版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
山东工商学院2020学年第二学期工程造价管理课程试题A卷(考试时间:120分钟,满分100分)特别提醒:1、所有答案均须填写在答题纸上,写在试题纸上无效。2、每份答卷上均须准确填写函授站、专业、年级、学号、姓名、课程名称。一单选题(共90题,总分值90分)1.在设计阶段应用价值工程进行方案优化控制工程造价时,研究对象的抽取通常由()确定。(1分)A.功能分析、评价B.价值系数C.ABC分析法。D.环比评分法2.建设项目投资方案经济评价,下列()情况下项目不可行。(1分)A.FNPV≥0B.FIRR≥i。C.Pt≥行业基准投资回收期D.投资利润率≥行业平均投资利润率3.关于货币价值量对商品价格形成的影响,正确的表述是()。(1分)A.在商品价值量不变的条件下,货币价值量增加,则价格上升B.在商品价值量不变的条件下,货币价值量增加,则价格下降C.在货币价值量不变的条件下,商品的价值量增加,则价格下降D.在货币价值量不变的条件下,商品的价值量对价值没有影响4.根据有关规定,工程保修金扣除的正确做法是()。(1分)A.累计拨付款额达到建安工程造价的一定比例停止支付B.在第一次结算工程款中一次扣留C.在施工前预交保修金D.在竣工决算时一次扣留.5.由于施工过程受到严重干扰,造成多个索赔事件混杂在一起时,可用()计算索赔费用。(1分)A.实物法B.单价法C.分项法D.总费用法6.某建设项目有四个方案,其评价指标值甲功能评价总分为16.0,成本系数为0.36;乙功能评价总分为11.0,成本系数为0.21;丙功能评价总分为14.5,成本系数为0.32;丁功能评价总分为13.0,成本系数为0.27;,根据价值工程原理,最好的方案是()。(1分)A.甲B.丙C.乙D.丁7.某工程合同价款是1500万元,其中主要材料金额占合同价款的60%,2000年1月签合同时,该主要材料综合价格指数为102%,2001年1月结算时,综合价格指数为115%,则该主要材料的结算款为()万元。(1分)A.1530.00B.1014.71C.1035.00D.918.008.关于生产能力指数,以下叙述正确的是()。(1分)A.这种方法是指标估算法B.这种方法也称为因子估算法C.这种方法是把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系D.这种方法是表明,造价与规模呈非线性关系9.下列方法中,不属于投资偏差分析的方法是()。(1分)A.横道图法B.网络图法C.表格法D.曲线法10.投资实际值减去投资计划值,如果结果为正,则表示()。(1分)A.投资超支B.投资节约C.投资有可能节约或超支D.A、B、C均不正确11.某住宅在保修期及保修范围内,由于洪水造成了该住宅的质量问题,其保修费用应由()承担。(1分)A.施工单位B.设计单位C.使用单位D.建设单位12.概算指标的作用主要有()。(1分)A.建设单位选址的主要依据B.作为编制投资估算的主要依据C.确定投资额的主要依据D.估算主要材料用量的主要依据13.建设工程施工公开招标的程序中,在资格预审文件、招标文件编制与送审的工作完成之后,接下来要进行()。(1分)A.召开投标预备会B.发放招标文件C.刊登资格预审通知,招标报告D.编制工程标底价格14.采用不平衡报价法不正确的做法是()。(1分)A.设计图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价B.能够早日结账收款的项目可适当提高C.预计今后工程量会增加的项目单价适当提高D.施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可高一些15.在建筑安装工程费用构成中,下列项目中属于材料费的是()。(1分)A.材料预涨费B.施工用电费C.施工用水费D.现场材料试验费用16.索赔事件发生后,如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满,理想的处理纠纷的方式是()。(1分)A.谈判B.诉讼C.仲裁D.协调17.在FIDIC合同条件中,有关索赔内容的论述正确的是()。(1分)A.可索赔工期时,一定可以索赔费用B.可索赔费用时,一定可索赔工期C.可索赔利润时,一定可以索赔费用D.可索赔工期时,一定可索赔利润18.在竣工决算的工程造价比较分析中,侧重分析的内容不包括()。(1分)A.主要实物工程量B.工程材料价款的支付与结算C.主要材料消耗量D.建设单位管理费、建安工程其他直接费、现场经费和间接费19.关于竣工决算,说法正确的是()。(1分)A.建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用B.已具备竣工验收条件的项目,如半年内不办理竣工验收和固定资产移交手续则视同项目已正式投产C.新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象D.建设项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用20.在工人工作时间消耗的分类中,其工作的时间长短与所担负的工作量大小无关,但往往和工作内容有关的是()。(1分)A.施工本身造成的停工时间B.准备与结束工作时间C.不可避免的中断时间D.基本工作时间21.按照利润的分配顺序,税后利润应首先用于()。(1分)A.弥补损失B.法定盈余公积C.公益金D.应付利润22.实行定额的目的是力求用()的资源消耗,生产出更多合格的建设工程产品,取得更加良好的经济效益。(1分)A.社会平均B.较少C.最少D.较多23.若工程师不同意施工方提出的变更价款,可由()进行调解。(1分)A.仲裁机构B.人民法院C.双方所共同认可的第三人D.工程造价管理部门24.因不可抗力时间导致的费用及延误的工期,由承包人承担的部分是()。(1分)A.工程本身的损失B.工程所需清理、修复费用C.承包人人员伤亡D.第三方人员伤亡E.承包人采购准备用于施工的材料损害25.在用单价法编制施工图预算过程中,单价是指()。(1分)A.工料单价B.施工机械台班单价C.材料单价D.定额项目单价26.在确定项目的合理规模时,需考虑的首要制约因素是()。(1分)A.资金因素B.市场因素C.技术因素D.环境因素27.关于投标担保,下列说法中正确的是()。(1分)A.在招标文件规定的投标有效期内,投标人对投标文件享有撤销权B.当招标项目出现问题,需要重新招标甚至终止招标时,即使责任完全在招标人一方,招标人仍可以拒绝所有招标,且无须对投标人承担赔偿责任C.与投标担保相类似,招标人在招标时也应提供招标担保D.施工招投标中的投标担保应当在领取招标文件时提供28.投资估算指标是在()阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额。(1分)A.招投标阶段B.项目建议书和可行性研究C.初步设计D.施工图设计阶段29.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,已完工程及设备保护属于措施项目中的()。(1分)A.通用项目B.建筑工程项目C.装饰装修工程项目D.安装工程项目30.在采用成本加酬金的合同价时,()合同价形式,有利于控制工程造价,并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本。(1分)A.成本加固定百分比酬金B.成本加固定金额C.成本加奖罚D.最高限额成本加固定最大酬金31.投资估算指标一般可分为()三个层次。(1分)A.设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑工程费用指标B.建筑安装工程费用指标、设备工器具费用指标、工程建设其他费用指标C.人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标D.建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标32.单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是()。(1分)A.计算直接工程费的方法不同B.计算间接费的方法不同C.计算工程量的方法不同D.计算利税的方法不同33.概算定额与预算定额的不同之处,在于()的差异,同时,概算定额主要用于设计概算的编制。(1分)A.项目划分和计算规则上B.项目划分和综合扩大程度上C.项目划分和总说明上D.项目划分和工作内容上34.一个项目总报价确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法是()。(1分)A.多方案报价法B.不平衡报价法C.增加建议方案法D.不同特点报价法35.编制标底应遵循的原则中,不正确的是()。(1分)A.一个工程只能编制一个标底B.标底作为建设单位的合同价,应力求与市场的实际变化吻合C.标底应由成本、利润、税金组成,应控制在批准的总概算及投资包干的限额内D.标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等36.建设工程招标方式分为公开招标和邀请招标,分类的角度是()。(1分)A.招标效率B.竞争程度C.组织形式D.招标范围37.()是价格构成中的一个独立要素。(1分)A.流转税B.价内税C.价外税D.营业税38.在计算某建设项目内部收益率时,当i=12%,净现值为800万元;当i=16%,净现值为—200万元,则该项目内部收益率为()。(1分)A.17.2%B.16.6%C.18.2%D.15.2%39.按照《建设工程施工合同》有关规定,工程变更不包括()。(1分)A.施工条件变更B.招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”C.有关工程的施工时间和顺序的改变D.工程师指令工程整改返修40.下列经营成本计算正确的是()。(1分)A.经营成本=总成本费用—折旧费—维简费—利息支出B.经营成本=总成本费用—摊销费—维简费—利息支出C.经营成本=总成本费用—折旧费—维简费—摊销费—利润支出D.经营成本=总成本费用—折旧费—维简费—摊销费—利息支出41.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同;合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d,合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方量增加了10200m3,则施工方可提出的工期索赔为()d。(结果四舍五入取整)(1分)A.1B.4C.17D.1442.单台设备试车费属于()。(1分)A.联合试运转费B.设备购置费C.生产准备费D.设备安装费43.下面对招标工程评标方法的评价,正确的是()。(1分)A.百分法具有指标全面、评价标准明确的优点B.评议法具有指标全面、科学准确的优点C.合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点D.合理低标价法是最低的投标价中标的方法44.建设项目总投资可以表示为()。(1分)A.固定资产投资十流动资产B.工程造价十流动资产C.工程造价十流动资产投资D.固定资产十流动资金45.对工程量清单概念表述不正确的是()。(1分)A.工程量清单是包括工程数量的明细清单B.工程量清单也包括工程数量相应的单价C.工程量清单由招标人提供D.工程量清单是招标文件的组成部分46.用试算插值法计算财务内部收益率,已知i1=20%,FNPV1=336,i2=25%,FNPV2=-917。则该项目的财务内部收益率FIRR=()。(1分)A.46.8%B.21.3%C.21.8%D.26.3%47.建设项目总概算中的工程监理费属于()。(1分)A.单位工程概算B.预备费概算C.工程建设其他费用概算D.单项工程综合概算48.根据()不同,工程造价指数可以分为综合指数和平均数指数。(1分)A.依据资料的期限长短B.所反映的现象的性质C.采用的基期D.编制的方法49.在索赔的分类中,可分为单项索赔和总索赔,对总索赔方式说法正确的是()。(1分)A.容易取得索赔成功的一种方式B.通常采用的一种方式C.特定情况下,被迫采用的一种方式D.解决起来较容易的一种方式50.在选择建筑工程概算编制方法时,不正确的是()。(1分)A.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,可选用概算定额法B.当设计对象的技术条件与已完或在建工程的相类似时,可选用概算指标法C.当初步设计深度不够,但工程设计采用的技术比较成熟,且又有类似工程概算指标时,可采用类似工程预算法D.当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,可选用概算指标法51.建设项目通过竣工验收后,由施工单位移交建设单位使用,并办理各种移交手续,这时标志着建设项目全部结束,即()。(1分)A.工程使用年限开始计算B.建设资金转化为使用价值C.工程可以使用D.工程再投资属于维护52.下列估算表属于预测项目建设期间的流动资金状况的报表的有()。(1分)A.固定资产投资估算表B.流动资金估算表C.投资使用计划与资金筹措表D.外购材料、燃料动力估算表53.施工定额是按照()编制的。(1分)A.按社会平均先进水平B.行业平均先进水平C.按社会平均水平D.行业平均水平54.在施工过程中,如果承包商遇到现场气候条件以外的外界障碍或条件,使承包商遭受损失,在这种情况下()。(1分)A.承包商可以通过索赔得到补偿B.若是一位有经验的承包商能预见的,则只能得到工期补偿C.即使是一位有经验的承包商也无法预见的,则可以得到延长工期和费用补偿D.无论有经验的承包商是否能预见,一律得不到补偿55.采用不平衡报价法不正确的做法是()。(1分)A.设计图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价B.能够早日结账收款的项目可适当提高C.预计今后工程量会增加的项目单价适当提高D.施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可高一些56.《建设工程施工合同示范文本》中,有关专利技术的申报和使用表述正确的是()。(1分)A.发包人要求使用的,发包人办理申报手续,承包人承担相关费用B.发包人要求使用的,承包人办理申报手续,发包人承担相关费用C.承包人要求使用的,承包人办理申报手续,费用由承发包双方协商D.承包人要求使用的,报工程师认可后实施57.某工程主要设备的采购合同价为820万元,签订合同时原料的基本物价指数为105%,行业人工成本指数为115%,管理费和利润、原料成本、人工成本分别占合同价的18%、66%、16%,当设备交付使用时原料的物价指数为118%,行业人工成本指数为121%,则该设备的动态结算款为()万元。(1分)A.820B.833C.850D.89458.在设计阶段应用价值工程进行方案优化控制工程造价时,研究对象的选取通常通过()确(1分)A.功能分析、评价B.价值系数C.ABC分类法D.环比评分法59.不属于用于建设项目财务评价的基本报表有()。(1分)A.损益表B.投资估算表C.资金来源与运用表D.成本估算表60.中标单位应按规定提交履约担保,其形式包括()。(1分)A.银行保函B.第三方保证C.履约保证书D.中介机构保函61.总平面设计是指总图运输设计和总平面配置,在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括()。(1分)A.占地面积、功能分区、运输方式B.占地面积、功能分区、工艺流程C.占地面积、运输方式、工艺流程D.运输方式、功能分区、工艺流程62.在主体专业系数法编制投资估算时,通常用()为基数。(1分)A.设备费B.工艺设备投资C.直接建设成本D.建筑安装工程费63.在用调值公式法对工程价款价差进行调整时,固定要素通常的取值范围为(),承包商采用的固定要素取值要尽可能()。(1分)A.0.15-0.35,大B.0.15-0.35,小C.0.05-0.25,小D.0.05-0.25,大64.关于施工索赔,下列说法中()是不正确的。(1分)A.合同双方均可提出索赔B.索赔必须有充分的证据C.索赔指的仅是费用索赔D.索赔必须遵循严格的程序65.工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目,其相应综合单价()作为结算的依据。(1分)A.由监理师提出,经发包人确认后B.由承包方提出,经发包人确认后C.由承包方提出,经监理师确认后D.由发包方提出,经监理师确认后66.采用标准图大量建造的住宅工程,其适用的标底编制方法是()。(1分)A.平方米造价包干法B.类似工程预算法C.扩大综合预算法D.施工图预算法67.在FIDIC合同条件下,动员预付款的付款条件是()。(1分)A.施工人员已进场施工B.已提供履约押金或履约保函C.承包商已签订材料、设备的采购合同D.承包商购买的材料、设备已进场68.朗格系数是指()。(1分)A.设备费用与总建设费用之比B.总建设费用与建筑安装费用之比C.总建设费用与设备费用之比D.建筑安装费用与总建设费用之比69.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费属于()。(1分)A.直接工程费B.规费C.措施费D.企业管理费70.采用综合单价法编制标底不应包括()。(1分)A.计算工程量B.形成工程量清单C.单独计算不可预见费D.估算分项工程综合单价71.我国现行建筑安装工程定额规定,建筑企业施工管理用车辆的保险费应计入()。(1分)A.企业管理费B.其他直接费C.工程建设其他费用D.现场管理费72.单价法编制施工图预算的过程中,最关键的一个环节是()。(1分)A.搜集编制依据B.计算工程量C.套用预算定额单价D.计算其他项费用、汇总造价73.以工程项目概算为基础制定的标底,通常用于()工程。(1分)A.已完成初步设计或技术设计的B.总图运输C.大型民用建筑D.采用标准图大量建造的住宅74.施工招标文件和投标文件内容的编制应遵循()规定。(1分)A.在招标文件中应明确执行的概预算定额与费用定额B.由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时,应赔偿由于误工给建设单位带来的损失,但计取的赶工措施费不予扣除C.招标文件可以不按照招标文件的各项要求来编制D.如果投标单位未能按要求提交投标保证金,则招标单位可商议决定是否保留其投标资格75.在审查施工图预算时,可按预算定额顺序或施工的先后顺序,逐一进行审查,这种审查方法被称为()。(1分)A.筛选审查法B.分解审查法C.全面审查法D.重点审查法76.工程建设定额具有下列哪个特点()。(1分)A.国际性B.长久性C.权威性D.法定性77.根据现行规定,合同中没有适用或类似于变更工程的价格,其工程变更价款的处理原则是()。(1分)A.由工程师提出适当的变更价格,报业主批准执行B.由承包方提出适当的变更价格,经工程师确认后执行C.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时,由工程师确认其认为合适的价格D.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时,可以由造价管理部门调解E.当业主与承包方对变更价格意见不一致时,由造价管理部门裁定78.商品生产中活劳动所创造的价值在价格中表现为()。(1分)A.物质资料耗费与利润之和B.物质资料耗费与盈利之和C.劳动者劳动报酬与利润之和D.劳动者劳动报酬与盈利之和79.推行限额设计时,施工图设计阶段的直接控制目标是()。(1分)A.经批准的投资估算B.经批准的设计概算C.经批准的施工图预算D.经确定的工程合同价80.下列项目中属于自有资金财务现金流量表中现金流出的是()。(1分)A.固定资产投资B.流动资金C.借款本金偿还D.回收流动资金81.工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用,通常由分部分项工程费、措施项目费和其他项目费和()组成。(1分)A.主要材料费B.规费、税金C.利润D.零星工程费82.在计时观察法中,技术操作难度最大的是()。(1分)A.选择法测时B.接续法测时C.数示法写实记录D.图示法写实记录83.拟建砖混结构住宅工程,其外墙采用贴釉面砖,1m2建筑面积消耗量为0.9m2,贴釉面砖全费用单价为50元/m2。类似工程概算指标为580元/m2,外墙采用水泥砂浆抹面,每m2建筑面积消耗量为0.92m2,水泥砂浆抹面全费用单价为9元/m2,则该砖混结构工程修正后的概算指标为()元/m2。(1分)A.571.22B.616.72C.625.00D.633.2884.承包人提出使用专利技术或特殊工艺,报工程师认可后实施。()负责办理申报手续并承担有关费用。(1分)A.承包人B.工程师C.发包人D.发包人和承包人共同85.施工招标文件中的投标须知是为了()。(1分)A.防止泄露标底B.防止投标人中标后拒签合同C.指导投标人正确投标D.避免标前答疑86.劳动定额的主要表现形式是时间定额,但同时也表现为产量定额,时间定额与产量定额的关系是()。(1分)A.互为倒数B.独立关系C.正比关系D.相关关系87.某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工具、器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其他费用400万元,基本预备费150万元,涨价预备费350万元,建设期贷款2000万元,应计利息120万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为()万元。(1分)A.3520B.3920C.5520D.592088.不属于合同变更或解除的条件是()。(1分)A.合同约定的解除合同的条件已经出现B.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行C.双方当事人通过协商同意终止合同关系D.由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同89.采用固定合同单价的工程,每月(或每阶段)应根据()进行工程结算。(1分)A.招标文件中的工程量B.承包商报送的工程量C.合同中规定的工程量D.实际完成的工程量90.关于承包商提出的延误索赔,正确的说法是()。(1分)A.属于业主的原因,只能延长工期,但不能给予费用补偿B.属于工程师的原因,只能给予费用补偿,但不能延长工期C.由于特殊反常的天气,只能延长工期,但不能给予费用补偿D.由于工人罢工,只能给予费用补偿,但不能延长工期二多选题(共58题,总分值58分)91.固定总价合同一般适用于()工程。(1分)A.设计图纸完备B.工程规模小C.工期较短D.技术复杂E.工程量大92.不编制总概算时,单项工程综合概算的组成内容包括()。(1分)A.建筑单位工程概算B.设备及安装单位工程概算C.建设期贷款利息D.工程建设其他费用E.预备费93.FIDIC合同条件下,工程变更的范围包括()。(1分)A.删减任何合同约定的工作内容B.任何部分标高、尺寸、位置改变C.因施工需要,施工机械日常检修时间变更D.工作质量和其他特性变更E.合同中工程量改变94.在编制竣工决算时,下列各项费用中应列入新增递延资产价值的有()。(1分)A.开办费B.项目可行性研究费C.土地征用及迁移补偿费D.以经营租赁方式租入的固定资产改良工程支出E.土地使用权出让金95.工程量清单是表现拟建工程的()的明细清单。是按照招标要求和施工设计图纸要求规定将拟建招标工程的全部项目和内容,依据统一的工程量计算规则、统一的工程量清单项目编制规则要求,计算拟建招标工程的分部分项工程数量的表格。(1分)A.分部分项工程项目名称B.措施项目名称C.相应数量D.费用项目名称E.其他项目名称96.建设项目竣工验收的主要任务有:()。(1分)A.监理任务结束B.办理建设项目竣工结算和竣工决算C.办理建设项目档案资料的移交和保修手续D.建设单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价E.施工单位对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价97.在购置设备费的构成内容中,不含有()。(1分)A.设备运输包装费B.设备安装保险费C.设备检验费D.设备采购招标费E.设备联合试运转费98.()构成固定资产投资的动态部分。(1分)A.建设期利息B.预备费C.涨价预备费D.基本预备费E.固定资产投资方向调节税99.大、中型建设项目竣工财务决算表中资金占用有()。(1分)A.流动资产B.应收生产单位投资借款C.有价证券D.货币资金E.预付及应收款100.优化设计方案时,关于价值工程的正确说法有()。(1分)A.价值工程侧重于设计阶段开展工作B.价值工程以提高产品价值为中心C.价值工程以降低产品成本为核心D.价值工程以提高产品功能为中心E.价值工程把功能分析作为独特的研究方法101.索赔事件发生后,如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满,理想的处理纠纷的方式是()。(1分)A.谈判B.诉讼C.仲裁D.达成谅解E.协调102.根据国家税法规定的应计入建筑安装工程费用的税费有()。(1分)A.固定资产投资方向调节税B.印花税C.城乡维护建设税D.营业税E.房产税103.下列有关项目清偿能力评价描述正确的是()。(1分)A.建设期年利息=(年初借款累计本年借款)×年利率B.贷款偿还期小于等于借款合同规定的期限时,项目可行C.资产负债率越高,则偿债能力越强D.流动比率越高,则短期偿债能力就越强E.速动比率越高,则短期偿债能力就越强104.工程量清单计价的投标报价包括()。(1分)A.分部分项工程费B.分项工程费C.投标保证金D.措施项目费E.其他项目费105.施工图预算内容审查的重点是()。(1分)A.审查工程量计算是否正确B.审查有无设计漏项C.审查其他有关费用是否符合要求D.审查材料代用是否合理E.审查预算单价的套用是否正确106.建设项目财务评价的静态指标包括()。(1分)A.财务净现值B.借款偿还期C.投资利润率D.借款回收期E.投资回收期107.()也是项目得到的收入,在财务评价中视为效益处理。(1分)A.得到的各种补贴B.回收固定资产余值C.回收流动资金D.应收帐款E.接受捐赠108.工程建设定额按反映的生产要素划分,可分为()。(1分)A.劳动定额B.施工定额C.机械台班使用定额D.材料消耗定额E.预算定额109.对价格的形成产生影响的因素有()。(1分)A.价值B.供求C.币值D.土地的级差收益E.汇率110.工程保险费是指建设项目在建设期间根据需要实施工程保险所需的费用,其内容包括()。(1分)A.工人工资B.机械损坏保险费C.人身安全保险费D.安装工程保险费E.各种建筑工程及其在施工过程中的物料、机器设备保险费111.影响项目造价的主要因素有()。(1分)A.资金来源B.项目规模C.建设标准D.建设地点E.市场需要112.施工图阶段招标时,在按施工图计算工程量、采用概算定额编制标底的基础上必须充分考虑的因素有()。(1分)A.项目装修、设备情况不同进行调整B.施工图纸要求C.招标工程范围D.招标方的质量要求E.目标工期113.预备费包括()。(1分)A.在概算内难以预料的工程费用B.人、才、机的价差费C.建筑安装工程费用调整D.利率、汇率调整E.建设期贷款利息114.影响建筑安装工人人工单价的因素主要有()。(1分)A.社会平均工资水平B.人工消耗水平C.政府的社会保障和福利政策D.生活消费品物价的变动E.劳动力市场供需变化115.()构成建设项目的建设成本。(1分)A.建筑安装工程投资支出B.设备工器具投资支出C.非经营项目转出投资D.待摊投资支出E.建设单位按项目概算内容发生的构成建设项目实际支出的房屋购置支出116.一般基层单位的竣工预验的三个层次包括()。(1分)A.基层施工单位自验B.项目经理自验C.监理工程师预验D.公司级预验117.柱网的选择主要取决于()。(1分)A.厂房中有无吊车B.屋顶的承重结构C.厂房的高度D.厂房层数E.厂房的地质条件118.在投标报价中,当承包商无竞争优势时,可采用无利润算标的情况有()。(1分)A.得标后,将大部分工程分包给索价较低的一些分包商B.希望二期工程中标,赚得利润C.希望修改设计方案D.希望改动某些条款E.较长时期内承包商没有在建工程,如再不中标,就难以生存119.合同收入的组成包括()。(1分)A.合同中规定的初始收入B.合同变更构成的收入C.合同索赔构成的收入D.合同奖励构成的收E.材料涨价费120.在工程量清单中,工程项目设置按照专业划分为()。(1分)A.土石方工程B.市政工程C.地基和桩基础工程D.安装工程E.砌筑工程121.以下保修情况,费用应由建设单位承担的是()。(1分)A.不可抗力原因造成的损坏B.使用单位使用不当,造成的损坏C.建设单位采购设备质量不合格引起的质量缺陷D.设计方面原因造成的质量缺陷E.承包单位未按国家有关规定、标准和设计要求进行施工,造成的质量缺陷122.按索赔的目的不同,索赔可以分为()。(1分)A.施工索赔B.业主反索赔C.工期索赔D.费用索赔E.商务索赔123.建设工程施工招标程序包括的环节是()。(1分)A.资格预审B.编制招标文件C.委托设计D.工程标底价报审E.投标决策124.承包方发生工期拖延,同时得到费用和工期索赔,其原因来自于()造成的。(1分)A.特殊反常的天气B.业主C.工人罢工D.工程师E.政府间经济制裁125.价格的基本职能有()。(1分)A.表价职能B.核算职能C.调节职能D.分配职能126.在进行建筑结构选择时,多层房屋选择钢结构的主要优点是()。(1分)A.减少结构尺寸B.降低基础造价C.比钢筋混凝土结构便宜D.平面布置灵活E.耐火性能好127.承包方要求对原工程进行变更,正确的是()。(1分)A.在承包方施工中不得对原工程设计进行变更B.承包方在施工中提出更改施工组织设计须经工程师同意,延误的工期不予顺延C.承包方在施工中提出对原材料、设备的换用不须经工程师同意,由此发生的费用由承包方承担D.工程师采用承包方合理化建议所发生的费用和获得的收益,发包方和承包方另行约定分担或分享E.承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的直接损失由承包方承担,延误的工期不予128.下列()是与项目建设有关的其他费用。(1分)A.建设单位管理费B.为项目进行的专门试验C.支付给勘察设计单位费用D.施工单位临时设施费E.建设单位临时设施费129.机械台班单价组成内容有()。(1分)A.机械预算价格B.机械折旧费C.机械维修费D.机械燃料动力费E.机械操作人员的工资130.国外(含境外)借款的还款方式按协议的要求分别采用()两种方法。(1分)A.等额还本付息B.等额还本、利息照付C.全额还本D.全额还本付息E.全额还本不付利息131.()不属于建筑安装工程直接费。(1分)A.材料二次搬运费B.施工机械大修费C.生产工人退休工资D.生产职工教育经费E.生产工具使用费132.因不可抗力时间导致的费用及延误的工期,由发包人承担的部分是()。(1分)A.工程本身的损失B.工程所需清理、修复费用C.承包人人员伤亡D.第三方人员伤亡E.承包人采购准备用于施工的材料损害133.建设标准的主要内容包括()。(1分)A.建设规模B.占地面积C.总平面布置D.劳动定员E.建筑标准134.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定,下列费用中属于规费的是()。(1分)A.工程排污费B.社会保障费C.职工教育经费D.财产保险费E.危险作业意外伤害保险135.新增固定资产价值包括()。(1分)A.已投入生产或交付使用的建安工程造价B.项目可行性研究费C.土地使用权出让金D.报废工程损失E.土地征用及迁移补偿费136.工期索赔的计算方法有()。(1分)A.网络分析法B.修正的总费用法C.比例计算法D.实际费用法E.分项计算法137.()表示货物到达进口国口岸,但还没有纳关税。(1分)A.到岸价B.抵岸价C.关税完税价格D.运费、保险费在内价E.CIF138.由于业主原因,工程师下令停工1个月,承包人可以索赔的款项包括()(1分)A.人工窝工费B.施工机械窝工费C.材料超期储存费用D.工程延期一个月增加的履约保涵手续费E.合理的利润139.在用筛选法进行施工图预算审查时,通常是用各个分部分项工程的()在每个单位面积上的数值作为基本值。(1分)A.材料消耗数量B.用工量C.机械台班消耗量D.工程量E.造价140.根据国家计委对工程建设项目招标范围和规模标准所做的具体规定,关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括()。(1分)A.石油项目B.供电项目C.教育项目D.商品住宅E.邮政项目141.固定资产投资动态投资部分的估算内容包括()。(1分)A.基本预备费B.涨价预备费C.固定资产投资方向调节税D.建设期利息142.关于工程量清单说法正确的是()。(1分)A.工程量清单是招标文件的组成部分B.工程量清单是投标文件的组成部分C.工程量清单是合同的组成部分D.工程量清单由投标人提供E.工程量清单由招标人提供143.销售税金包括()。(1分)A.增值税B.消费税C.营业税D.利息税E.城市维护建设税及教育费附加等144.编制施工图预算时,实物法与单价法比较,其不同点包括()。(1分)A.前者可以使用概算定额,后者不可B.前者工作量较小C.前者更符合实际D.前者采用当地的人、料、机单价145.建设项目投资方案经济评价,建设项目可行的情况有()。(1分)A.FNPV≥0B.FIRR≥i。C.Pt≥行业基准投资回收期D.投资利润率≥行业平均投资利润率146.计算流动资金在可行性研究中,为简化计算,仅对()内容进行估算。(1分)A.设备B.应付账款C.应收账款D.现金E.存货147.费用索赔可能包括下列内容()。(1分)A.总部管理费B.工地管理费C.业主拖延支付所赔款的利息D.直接费E.承包商进行索赔程序所花费的费用148.固定资产投资静态投资部分估算方法有()。(1分)A.资金周转率法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法E.指标估算法三计算题(共6题,总分值6分)149.某建安工程施工,合同总价为600万元,其中有68万元的主材由业主直接供应,合同工期为7个月。(1)合同规定:业主应向承包商支付合同价25%的预付款;预付工程款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于预付款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续扣回,主材费比重按62.5%考虑;业主每月从承包人的工程进度款金额中按2.5%比例扣留工程保证金,通过竣工验收后结算给承包人;由业主直接供应的主材款应在发生当月的工程款中扣回其费用;每月付款证书签发的最低限额为50万元等。(2)第1个月主要是完成土方工程施工,由于施工条件复杂,土方工程量发生较大的变化(原2800m3,综合单价为80元/m3)单价作调整,变化超出15%,单价乘以0.9或1.05。(3)经工程师签证确认:承包人在第1个月完成土石方工程量为3300立方。其它见表:问题:(1)第1个月土方工程实际工程进度款为多少?(2)该工程预付工程款是多少?预付工程款在第几个月开始起扣?(1分)150.某新建项目正常年份的设计生产能力为200万件,年固定成本为880万元,每件产品销售价预计60万元,销售税金及附加税率为6%,单位产品的可变成本估算额为40元。问题:1、对项目进行盈亏平衡分析,计算项目的产量盈亏平衡点和单价盈亏平衡点。2、在市场销售良好情况下,正常生产年份的最大可能盈利额多少?(1分)151.某工程建设项目,业主与施工单位签订了施工合同,其中规定在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工费和机械的停工费可案工日费和台班费的60%结算支付在计划执行过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工,这主要有:因业主不能及时供应材料使E延误3天,G延误2天,H延误3天;因机械发生故障检修使E延误2天,G延误2天;因业主要求设计变更使F延误3天;因公网停电使F延误1天,I延误1天。施工单位及时项工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求。费用索赔机械设备窝工费E工序吊车(3+2)×240=1200元F工序搅拌机(3+1)×70=280元G工序小机械(2+2)×55=220元H工序搅拌机3×70=210元合计机械类1910元人工窝工费E工序5*30*28=4200元F工序4×35×28=3920元G工序4×15×28=1680元H工序3×35×28=2940元I工序1×20×28=560元合计人工费为13300元间接费增加(1910+13300)×16%=2433.6万元利润损失(1910+13300+2433.6)×5%=882.18元总计经济索赔额1910+13300+2533.6+882.18=18525.78元问题:(1)审查施工单位提出的索赔要求,哪些内容可以成立?(2)索赔申请书一处的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等,经审查后均真实。工程师对各项经济索赔要求,如何确认?为什么?(1分)152.某建设单位拟编制某工业生产项目的竣工决算。该建设项目包括A、B两个主要生产车间和C、D、E、F四个辅助生产车间及若干附属办公、生活建筑物。在建设期内,各单项工程竣工结算数据见表。工程建设其他投资完成情况如下:支付行政划拨土地的土地征用及迁移费500万元,支付土地使用权出让金700万元;建设单位管理费400万元(其中300万元构成固定资产);勘察设计费340万元专利费70万元;非专利技术费30万元;获得商标权90万元;生产职工培训费50万元;报废工程损失20万元;生产线试运转支出20万元,试生产产品销售款5万元。问题:(1)试确定A生产车间的新增固定资产价值。(2)试确定该建设项目的固定资产、流动资产、无形资产和递延资产价值。(1分)153.某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m3。全费用单价为180元/m3。合同工期为6个月。有关付款条件如下:(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总加20%的工程预付款;(2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留质量保证金;(3)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下个月起至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程如表所示。问题:(1)估算合同总价为多少?(2)工程预付款为多少?工程预付款从那个月起扣留?每月应扣工程工程预付款是多少?(3)每月工程量价款是多少?业主应支付给承包商的工程为多少?(1分)154.问题一:某项目建设期3年,建设资金包括自有资金和借入资金,分年均衡贷款。各年贷款额分别为200万元、500万元、400万元,年利率为12%,按季计息,计算建设期贷款利息。问题二:某工程投资中,设备、建筑安装和工程建设其他费用分别为500万元、900万元和300万元,基本预备费率为8%。投资建设期二年,各年投资额相等。预计年均投资价格上涨4%,则该工程的涨价预备费为多少万元?(1分)四填空题(共40题,总分值40分)155.价格形成中的盈利是价值构成中的m的货币表现,它由企业_________和_________两部分组成。(1分)156.我国目前适用的工程计价模式有_________和_________。(1分)157.土建预算审查的方法有_________、_________、_________、_________、_________、_________。(1分)158.价格形成中的成本是_________、_________。(1分)159.初步审查也称行政性评审,是对投标书的_________审查,确定投标书的合理性。(1分)160.运用价值工程对设计方案进行比选时,要计算各方案的价值系数,以价值系数_________者为最优。(1分)161.项目后评估的方法有_________、_________和_________。(1分)162.新增资产分为_________、_________、_________和_________。(1分)163.工程造价的特点有:_________、_________、_________、_________。(1分)164.竣工结算价款总额_________。(1分)165.工料单价法中的单价包含_________、_________、_________。(1分)166.招投标阶段,工程造价文件是_________。(1分)167.后评估的程序_________、_________、_________、_________和_________。(1分)168.建设项目后评估的种类有_________、_________、_________和_________。(1分)169.建设工程造价具体包括_________、_________、_________、_________、_________和_________。(1分)170._________主要指审核工程量和签发支付证书,最为人们接受。(1分)171.商务评审是从_________、_________和_________等方面评定投标报价的合理性和可靠性;(1分)172.土建预算的审查,_________项目适用单审,_________项目适用会审。(1分)173.竣工结算的前提是承包_________并_________。(1分)174.建设工程概预算包括_________和_________,两者都是确定拟建工程预期造价的文件。(1分)175.设计概算审查的内容包括_________、_________、_________、_________、_________、_________、_________。(1分)176.固定总价合同适用于_________、_________图纸齐全的情况。(1分)177.实质性响应的投标文件,应该与招标文件的_________、_________和_________等关键性内容相符,无显著差异或保留。(1分)178.在财务评价中,基本财务报表有_________、_________、_________、_________。(1分)179.标底的审查方法有_________、_________、_________、_________、_________、_________、_________。(1分)180.标底编制的步骤为_________、_________、_________、_________。(1分)181.单位建筑工程概算的编制方法有_________、_________、_________。(1分)182.商品价格一般由4个因素构成:_________、________、_________和_________。(1分)183.财务基础数据应包括的内容是_________、_________、_________、_________和_________。(1分)184.竣工结算最终付款_________。(1分)185.施工阶段工程造价控制的主要任务是通过工程_________控制、_________费用控制、预防并处理好_________、挖掘节约工程造价潜力来实现_________不超过计划投资。(1分)186.固定资产余值和流动资金均在计算期_________回收。固定资产余值等于_________,流动资金回收额为_________。(1分)187.采取有针对性的措施纠偏。纠偏可才采用_________、_________、_________和_________。(1分)188.设计阶段对建设项目的_________和_________起着决定性作用。(1分)189.建设项目总投资包含_________、_________。(1分)190.现金流出中,所得税数据来源于_________。经营成本中_________利息支出。(1分)191.单位工程竣工结算由_________编制,_________审查。(1分)192.根据国家税法,计入建筑安装工程费用的税费有_________、_________、_________。(1分)193.对寿命期不同的设计方案比选,动态投资效益评价可以采_________和_________法。(1分)194.合同措施,在纠偏方面主要指_________。(1分)五名词解释(共18题,总分值18分)195.建设工程造价:(1分)196.投标报价:(1分)197.限额设计:(1分)198.投资估算:(1分)199.合同价:(1分)200.预付款:(1分)201.施工图预算:(1分)202.施工索赔:(1分)203.竣工结算:(1分)204.资金使用计划:(1分)205.财务评价:(1分)206.建设工程价款结算:(1分)207.S形曲线(1分)208.标底:(1分)209.工程量清单:(1分)210.建设工程定额:(1分)211.不平衡报价法:(1分)212.设计概算:(1分)六问答题(共12题,总分值12分)213.设计阶段控制工程造价的方法有哪些?(1分)214.招投标阶段工程造价管理的内容(1分)215.建设项目总投资与工程造价是什么关系?(1分)216.报价的一般策略有哪些?(1分)217.财务评价工作的意义是什么?其工作程序是什么?(1分)218.施工阶段工程造价管理的工作程序?(1分)219.S形曲线的绘制步骤(1分)220.招投标阶段报价方法有哪些?各有什么特点。(1分)221.竣工决算的编制步骤?(1分)222.在工程建设的各阶段,需编制相应的工程造价文件?(1分)223.投资偏差分析的方法有哪些?(1分)224.如何进行项目盈利能力分析?(1分)
一单选题(共90题,总分值90分)1.答案:C解析过程:2.答案:C解析过程:3.答案:B解析过程:4.答案:A解析过程:5.答案:D解析过程:6.答案:C解析过程:7.答案:B解析过程:8.答案:D解析过程:9.答案:B解析过程:10.答案:A解析过程:11.答案:C解析过程:12.答案:D解析过程:13.答案:D解析过程:14.答案:A解析过程:15.答案:C解析过程:16.答案:D解析过程:17.答案:C解析过程:18.答案:B解析过程:19.答案:A解析过程:20.答案:B解析过程:21.答案:A解析过程:22.答案:C解析过程:23.答案:D解析过程:24.答案:C解析过程:25.答案:A解析过程:26.答案:B解析过程:27.答案:B解析过程:28.答案:B解析过程:29.答案:A解析过程:30.答案:C解析过程:31.答案:D解析过程:32.答案:A解析过程:33.答案:B解析过程:34.答案:B解析过程:35.答案:D解析过程:36.答案:B解析过程:37.答案:B解析过程:38.答案:D解析过程:39.答案:D解析过程:40.答案:D解析过程:41.答案:D解析过程:42.答案:D解析过程:43.答案:A解析过程:44.答案:D解析过程:45.答案:B解析过程:46.答案:B解析过程:47.答案:C解析过程:48.答案:D解析过程:49.答案:C解析过程:50.答案:D解析过程:51.答案:B解析过程:52.答案:C解析过程:53.答案:B解析过程:54.答案:A解析过程:55.答案:D解析过程:56.答案:D解析过程:57.答案:D解析过程:58.答案:C解析过程:59.答案:D解析过程:60.答案:A解析过程:61.答案:A解析过程:62.答案:B解析过程:63.答案:B解析过程:64.答案:C解析过程:65.答案:B解析过程:66.答案:A解析过程:67.答案:C解析过程:68.答案:C解析过程:69.答案:C解析过程:70.答案:C解析过程:71.答案:A解析过程:72.答案:B解析过程:73.答案:A解析过程:74.答案:A解析过程:75.答案:C解析过程:76.答案:D解析过程:77.答案:B解析过程:78.答案:D解析过程:79.答案:B解析过程:80.答案:C解析过程:81.答案:B解析过程:82.答案:B解析过程:83.答案:B解析过程:84.答案:A解析过程:85.答案:C解析过程:86.答案:A解析过程:87.答案:A解析过程:88.答案:D解析过程:89.答案:D解析过程:90.答案:C解析过程:二多选题(共58题,总分值58分)91.答案:B,C解析过程:92.答案:A,B解析过程:93.答案:A,B,D,E解析过程:94.答案:A,D解析过程:95.答案:A,B,C,E解析过程:96.答案:B,C,D,E解析过程:97.答案:A,B解析过程:98.答案:A,C,E解析过程:99.答案:B,C,D,E解析过程:100.答案:A,B,E解析过程:101.答案:A,D,E解析过程:102.答案:C,D解析过程:103.答案:B,D,E解析过程:104.答案:A,D,E解析过程:105.答案:A,C,E解析过程:106.答案:B,C解析过程:107.答案:A,B,C解析过程:108.答案:A,C,D解析过程:109.答案:A,B,C,E解析过程:110.答案:B,C,D,E解析过程:111.答案:A,B,C,D解析过程:112.答案:A,B,D解析过程:113.答案:A,B,C,D解析过程:114.答案:C,D,E解析过程:115.答案:A,B,E解析过程:116.答案:A,B,D解析过程:117.答案:A,B,C解析过程:118.答案:B,E解析过程:119.答案:A,B,C,D解析过程:120.答案:B,D解析过程:121.答案:A,C解析过程:122.答案:C,D解析过程:123.答案:A,B解析过程:124.答案:B,D解析过程:125.答案:A,C解析过程:126.答案:A,B,D解析过程:127.答案:B,D,E解析过程:128.答案:A,B,C,E解析过程:129.答案:B,C,D,E解析过程:130.答案:A,B解析过程:131.答案:C,D,E解析过程:132.答案:A,B,D,E解析过程:133.答案:A,B,D,E解析过程:134.答案:A,B,E解析过程:135.答案:A,B,D,E解析过程:136.答案:A,C解析过程:137.答案:A,C,D,E解析过程:138.答案:A,B,D解析过程:139.答案:B,D,E解析过程:140.答案:B,C,D解析过程:141.答案:A,C,D解析过程:142.答案:A,B,D解析过程:143.答案:A,B,C,E解析过程:144.答案:C,D解析过程:145.答案:A,B,D解析过程:146.答案:B,C,D,E解析过程:147.答案:A,B,C,D解析过程:148.答案:B,C,D,E解析过程:三计算题(共6题,总分值6分)149.答案:解:问题(1)超过15%以内的工程进度款:2800×(1+15%)×80=320×80=25.76万元超过15%的剩余部分的工程进度款(3300-3220)×80×0.9=0.58万元土方进度工程款:25.76+0.58=26.34万元问题(2)预付工程款金额:600×25%=150万元预付工程款起扣点:600-150/0.625=360万元开始起扣预付款的时间为第5个月,因为第5个月的累计实际完成的工程量:26.34+90+110+100+100=426.34>360解析过程:150.答案:解:问题1、产量盈亏平衡点=880/[60×(1-6%)-40]=53.66万件单价盈亏平衡点=(880+200×40)/[200×(1-6%)]=47.23元/件问题2、在市场销售良好情况下,正常生产年份的最大可能盈利额=正常生产年份的总收益-正常生产年份的总成本=设计能力×[单价×(1-销售税金及附价税率)]-(固定成本+设计能力×单位可变成本)=200×60×(1-6%)-(880+200×40)=2400万元解析过程:151.答案:解:(1)机械设备窝工费,要求索赔1910元不合理。凡由业主直接原因或按合同应当由业主承担风险的因素,只要实际发生不论工序是否在关键线路上均应审核索赔要求成立。人员窝工费,要求索赔13300元不合理间接费索赔一般不予补偿利润因暂时停工不予补偿(2)费用补偿金额吊车3×240×60%=432元混凝土搅拌机7×70×60%=294元其他机械2×55×60%=66元合计792元E工序3×30×28×60%=1512元F工序4×35×28×60%=2352元G工序2×15×28×60%=504元H工序3×35×28×60%=1764元I工序1×20×28×60%=336元合计6468元人工窝工费为6468元经济补偿合计792+6468=7250元经审定索赔经济补偿7250元。解析过程:152.答案:1、解:A生产车间的新增固定资产价值=(1800+380+1600+300+80)+(500+340+20+20-5)×1800/6000+300×(1800+380+1600)/6000+1000+3600)=4160+875×0.3+300×0.3566=4529.48万元2、解:1)固定资产价值=(6000+1000+3600+720+190)+(500+300+340+20+20-5)=11510+1175=12685万元2)流动资产价值=(320-190)=130万元3)无形资产价值=700+70+30+90=890万元4)递延资产价值=(400-300)+50=150万元解析过程:153.答案:解:(1)合同总价为5300m3×180元/m3=95.4万元(2)工程预付款为:95.4×20%=19.08万元(3)估算合同价的30%是:95.4×30%=28.62万元1800×180=32.4万元>28.62万元即预付款从第三个月起扣至第五个月,每个月应扣预付款为19.08/3=6.36万元(4)第一个月:800×180(1-5%)=14.4×0.95=13.68万元第二个月:1000×180=18万元第三个月:1200×180-6.36=15.24万元第四个月:1200×180-6.36=15.24万元第五个月:1200×180-6.36=15.24万元第六个月:500×180=9万元解析过程:154.答案:1、解:年有效利率为ieff=(1+12%/4)4-1=12.6%各年贷款利息I1=200/2×12.6%=12.6万元I2=(200+12.6+500/2)×12.6%=58.3万元I3=(200+12.6+500+58.3+400/2)=122.3万元I=12.6+58.3+122.3=193.2万元2、解:基本预备费为(500+900+300)×8%=136万元投资建设期各年静态投资均为(500+900+300+136)/2=918万元建设期第一年涨价预备费:918×4%=36.72万元建设期第二年涨价预备费:918((1+4%)2-1)=74.9万元该工程的涨价预备费:36.72+74.9=111.63万元解析过程:四填空题(共40题,总分值40分)155.答案:利润,税金解析过程:156.答案:建设工程定额计价,工程量清单计价解析过程:157.答案:全面审查法,重点审查法,对比分析法,常见问题审查法,相关项目,相关数据审查法解析过程:158.答案:正常成本,社会平均成本解析过程:159.答案:响应性解析过程:160.答案:最大解析过程:161.答案:统计预测法,对比法,因素分析法解析过程:162.答案:固定资产,无形资产,流动资产,其他资产解析过程:163.答案:大额性,个别性,动态性,兼容性解析过程:164.答案:=合同价款+施工过程中合同价款调整数额解析过程:165.答案:人工费,材料费,机械费解析过程:166.答案:合同价解析过程:167.答案:提出问题,筹划准备,搜集资料,分析研究,编制项目后评估报告解析过程:168.答案:项目目标评估,项目实施过程评估,项目效益评估,项目影响评估解析过程:169.答案:设备及工器具购置费,建筑安装工程费用,工程建设其他费用,预备费,建设期贷款利息,固定资产投资方向调节税解析过程:170.答案:经济措施解析过程:171.答案:成本,财务,经济分析解析过程:172.答案:中小型,大中型解析过程:173.答案:全部完成合同规定的工程内容,通过交工验收解析过程:174.答案:设计概算,施工图预算解析过程:175.答案:编制依据,编制深度,建设规模标准,设备规格数量配置,工程量,计价指标,其他费用解析过程:176.答案:工期较短,要求明确解析过程:177.答案:技术要求,报价要求,合同主体条款解析过程:178.答案:现金流量表,损益表,资金来源与运用表,资产负债表解析过程:179.答案:全面审查法,标准预算审查法,分组计算审查法,筛选审查法,重点审查法,利用手册审查法,分解对比审查法。解析过程:180.答案:准备工作,收集编制资料,计算标底价格,审核标底价格解析过程:181.答案:概算定额法,概算指标法,类似工程预算法解析过程:182.答案:生产成本,流通费用,税金,利润解析过程:183.答案:项目总投资及其资金来源,生产成本费用,销售收入与税金,销售利润的形成与分配,贷款还本付息测算解析过程:184.答案:=竣工结算价款总额-预付及已结算进度款解析过程:185.答案:付款,工程变更,费用索赔,实际发生的费用解析过程:186.答案:最后1年,固定资产原值减去累计提取,全部流动资金解析过程:187.答案:组织措施,经济措施,技术措施,合同措施解析过程:188.答案:经济效益,使用效益解析过程:189.答案:固定资产投资,流动资金投资解析过程:190.答案:损益表,不包括解析过程:191.答案:承包人,发包人解析过程:192.答案:营业税,城市建设维护税,教育费附加解析过程:193.答案:净年值,最小公倍数解析过程:194.答案:索赔管理解析过程:五名词解释(共18题,总分值18分)195.答案:是建设项目投资中的规定资产投资部分,是建设项目从筹建到竣工交付使用的整个建设过程所花费的全部固定资产投资费用解析过程:196.答案:投标报价:施工企业根据招标文件及有关计算工程造价的资料,计算工程预算总造价,在工程预算总造价的基础上,再考虑投标策略以及各种影响工程造价的因素,然后提出投标报价。解析过程:197.答案:限额设计:就是按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计,按照初步设计总概算施工图设计,同时各专业在保证达到使用功能的前提下,按分配的投资限额控制设计,严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更,保证总投资下那不被突破。解析过程:198.答案:是指在工程项目建设的前期工作阶段,项目建设单位向国家计划部门申请建设项目立项或国家、建设主体对拟建项目进行决策,确定建设项目在规划、项目建议书等不同阶段的投资总额而编制的造价文件。解析过程:199.答案:是指在工程招投标阶段通过签订总承包合同、建筑安装工程承包合同、设备材料采购合同,以及技术和咨询服务合同所确定的价格。解析过程
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 大排档施工组织设计
- 法治政 府说课稿
- 次根式的加减说课稿
- 南京工业大学浦江学院《酒店市场营销》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 南京工业大学浦江学院《机械设计基础》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 中学语文教学反思14
- 南京工业大学《仪器分析测试原理与应用》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 南京工业大学《思想政治教育原理专题研究》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 南京工业大学《食品添加剂》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 南京工业大学《嵌入式系统及应用》2023-2024学年期末试卷
- 机械式立体停车库设计方案
- DB3710∕T 158-2021 电梯按需维保规范
- 话剧基础知识ppt课件
- 起重机械吊具与索具安全规程(LD48-93)
- 午餐用餐人员登记表
- 无负压供水设备安装施工方案(最新版本)
- GB 26402-2011 食品安全国家标准 食品添加剂 碘酸钾
- 《甲方认质认价确认单》
- 降低住院患者跌倒发生率
- 导游与旅行社签订劳动合同
- 公路管理工作常见五大诉讼风险及防范
评论
0/150
提交评论