伪造工程承包合同范例案例

伪造工程承包合同范例案例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：________________

乙方（以下简称“承包方”）：________________

鉴于甲方拟对下列工程项目进行建设，现甲乙双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程项目基本情况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程内容：________________

5.工程总投资：________________

二、工程承包范围及内容

1.承包方负责本工程的设计、施工、监理、验收、保修等全过程。

2.承包方应按照国家有关法律法规、行业标准、设计文件及甲方要求，确保工程质量、进度和投资效益。

3.承包方应按照合同约定的时间节点完成工程，不得擅自拖延工期。

三、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币________________元整（大写：________________）。

2.合同价款支付方式：

（1）开工前支付合同价款的百分之二十作为预付款；

（2）工程进度达到百分之三十时支付合同价款的百分之四十；

（3）工程进度达到百分之六十时支付合同价款的百分之三十；

（4）工程进度达到百分之九十时支付合同价款的百分之十；

（5）工程竣工验收合格后支付合同价款的百分之十作为质保金。

四、工程进度及竣工验收

1.工程开工日期：________________

2.工程竣工日期：________________

3.工程竣工验收：本工程竣工验收合格后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后办理工程交接手续。

五、工程质量保证

1.承包方应严格按照国家有关法律法规、行业标准、设计文件及甲方要求，确保工程质量。

2.工程质量保修期自竣工验收合格之日起计算，为________________年。

六、违约责任

1.甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如有违约，应承担相应的违约责任。

2.发包方未按合同约定支付工程款的，应向承包方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的百分之五计算。

3.承包方未按合同约定完成工程的，应向发包方支付违约金，违约金按未完成工程价值的百分之五计算。

七、争议解决

1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计方案

2.工程施工图纸

3.工程施工合同

4.工程竣工验收报告

5.其他相关文件

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

代表人（签字）：________________

代表人（签字）：________________

签订日期：________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：________________

乙方（以下简称“承包方”）：________________

丙方（以下简称“监理方”）：________________

鉴于甲方拟对下列工程项目进行建设，为保障工程质量和进度，现甲乙丙三方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程项目基本情况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程内容：________________

5.工程总投资：________________

二、工程承包范围及内容

1.承包方负责本工程的设计、施工、监理、验收、保修等全过程。

2.承包方应按照国家有关法律法规、行业标准、设计文件及甲方要求，确保工程质量、进度和投资效益。

3.监理方负责对工程进行全过程监理，确保工程质量和安全。

三、监理方职责及权利

1.监理方有权对承包方的工作进行监督和检查，发现质量问题或安全隐患，有权要求承包方整改。

2.监理方有权对工程进度进行控制，对拖延工期的情况有权要求承包方说明原因，并采取措施予以纠正。

3.监理方有权对工程款支付进行审核，对不符合合同约定和工程实际情况的付款有权拒绝。

四、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币________________元整（大写：________________）。

2.合同价款支付方式：

（1）开工前支付合同价款的百分之二十作为预付款；

（2）工程进度达到百分之三十时支付合同价款的百分之四十；

（3）工程进度达到百分之六十时支付合同价款的百分之三十；

（4）工程进度达到百分之九十时支付合同价款的百分之十；

（5）工程竣工验收合格后支付合同价款的百分之十作为质保金。

五、工程进度及竣工验收

1.工程开工日期：________________

2.工程竣工日期：________________

3.工程竣工验收：本工程竣工验收合格后，由甲乙丙三方共同组织验收，验收合格后办理工程交接手续。

六、甲方权益保障条款

1.甲方有权要求承包方提供工程进度报告、质量检测报告等相关资料，以保障工程质量和进度。

2.甲方有权要求监理方对工程进行定期检查，对监理方的工作进行评价。

3.甲方有权要求承包方在工程竣工后提供保修服务，确保工程长期稳定运行。

七、乙方违约及限制条款

1.承包方如未按合同约定完成工程，甲方有权要求赔偿损失，并有权解除合同。

2.承包方如存在质量问题，甲方有权要求承包方进行整改或更换，直至达到合同约定的质量标准。

3.承包方如拖延工期，甲方有权要求赔偿因工期延误造成的损失，并有权要求承包方支付违约金。

八、争议解决

1.甲乙丙三方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，经甲乙丙三方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计方案

2.工程施工图纸

3.工程施工合同

4.工程竣工验收报告

5.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方介入，旨在确保工程质量和安全，通过专业的监理服务，提高工程质量，降低风险，保障甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，对工程项目的建设质量、进度和投资效益承担主要责任。通过主导合同条款，甲方可以更好地保障自身权益，确保工程项目的顺利实施和长期稳定运行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：________________

乙方（以下简称“开发商”）：________________

丙方（以下简称“物业管理公司”）：________________

鉴于业主拟购置某房地产开发项目，为保障项目开发质量、进度及后期物业管理，现甲乙丙三方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、项目基本情况

1.项目名称：________________

2.项目地点：________________

3.项目规模：________________

4.项目内容：________________

5.项目总投资：________________

二、开发商职责及权利

1.开发商负责项目的整体规划、设计、建设、销售及移交等工作。

2.开发商有权根据项目需求调整设计，但需经业主同意。

3.开发商有权要求物业管理公司提供相应的物业管理服务。

三、物业管理公司职责及权利

1.物业管理公司负责项目的日常物业管理，包括但不限于安保、清洁、绿化、维修等。

2.物业管理公司有权根据业主和开发商的要求调整物业管理服务内容。

3.物业管理公司有权要求开发商提供必要的管理配合和协助。

四、合同价款及支付方式

1.本合同总价款为人民币________________元整（大写：________________）。

2.支付方式：

（1）项目开工前支付合同价款的百分之二十作为预付款；

（2）项目主体结构封顶时支付合同价款的百分之三十；

（3）项目竣工并验收合格后支付合同价款的百分之四十；

（4）项目交付使用后支付合同价款的百分之十五；

（5）项目保修期满后支付合同价款的百分之五作为售后服务费用。

五、项目进度及验收

1.项目开工日期：________________

2.项目竣工日期：________________

3.项目验收：项目竣工后，由甲乙丙三方共同组织验收，验收合格后办理交付使用手续。

六、业主权益保障条款

1.业主有权要求开发商按照合同约定的时间节点完成项目开发。

2.业主有权要求物业管理公司提供符合合同约定的物业管理服务。

3.业主有权要求开发商在项目开发过程中及时提供项目进度报告和相关资料。

七、开发商违约及限制条款

1.开发商如未按合同约定完成项目开发，业主有权要求赔偿损失，并有权解除合同。

2.开发商如存在质量问题，业主有权要求开发商进行整改或更换，直至达到合同约定的质量标准。

3.开发商如拖延工期，业主有权要求赔偿因工期延误造成的损失，并有权要求开发商支付违约金。

八、争议解决

1.甲乙丙三方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，经甲乙丙三方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式三份，