2024丙丁双方就智能电网建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024丙丁双方就智能电网建设施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4丁方名称及地址1.5智能电网建设施工的定义第二条：合同范围及工程内容2.1工程概述2.2施工地点2.3施工期限2.4施工质量标准第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条：双方责任及义务4.1甲方的责任与义务4.2乙方的责任与义务4.3丙方的责任与义务4.4丁方的责任与义务第五条：施工前的准备工作5.1甲方应提供的条件5.2乙方应提供的条件5.3丙方应提供的条件5.4丁方应提供的条件第六条：施工过程中的协调与管理6.1项目协调人6.2施工进度报告6.3施工质量控制6.4变更管理第七条：施工安全及环境保护7.1安全标准与规定7.2安全事故的处理7.3环境保护要求第八条：合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除的程序第九条：违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任9.4丁方违约责任第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁机构第十一条：合同的生效、终止与继承11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同继承第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条：法律适用及解释13.1适用法律13.2合同解释第十四条：其他条款14.1附加条款14.2附录14.3附件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：有限公司，地址为：市区路号。1.2乙方名称及地址乙方全称为：工程有限公司，地址为：市区路号。1.3丙方名称及地址丙方全称为：供电公司，地址为：市区路号。1.4丁方名称及地址丁方全称为：设备有限公司，地址为：市区路号。1.5智能电网建设施工的定义智能电网建设施工指的是根据甲方提供的技术要求和施工图纸，乙方进行的设计、设备供应、安装、调试、验收等全部施工内容。第二条：合同范围及工程内容2.1工程概述本合同涉及的是地区智能电网建设工程，包括但不限于：智能变电站建设、智能输电线路建设、智能配电网建设等。2.2施工地点施工地点为：市区镇村。2.3施工期限施工期限为：自合同签订之日起至2024年12月31日。2.4施工质量标准施工质量标准应符合国家及行业相关标准和规范，包括但不限于：《电力工程质量验收规范》、《电力设备安装工程施工及验收规范》等。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价为人民币万元整（大写：人民币肆拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元整），币种为人民币。3.2支付方式支付方式采用分期支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价30%；（2）完成工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期（自工程验收合格之日起一年）结束后无质量问题支付给乙方。3.3进度付款进度付款按照双方确认的工程进度进行，具体付款比例和时间由双方另行签订补充协议。3.4最终付款工程验收合格且质保期结束后，甲方按照本合同第三条约定的支付方式支付乙方剩余的合同款项。第四条：双方责任及义务4.1甲方的责任与义务（1）负责提供完整的施工图纸、技术要求及相关资料；（2）负责办理施工所需的相关审批手续；（3）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（4）按时支付合同款项；（5）协助乙方完成工程验收。4.2乙方的责任与义务（1）按照甲方提供的施工图纸、技术要求进行施工；（2）按照约定的施工期限完成施工任务；（3）保证施工质量，符合相关标准和规范；（4）提供施工安全防护措施，确保施工安全；（5）协助甲方完成工程验收。4.3丙方的责任与义务（1）负责向乙方提供合格的供电服务；（2）协助乙方解决供电问题，确保施工顺利进行；（3）负责供电设施的维护和保养。4.4丁方的责任与义务（1）按照甲方提供的技术要求，提供合格的设备；（2）负责设备的安装、调试和验收；（3）提供设备的技术支持和售后服务。第五条：施工前的准备工作5.1甲方应提供的条件（1）完整的施工图纸、技术要求及相关资料；（2）施工场地，确保乙方施工顺利进行；（3）办理施工所需的相关审批手续。5.2乙方应提供的条件（1）施工组织设计、施工方案及施工人员名单；（2）施工所需的主要材料和设备清单；（3）施工安全防护措施及安全管理制度。5.3丙方应提供的条件（1）供电服务，确保施工顺利进行；（2）供电设施的维护和保养。5.4丁方应提供的条件（1）合格的设备；（2）设备的技术支持和售后服务。第六条：施工过程中的协调与管理6.1项目协调人甲方指派的项目协调人为：X，乙方指派的项目协调人为：X。6.2施工进度报告乙方应按照甲方要求，定期第八条：合同变更与解除8.1变更条件（1）因政策调整、法律法规变化，导致合同内容不符合要求的；（2）因甲方需求变更，导致合同内容需要调整的；（3）因不可抗力因素，导致合同无法履行或需变更的。8.2解除条件（1）因政策调整、法律法规变化，导致合同无法继续履行的；（2）因不可抗力因素，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。协议经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。第九条：违约责任9.1甲方违约责任甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）甲方未按约定时间支付合同款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；（2）甲方未按约定提供施工场地、办理相关审批手续，导致乙方损失的，甲方应承担相应责任；（3）甲方未按约定提供供电服务，导致乙方损失的，甲方应承担相应责任。9.2乙方违约责任乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）乙方未按约定时间完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金；（2）乙方未按约定保证施工质量，导致甲方损失的，乙方应承担相应责任；（3）乙方未按约定提供设备和技术支持，导致甲方损失的，乙方应承担相应责任。9.3丙方违约责任丙方违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，丙方应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）丙方未按约定提供供电服务，导致甲方或乙方损失的，丙方应承担相应责任；（2）丙方未按约定维护和保养供电设施，导致甲方或乙方损失的，丙方应承担相应责任。9.4丁方违约责任丁方违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，丁方应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）丁方未按约定提供合格设备，导致甲方或乙方损失的，丁方应承担相应责任；（2）丁方未按约定安装、调试和验收设备，导致甲方或乙方损失的，丁方应承担相应责任；（3）丁方未按约定提供设备的技术支持和售后服务，导致甲方或乙方损失的，丁方应承担相应责任。第十条：争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖诉讼管辖地为：合同签订地人民法院。10.3仲裁机构双方同意提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。第十一条：合同的生效、终止与继承11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）双方履行完毕合同约定的全部义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同因不可抗力导致无法履行。11.3合同继承合同终止后，本合同的权利义务由双方约定的继承人继承。第十二条：保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起五年。12.3违约保密条款违反保密条款的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条：法律适用及解释13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同解释本合同的解释权归双方共同所有。第十四条：其他条款14.1附加条款本合同附件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。14.2附录附录包括合同履行过程中产生的相关文件、图纸第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念，并明确其责权利1.第三方概念的界定第三方是指非合同当事人，但为合同的履行提供必要服务的个人、法人或其他组织。第三方介入旨在协助甲乙方履行合同义务，确保合同的顺利实施。2.第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：中介机构、咨询服务提供商、技术支持单位、施工辅助单位等。第三方介入需得到甲乙双方的同意，并签订书面补充协议。3.第三方的主要责任（1）按照约定提供服务，确保服务质量；（2）遵守相关法律法规，确保施工安全；（3）保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密；（4）接受甲乙双方的监督和管理。4.第三方的主要权利第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬和服务费用。第三方有权在合同约定的范围内，自主决定施工方法和技术路线。5.第三方与其他各方的关系6.第三方责任限额第三方对因履行合同而产生的损失，承担有限责任。第三方的责任限额应在补充协议中明确规定，并以书面形式确认。增加额外条款及说明7.第三方选择与委托甲乙方应共同协商选择合适的第三方，并签订委托协议。委托协议应明确双方的权利义务，包括但不限于服务内容、服务期限、服务费用等。8.第三方资质与合格证明第三方应具备相关的资质和合格证明，以确保其服务能力。甲乙方有权要求第三方提供资质证明和业绩材料，以确保第三方的合格性。9.第三方服务费用的支付甲乙方应按照委托协议的约定，支付第三方服务费用。服务费用的支付方式、支付时间应在委托协议中明确规定。10.第三方服务的监督与管理甲乙方应对第三方提供的服务进行监督和管理，确保服务质量和进度。甲乙方有权对第三方的工作进行评估和验收。11.第三方违约处理第三方违反合同约定，导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。具体违约责任应在补充协议中明确规定。12.第三方责任转移13.第三方保险第三方应根据合同约定，购买相应的保险，包括但不限于施工保险、意外伤害保险等。保险费用由第三方承担。14.第三方退出合同第三方因故无法继续履行合同，应提前通知甲乙方。甲乙方有权根据实际情况，决定是否同意第三方退出合同，并依法追究第三方相应的责任。15.第三方与丙方、丁方的关系第三方与丙方、丁方的关系，以合同约定为准。第三方在履行合同过程中，应遵守丙方、丁方的相关规定，并接受其监督和管理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及相关技术资料2.设备供应清单及技术参数3.施工组织设计及施工方案4.施工安全防护措施及管理制度5.工程进度计划及付款安排6.施工人员名单及资质证明7.合同变更及解除协议8.施工验收报告及质量证明9.第三方委托协议及资质证明10.保险单据及保险费用支付证明11.工程结算报告及付款证明12.质保金支付及退还协议13.保密协议及保密期限14.争议解决协议及仲裁条款15.其他与合同履行相关的文件、图纸、资料等。附件的详细要求和说明：1.施工图纸及相关技术资料：应包括工程设计、设备布局、电气接线图、管道布置图等，并附有详细的技术参数和说明。2.设备供应清单及技术参数：应详细列出所需设备的名称、型号、规格、数量、技术参数等信息。3.施工组织设计及施工方案：应包括施工进度计划、施工方法、施工工艺、施工人员组织等内容。4.施工安全防护措施及管理制度：应包括施工现场安全管理规定、应急预案、安全培训记录等。5.工程进度计划及付款安排：应明确施工进度、付款节点、付款比例等信息。6.施工人员名单及资质证明：应列出施工人员姓名、职务、资质证书编号等信息。7.合同变更及解除协议：应明确变更和解除的条件、程序、责任分配等内容。8.施工验收报告及质量证明：应包括工程验收记录、质量检测报告、验收结论等。9.第三方委托协议及资质证明：应明确第三方提供的服务内容、责任范围、费用支付等内容，并附有第三方的资质证明。10.保险单据及保险费用支付证明：应包括保险单号、保险金额、保险期限等信息，并附有保险费用支付证明。11.工程结算报告及付款证明：应包括工程量清单、结算金额、付款方式等信息，并附有付款证明。12.质保金支付及退还协议：应明确质保金的支付比例、支付时间、退还条件等内容。13.保密协议及保密期限：应明确保密内容、保密期限、保密义务等内容。14.争议解决协议及仲裁条款：应明确争议解决