2024年城市供水管网建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市供水管网建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期第二条合同范围与内容2.1工程范围2.2施工内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工进度与质量4.1施工进度计划4.2工程质量标准4.3工程验收第五条合同的履行5.1承包方的义务5.2发包方的义务第六条保密条款6.1保密信息6.2保密期限第七条违约责任7.1承包方违约7.2发包方违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼或仲裁地点第九条合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十条合同的终止10.1合同终止条件10.2终止后的权利和义务第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理第十二条保险12.1承包方保险12.2发包方保险第十三条税务13.1税法遵守13.2税务申报与支付第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同修订历史第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即2024年城市供水管网建设工程的项目业主。1.2承包方承包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即承担2024年城市供水管网建设工程施工的法人或其他组织。1.3工程工程是指根据本合同约定，由承包方施工的2024年城市供水管网建设工程，包括所有施工图纸、工程量清单和其他技术文件所描述的内容。1.4施工期施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的时间段。第二条合同范围与内容2.1工程范围工程范围包括所有施工图纸、工程量清单和其他技术文件所描述的工程内容，以及为完成工程所需的施工临时设施、材料供应、施工设备租赁等。2.2施工内容施工内容包括但不限于：土建工程、管道铺设、设备安装、系统调试、工程验收等。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指承包方根据本合同约定的工程范围和内容，提交的综合报价，包括但不限于工程直接费用、间接费用、利润等。3.2价格调整价格调整是指由于不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化，经双方协商一致，对合同总价进行的调整。3.3支付方式支付方式是指发包方按照本合同约定的付款条款和进度，向承包方支付合同价款的方式。第四条施工进度与质量4.1施工进度计划承包方应根据本合同约定的施工期，制定详细的施工进度计划，并报发包方批准。4.2工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求。4.3工程验收工程验收是指发包方、承包方和工程质量监督机构共同对工程质量、进度、安全等方面的检查和评定，确认工程达到合同约定标准的过程。第五条合同的履行5.1承包方的义务承包方应按照本合同约定的工程范围、内容、进度和质量要求，完成工程施工，并承担相应的安全、环保等责任。5.2发包方的义务发包方应按照本合同约定的付款条款和进度，向承包方支付合同价款，并协助承包方完成工程施工所需的现场条件和外部协调工作。第六条保密条款6.1保密信息保密信息是指本合同履行过程中，双方披露的与工程有关的商业秘密、技术秘密和其他敏感信息。6.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至工程竣工交付日止。第八条争议解决8.1争议解决方式双方应通过友好协商的方式解决履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第九条合同的变更与解除9.1合同变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。9.2合同解除合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十条合同的终止10.1合同终止条件本合同在下列条件全部满足时终止：（1）工程竣工交付；（2）发包方支付完毕合同价款；（3）双方办理完毕合同约定的其他事项。10.2终止后的权利和义务合同终止后，承包方应按照发包方的要求，对工程进行保修，并承担相应的安全、环保等责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件时，双方应立即协商，采取措施减少损失。不可抗力事件导致工程延期时，合同履行期限相应顺延。第十二条保险12.1承包方保险承包方应为其员工和施工设备办理工伤保险，并承担保险费用。12.2发包方保险发包方应为其自身利益办理相应的保险，并承担保险费用。第十三条税务13.1税法遵守双方应遵守国家税收法律法规，依法纳税。13.2税务申报与支付承包方应按合同约定，向发包方提供税务发票，并负责缴纳相关税费。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括合同履行过程中双方确认的各类文件、图纸、技术资料等。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同修订历史本合同如有修订，修订内容应以书面形式记载，并由双方签字盖章确认。修订部分视为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，需要参与合同履行或对合同履行产生影响的其他法人、自然人或组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的协调与管理2.1第三方协调甲乙方应积极协调与第三方的工作关系，确保合同顺利履行。2.2第三方管理甲乙方应共同对第三方进行管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方对合同的履行承担有限责任，其责任范围仅限于第三方自身义务范围内。3.2第三方责任承担第三方因履行合同造成甲乙方损失的，由第三方承担相应责任。第四条第三方权益保护4.1第三方权益甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方合法权益。4.2第三方权益维护甲乙方应共同维护第三方的合法权益，确保第三方正常履行合同义务。第五条第三方违约处理5.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约处理程序甲乙方应按照合同约定处理第三方违约事宜，必要时可寻求法律途径解决。第六条第三方变更6.1第三方变更程序第三方如发生变更，应提前通知甲乙方，并按照合同约定办理变更手续。6.2第三方变更影响第三方变更不影响本合同的履行，甲乙方应继续按照合同约定履行义务。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方是合同关系，第三方并非甲乙方的代理人或雇员。7.2第三方与甲乙方权益划分第三方按照合同约定履行义务，享有合同权利，同时承担合同责任。第八条第三方介入的合同修正8.1第三方介入的合同修正程序当本合同履行过程中出现第三方介入情况时，甲乙方应共同协商，对合同进行相应修正。8.2第三方介入的合同修正内容合同修正内容应明确第三方的权利、义务、责任及与其他各方的关系。第九条第三方介入的合同附件9.1第三方介入的合同附件范围第三方介入的合同附件包括但不限于：第三方提供的文件、图纸、技术资料等。9.2第三方介入的合同附件管理甲乙方应共同管理第三方介入的合同附件，确保其完整、准确。第十条第三方介入的合同生效条件第三方介入的合同修正部分自甲乙方签字盖章之日起生效。第十一条第三方介入的合同修订历史第三方介入的合同修订历史应以书面形式记载，并由甲乙方签字盖章确认。第十二条第三方介入的争议解决12.1第三方介入的争议解决方式第三方介入的争议应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2第三方介入的诉讼或仲裁地点第三方介入的诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十三条第三方介入的保险与税务13.1第三方介入的保险第三方应按照合同约定，为其员工和施工设备办理工伤保险，并承担保险费用。13.2第三方介入的税务第三方应遵守国家税收法律法规，依法纳税。第十四条第三方介入的其他条款14.1第三方介入的其他合同附件第三方介入的其他合同附件包括第三方提供的各类文件、图纸、技术资料等。14.2第三方介入的合同修订历史第三方介入的合同修订历史应以书面形式记载，并由甲乙方签字盖章确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同协议书附件2：工程范围与内容详细描述附件3：施工图纸附件4：工程量清单附件5：技术规范与要求附件6：施工进度计划附件7：工程质量标准附件8：保险单据附件9：税务发票附件10：第三方提供的文件、图纸、技术资料等附件的详细要求和说明：1.合同协议书：明确了甲乙双方的合同权利、义务和责任。2.工程范围与内容详细描述：详细描述了工程的范围和内容，包括施工图纸、工程量清单等。3.施工图纸：展示了工程的详细施工图纸，包括管道的布局、尺寸、连接方式等。4.工程量清单：列出了工程所需的材料、设备、人工等详细数量和规格。5.技术规范与要求：明确了工程的质量、安全、环保等技术要求。6.施工进度计划：制定了工程的施工进度计划，包括施工的起始日期、完成日期、关键节点等。7.工程质量标准：详细描述了工程的验收标准，包括质量等级、检验方法等。8.保险单据：包括承包方的工伤保险单据，以及发包方购买的其他相关保险单据。9.税务发票：承包方向发包方提供的税务发票，用于证明合同价款的支付。10.第三方提供的文件、图纸、技术资料等：包括第三方介入时提供的相关文件和技术资料。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照合同约定的施工进度完成工程。2.承包方未按照合同约定的质量标准完成工程。3.发包方未按照合同约定的付款进度支付合同价款。4.发包方未按照合同约定的条件提供施工场地和施工条件。5.第三方未按照合同约定的义务履行其责任。违约的责任认定标准：1.违约方应承担因违约造成的直接经济损失。2.违约方应支付违约金，违约金的具体金额根据合同约定和违约程度确定。3.违约方应承担因违约导致的间接损失，包括但不限于利润损失、工期延误等。示例说明：如果承包方未按照合同约定的施工进度完成工程，那么承包方应承担因工期延误导致的直接经济损失，并支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指甲乙双方按照合同约定履行各自的义务和责任。3.违约：指甲乙双方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。4.合同解除：指合同双方协商一致，提前终止合同关系。5.合同变更：指合同双方协商一致，对合同条款进行修改或补充。6.税务发票：指用于证明合同价款支付的税务凭证。7.保险单据：指用于