2024年度工业厂区围墙施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度工业厂区围墙施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工业厂区围墙施工的定义与范围第二条合同标的2.1施工内容2.2施工标准及要求2.3施工材料第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工完成日期4.3延期及违约责任第五条施工质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收第六条安全生产6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3安全生产责任划分第七条变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任8.3违约赔偿金额及方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点9.3仲裁或诉讼时效第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密条款的赔偿第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力后果的处理11.3不可抗力责任划分第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条其他条款13.1合同的副本13.2合同的传递13.3合同的修订第十四条法律适用及争议解决14.1合同适用的法律14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方全称为：×××工业厂区管理委员会，地址为：××省××市××区××路××号。1.2承包方名称及地址承包方全称为：×××建筑工程有限公司，地址为：××省××市××区××路××号。1.3工业厂区围墙施工的定义与范围本合同所述工业厂区围墙施工，是指承包方按照发包方的要求，在工业厂区范围内新建、改建或维修围墙的一系列工作。施工范围包括但不限于：围墙的设计、施工、验收、保修等。第二条合同标的2.1施工内容施工内容包括：新建围墙、改建围墙、维修围墙及相关配套设施。具体施工内容以合同附件《施工方案》为准。2.2施工标准及要求施工应严格按照国家相关法律法规、行业标准和发包方提供的《施工方案》进行。围墙的结构、材质、高度等应符合设计要求和发包方的相关规定。2.3施工材料承包方应按照发包方提供的《施工方案》选用合格的施工材料。材料质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为人民币××万元（大写：玖佰玖拾玖万元整），详细价格构成见附件《价格构成表》。3.2价格调整机制合同履行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整价格。价格调整的具体办法见附件《价格调整协议》。3.3支付方式及进度支付方式为进度付款。合同签订后，发包方按照工程进度，分期支付合同价款。具体支付方式见附件《支付协议》。第四条施工期限4.1施工开始日期施工开始日期为合同签订后×日内。4.2施工完成日期施工完成日期为合同约定的施工期限内。具体施工期限见附件《施工计划》。4.3延期及违约责任承包方如因自身原因导致施工延期，应按照合同约定向发包方支付违约金。具体违约金计算方式见附件《违约金计算公式》。第五条施工质量5.1质量标准施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方提供的《施工方案》要求。5.2质量保证措施承包方应建立健全质量管理体系，确保施工质量。具体质量保证措施见附件《质量保证措施》。5.3质量验收施工完成后，发包方组织验收。验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至达到验收标准。第六条安全生产6.1安全生产要求承包方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2安全事故处理施工现场发生安全事故的，承包方应立即报告发包方，并按照有关规定进行处理。6.3安全生产责任划分承包方应对施工现场的安全生产负全责。因承包方原因导致安全事故的，由承包方承担相应责任。第七条变更与解除7.1合同变更条件合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商变更合同内容。变更条件如下：（1）发包方提出变更请求，并书面通知承包方；（2）承包方同意发包方的变更请求，并书面回复；（3）双方就变更内容达成一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除条件合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商解除合同。解除条件如下：（1）发包方提出解除请求，并书面通知承包方；（2）承包方同意发包方的解除请求，并书面回复；（3）双方就解除事项达成一致，并签订书面解除协议。7.3变更与解除的程序合同变更或解除事项，均应由双方协商一致，并签订书面协议。协议经双方签字盖章后生效，并对双方具有法律约束力。第八条违约责任8.1发包方的违约责任发包方如违反合同约定，导致承包方损失的，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）未按约定时间支付合同价款的，应支付违约金，违约金计算方式见附件《违约金计算公式》；（2）未按约定提供施工条件的，应承担由此导致承包方损失的责任；（3）违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。8.2承包方的违约责任承包方如违反合同约定，导致发包方损失的，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）未按约定时间完成施工的，应支付违约金，违约金计算方式见附件《违约金计算公式》；（2）未按约定质量标准完成施工的，应承担由此导致发包方损失的责任；（3）违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿金额及方式违约方应按照合同约定和附件《违约金计算公式》支付违约金。违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向合同履行地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为合同履行地。9.3仲裁或诉讼时效争议一方应在知道或应当知道权利被侵害之日起×年内向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限为合同终止后×年。10.3违反保密条款的赔偿违反保密条款的，违约方应支付违约金，违约金计算方式见附件《违约金计算公式》。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力后果的处理11.3不可抗力责任划分因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，应承担相应的违约责任。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。12.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同约定的施工期限届满；（2）合同解除；（3）合同被依法撤销或无效。第十三条其他条款13.1合同的副本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。13.2合同的传递合同及附件的传递，均应以书面形式进行，并加盖公章。13.3合同的修订合同的修订应由双方协商一致，并签订书面修订协议。修订协议经双方签字盖章后生效。第十四条法律适用及争议解决14.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式合同履行过程中发生的争议，按照本合同第九条的规定解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府相关部门等。1.2第三方介入的范围包括但不仅限于：合同的监督、管理、协调、审计、鉴定、评估等。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入应由甲乙方协商一致，并签订书面介入协议。2.2第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲乙方无法就合同履行过程中的事项达成一致；（2）合同履行过程中出现重大争议或纠纷；（3）合同履行过程中出现不可抗力情况。第三条第三方介入后的责任分配3.1第三方介入后，其在合同履行过程中的责任和权利由甲乙方与第三方共同约定。3.2第三方应按照甲乙方的约定，公正、客观、独立地进行介入工作。3.3第三方介入过程中产生的费用，由甲乙方与第三方共同协商承担。第四条第三方介入的结果4.1第三方介入的结果应为甲乙方提供明确的建议或决策依据。4.2甲乙方应认真考虑第三方的建议或决策依据，并据此调整合同履行方案。第五条第三方介入的终止5.1第三方介入终止的条件包括但不限于：（1）介入目的达到；（2）合同履行完毕；（3）甲乙方协商一致终止。5.2第三方介入终止后，甲乙方应与第三方办理相关手续，并支付约定的费用。第六条第三方责任限额6.1第三方应就其在介入过程中的行为承担相应的法律责任。6.2甲乙方不应将合同中约定的责任和义务转移给第三方。6.3第三方介入过程中产生的损失，由甲乙方与第三方共同协商解决。第七条第三方与甲乙方的沟通与协作7.2甲乙方应提供第三方所需的资料、信息和支持，以便第三方更好地进行介入工作。7.3第三方在介入过程中发现的问题，应及时与甲乙方沟通，并共同解决。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方如违反合同约定，导致甲乙方损失的，应承担违约责任。8.2甲乙方如违反合同约定，导致第三方损失的，应承担违约责任。8.3违约责任的具体赔偿金额和方式，由甲乙方与第三方共同协商确定。第九条争议解决9.1第三方介入过程中产生的争议，应由甲乙方与第三方协商解决。9.2如协商不成，争议可提交至合同约定的仲裁委员会仲裁或人民法院诉讼。第十条合同的变更与解除10.1第三方介入合同的变更或解除，应由甲乙方协商一致，并签订书面协议。10.2变更或解除协议经甲乙方签字盖章后生效，并对甲乙方具有法律约束力。第十一条第三方介入的生效与终止11.1第三方介入协议自甲乙方签字盖章之日起生效。11.2第三方介入协议终止条件如下：（1）介入目的达到；（2）合同履行完毕；（3）甲乙方协商一致终止。11.3第三方介入协议终止后，甲乙方应与第三方办理相关手续，并支付约定的费用。第十二条法律适用及争议解决12.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式：如甲乙方与第三方之间发生争议，可提交至合同约定的仲裁委员会仲裁或人民法院诉讼。本修正部分与原合同具有同等法律效力，甲乙方应严格履行修正后的合同条款。如有未尽事宜，甲乙方可另行协商补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《施工方案》详细描述围墙施工的具体方案，包括设计图纸、施工工艺、材料规格等。附件二：《价格构成表》详细列出合同总价及其构成，包括人工费、材料费、机械使用费等。附件三：《支付协议》详细说明合同价款的支付方式、支付时间及进度。附件四：《违约金计算公式》明确违约金的计算方式，包括逾期付款违约金、逾期完工违约金等。附件五：《质量保证措施》详细描述承包方应采取的质量保证措施，包括质量检测、质量控制等。附件六：《安全生产措施》详细描述承包方应遵守的安全生产要求，包括安全防护、事故处理等。附件七：《价格调整协议》详细说明价格调整的条件、程序及计算方式。附件八：《变更协议》详细说明合同变更的条件、程序及双方的权利义务。附件九：《解除协议》详细说明合同解除的条件、程序及双方的权利义务。附件十：《保密协议》详细说明保密内容、保密期限及违反保密条款的赔偿方式。附件十一：《不可抗力事件处理协议》详细描述不可抗力事件的定义、处理程序及责任划分。附件十二：《争议解决协议》详细说明争议解决的方式、仲裁或诉讼地点及时效。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.发包方未按约定时间支付合同价款；2.发包方未按约定提供施工条件；3.承包方未按约定时间完成施工；4.承包方未按约定质量标准完成施工；5.双方未按约定履行合同其他义务。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据附件四《违约金计算公式》确定违约金金额。2.损失赔偿：根据实际损失金额计算，包括但不限于直接损失、间接损失等。3.逾期付款违约金：按照合同约定的付款时间计算违约金。4.逾期完工违约金：按照合同约定的完工时间计算违约金。示例说明：若承包方未按约定时间完成施工，发包方有权按照附件四《违约金计算公式》计算违约金，并要求承包方支付。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年度工业厂区围墙施工合同，由甲乙方签订。2.发包方：指×××工业厂区管理委员会，负责委托施工的一方。3.承包方：指×××建筑工程有限公司，负责接受委托进行施工的一方。4.第三方：指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，如中介方、监理方等。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.违约金：