同

城市绿化混凝土施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：一、项目概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目内容：包括但不限于绿化混凝土施工、绿化带养护、绿化设施安装等。二、合同金额2.1本合同的总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价应包含所有施工费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自乙方收到甲方书面开工通知之日起算。3.2乙方应按合同约定的工期完成项目，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及地方绿化工程相关标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：（1）绿化混凝土施工应符合设计要求，表面平整、坚实、美观；（2）绿化带养护应达到植物生长旺盛、病虫害防治有效、环境整洁的要求；（3）绿化设施安装应安全、牢固、美观，功能齐全。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款，支付方式为：____。5.2乙方应按照合同约定完成施工，并保证工程质量。5.3甲方应提供施工所需的相关资料和场地，并保证资料的真实、完整、有效。5.4乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，严格按照安全生产的要求进行施工。六、违约责任6.1甲方未按约定支付合同价款的，应向乙方支付迟延付款违约金，违约金计算方式为：____。6.2乙方未按约定完成施工的，应向甲方支付迟延完工违约金，违约金计算方式为：____。6.3双方因违反合同约定造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.项目设计方案2.施工图纸3.工程量清单4.材料及设备采购清单5.施工组织设计6.安全生产措施方案7.质量保证措施8.合同价款支付明细表9.违约金计算公式10.工程验收标准及方法二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付合同价款的，认定为违约行为。2.乙方未按约定完成施工的，认定为违约行为。3.乙方施工质量不符合工程验收标准的，认定为违约行为。4.甲方提供资料不真实、不完整、无效的，认定为违约行为。5.乙方未遵守国家及地方相关法律法规，未严格按照安全生产要求进行施工的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.城市绿化混凝土施工合同：是指甲方将其拥有的城市绿化混凝土施工项目交由乙方承建，双方约定的权利义务关系的书面文件。2.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。3.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照约定应当支付给对方的一定数额的金钱。4.工程验收：是指项目完成后，由甲方组织有关方面专家对工程质量、进度、投资控制等方面进行评估、检查和确认的活动。5.绿化混凝土施工：是指利用混凝土等材料进行绿化区域的建设，包括土地平整、混凝土铺设、绿化植物种植等工程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付合同价款。解决办法：乙方应与甲方进行沟通，要求甲方按照合同约定支付价款；甲方仍不支付的，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定完成施工。解决办法：甲方应与乙方进行沟通，要求乙方按照合同约定完成施工；乙方仍不履行的，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。3.问题：施工质量不符合工程验收标准。解决办法：甲方应要求乙方按照工程验收标准进行整改，直至达到标准要求；乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求的，甲方可以依法向人民法院提起诉讼。4.问题：甲方提供资料不真实、不完整、无效。解决办法：乙方应要求甲方提供真实、完整、有效的资料；甲方仍不提供的，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。5.问题：乙方未遵守国家及地方相关法律法规，未严格按照安全生产要求进行施工。解决办法：甲方应要求乙方立即整改，严格遵守国家及地方相关法律法规，严格按照安全生产要求进行施工；乙方仍不整改的，