2024年度体育场馆建设工程分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度体育场馆建设工程分包协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：甲方（总分包方）的名称、地址及联系方式1.2：乙方（分包方）的名称、地址及联系方式1.3：丙方（监理方）的名称、地址及联系方式第二条：工程概述与分包内容2.1：工程名称及地点2.2：工程规模及建设内容2.3：分包内容的范围和具体要求第三条：合同价款及支付方式3.1：合同总价款的确定3.2：支付方式及支付时间3.3：价款调整的条件和方式第四条：工程进度及工期要求4.1：工程整体施工进度计划4.2：各阶段工期的具体要求4.3：工期延误的责任及处理方式第五条：质量标准与验收5.1：工程质量标准5.2：验收程序及验收标准5.3：质量问题的处理方式第六条：安全生产与环保要求6.1：安全生产责任及措施6.2：环境保护要求及措施6.3：安全事故的处理方式第七条：变更与解除合同7.1：合同变更的条件和程序7.2：合同解除的条件和程序7.3：变更和解除合同的费用处理第八条：违约责任及赔偿8.1：甲方违约的责任及赔偿8.2：乙方违约的责任及赔偿8.3：丙方违约的责任及赔偿第九条：争议解决方式9.1：双方协商解决9.2：调解9.3：仲裁9.4：诉讼第十条：合同的生效、变更和终止10.1：合同的生效条件10.2：合同的变更条件10.3：合同的终止条件第十一条：保密条款11.1：保密信息的范围和内容11.2：保密责任的承担11.3：保密期限第十二条：知识产权保护12.1：知识产权的归属和保护12.2：侵权责任的承担第十三条：其他条款13.1：不可抗力13.2：法律适用13.3：合同的副本第十四条：合同的签订日期及地点14.1：签订日期14.2：签订地点第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义第二条：工程概述与分包内容2.1：工程名称为2024年度体育场馆建设工程，地点位于市区。工程规模包括一座主体育场、一座体育馆、一座游泳馆等。2.2：工程采用的设计方案、建设标准、施工工艺和材料要求等，均应符合国家及行业相关标准和规定。2.3：乙方负责分包工程的施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等。具体分包内容以《分包工程范围和具体要求》附件为准。第三条：合同价款及支付方式3.1：本合同总价款为人民币X元（大写：X元整），具体金额以《工程量清单》和《工程结算单》为准。3.2：甲方支付乙方合同价款的方式分为五个阶段，分别为：合同签订后支付预付款%，工程进度达到%时支付进度款%，工程验收合格后支付至%，剩余的%作为质保金，质保期满后支付。3.3：价款调整的条件和方式：如遇不可抗力等因素导致工程变更、延长工期等情况，双方可按《工程变更协议》和《工期延长协议》进行价款调整。第四条：工程进度及工期要求4.1：整体施工进度计划详见《施工进度计划表》。4.2：各阶段工期的具体要求如下：（1）土建工程：自合同签订之日起X个月内完成；（2）安装工程：自土建工程完成后X个月内完成；（3）装饰工程：自安装工程完成后X个月内完成；（4）绿化工程：自装饰工程完成后X个月内完成；（5）整体工程验收：自绿化工程完成后X个月内完成。4.3：工期延误的责任及处理方式：如乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，具体金额按《违约金计算办法》附件执行。如非乙方原因导致工期延误，双方可协商调整工期。第五条：质量标准与验收5.1：本工程质量标准应符合国家及行业相关标准和规定，具体要求详见《工程质量标准》。5.2：工程验收程序及验收标准如下：（1）土建工程验收：按照《土建工程验收标准》进行；（2）安装工程验收：按照《安装工程验收标准》进行；（3）装饰工程验收：按照《装饰工程验收标准》进行；（4）绿化工程验收：按照《绿化工程验收标准》进行；（5）整体工程验收：按照《整体工程验收标准》进行。5.3：质量问题的处理方式：如在验收过程中发现质量问题，乙方应按照丙方的要求及时整改，直至符合验收标准。如整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方支付违约金，并按《违约金计算办法》附件执行。第六条：安全生产与环保要求6.1：乙方应严格按照国家及行业相关安全生产规定，加强施工现场安全管理，确保施工安全。具体要求详见《安全生产责任书》。6.2：乙方应遵守国家及地方环保法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。具体要求详见《环境保护承诺书》。6.3：安全事故的处理方式：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和丙方，并按照《安全事故处理办法》进行处理。第八条：违约责任及赔偿8.1：甲方违约的责任及赔偿：如甲方未按约定支付合同价款、延迟支付或擅自变更合同内容等，应向乙方支付违约金，具体金额按《违约金计算办法》附件执行。如甲方违约行为给乙方造成损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。8.2：乙方违约的责任及赔偿：如乙方未按约定完成工程、延迟交付或擅自变更工程内容等，应向甲方支付违约金，具体金额按《违约金计算办法》附件执行。如乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。8.3：丙方违约的责任及赔偿：如丙方未按约定履行监理职责、延迟履行或擅自变更监理要求等，应向甲方或乙方支付违约金，具体金额按《违约金计算办法》附件执行。如丙方违约行为给甲方或乙方造成损失的，丙方还应承担相应的赔偿责任。第九条：争议解决方式9.1：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2：调解：如双方同意，可向合同签订地的调解组织申请调解，调解不成的，可向法院提起诉讼。9.3：仲裁：如双方约定仲裁，应选定中国仲裁协会所属的仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.4：诉讼：如双方未约定仲裁，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、变更和终止10.1：合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。10.2：合同的变更：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。10.3：合同的终止：合同到期或者双方约定终止合同的，本合同即告终止。合同终止后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程的施工和验收。第十一条：保密条款11.1：保密信息的范围和内容：本合同履行过程中双方交换的涉及商业秘密、技术秘密、运营数据等的信息。11.2：保密责任的承担：乙方和丙方应对甲方提供的保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。11.3：保密期限：本合同有效期内及合同终止后X年内，乙方和丙方仍应承担保密义务。第十二条：知识产权保护12.1：知识产权的归属和保护：本合同涉及的工程设计、施工技术等成果，其知识产权归甲方所有。乙方和丙方应协助甲方保护相关知识产权。12.2：侵权责任的承担：如乙方或丙方的行为侵犯了甲方的知识产权，乙方和丙方应承担相应的法律责任。第十三条：其他条款13.1：不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按《不可抗力条款》附件执行。13.2：法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3：合同的副本：双方各执一份合同正本，副本具有同等法律效力。第十四条：合同的签订日期及地点14.1：本合同于年月日签订。14.2：签订地点为市区路号。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入是合同执行过程中常见的做法，包括但不限于中介方、评估方、审计方等。本部分将对第三方介入后的合同条款进行修正和补充，以明确第三方的责任限额、权益分配以及其他相关事宜。第一条：第三方的定义与分类1.1：第三方是指除甲方、乙方以外的其他主体，包括但不限于中介方、评估方、审计方等。1.2：第三方可分为有偿服务和无偿服务两种类型，具体界定如下：（1）有偿服务：第三方为甲方、乙方提供专业服务，并收取相应费用。（2）无偿服务：第三方为甲方、乙方提供服务，不收取任何费用。第二条：第三方的责任限额2.1：第三方有偿服务的责任限额：第三方在提供服务过程中，如因过失导致甲方、乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额不超过第三方服务费用的总额。2.2：第三方无偿服务的责任限额：第三方在提供服务过程中，如因过失导致甲方、乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额不超过甲方、乙方实际损失的总额。第三条：第三方的权益分配3.1：有偿服务第三方权益分配：第三方按照提供服务的性质、范围和效果，与甲方、乙方协商确定收益分配比例。3.2：无偿服务第三方权益分配：第三方在提供服务过程中，如产生经济效益，甲方、乙方应按照实际情况给予第三方适当的奖励或补偿。第四条：第三方介入的程序与条件4.1：甲方、乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方类型、服务内容、费用等相关事项。4.2：甲方、乙方应与第三方签订书面服务协议，明确双方的权利、义务和责任。4.3：甲方、乙方应在合同中约定第三方的介入时机、持续时间等具体事项。第五条：第三方介入后的合同履行5.1：第三方介入后，甲方、乙方应按照合同约定和第三方服务协议，履行各自的合同义务。5.3：第三方不得干涉甲方、乙方的正常经营活动，不得损害甲方、乙方的合法权益。第六条：第三方违约的处理6.1：如第三方违反服务协议，甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2：如第三方违约行为给甲方、乙方造成损失，甲方、乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。6.3：第三方违约处理过程中，甲方、乙方应保持合作，共同维护合同的履行。第七条：第三方与甲方、乙方的关系7.1：第三方与甲方、乙方之间不存在任何隶属关系，各方独立承担合同责任。7.2：第三方在提供服务过程中，如涉及甲方、乙方商业秘密、技术秘密等敏感信息，应予以保密。7.3：第三方与甲方、乙方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规，不得从事违法行为。第八条：合同的变更与解除8.1：如甲方、乙方需变更或解除与第三方的服务协议，应协商一致，并书面通知对方。8.2：合同变更或解除后，甲方、乙方与第三方应按照新的协议履行各自的义务。8.3：合同变更或解除不影响甲方、乙方与第三方之间已产生的权利义务关系。第九条：争议解决9.1：如甲方、乙方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。9.2：如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或按照合同约定的仲裁条款进行仲裁。第十条：合同的生效、变更和终止10.1：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。10.2：合同的变更、解除和终止，应按照本合同第七条、第八条、第九条的规定执行。第十一条：其他条款11.1：本合同未尽事宜，可由甲方、乙方与第三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.3：本合同一式三份，甲方、乙方各执一份，第三方持一份，三份合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《分包工程范围和具体要求》附件说明：本附件详细列出了分包工程的范围和具体要求，包括土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等。2.附件二：《工程量清单》附件说明：本附件详细列出了工程量清单，包括工程项目的数量、单价、总价等信息。3.附件三：《工程结算单》附件说明：本附件详细列出了工程结算单，包括工程项目的数量、单价、总价、已支付金额等信息。4.附件四：《施工进度计划表》附件说明：本附件详细列出了施工进度计划表，包括各阶段工期的具体要求、工程进度等。5.附件五：《工程质量标准》附件说明：本附件详细列出了工程质量标准，包括土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等。6.附件六：《安全生产责任书》附件说明：本附件详细列出了安全生产责任书，包括安全生产责任、措施等内容。7.附件七：《环境保护承诺书》附件说明：本附件详细列出了环境保护承诺书，包括环境保护要求、措施等内容。8.附件八：《违约金计算办法》附件说明：本附件详细列出了违约金计算办法，包括违约金计算公式、计算标准等内容。9.附件九：《安全事故处理办法》附件说明：本附件详细列出了安全事故处理办法，包括安全事故报告、处理程序等内容。10.附件十：《不可抗力条款》附件说明：本附件详细列出了不可抗力条款，包括不可抗力的定义、处理程序等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：未按约定支付合同价款：甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式按照《违约金计算办法》执行。延迟支付合同价款：甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式按照《违约金计算办法》执行。擅自变更合同内容：甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式按照《违约金计算办法》执行。2.乙方违约行为及责任认定：未按约定完成工程：乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式按照《违约金计算办法》执行。延迟交付工程：乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式按照《违约金计算办法》执行。擅自变更工程内容：乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式按照《违约金计算办法》执行。3.丙方违约行为及责任认定：未按约定履行监理职责：丙方应向甲方或乙方支付违约金，违约金计算方式按照《违约金计算办法》执行。延迟履行监理职责：丙方应向甲方或乙方支付违约金，违约金计算方式按照《违约金计算办法》执行。擅自变更监理要求：丙方应向甲方或乙方支付违约金，违约金计算方式按照《违约金计算办法》执行。说明三：法律名词及解释：1.