工程勘查设计合同样本

合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程性质：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________二、勘查设计范围及内容2.1乙方负责对工程进行全面的勘查设计，包括但不限于：（1）工程地质勘查；（2）工程测量；（3）工程水文地质勘查；（4）工程环境影响评价；（5）工程建筑设计；（6）工程施工组织设计；（7）工程装修设计；（8）工程智能化设计；（9）其他与工程相关的勘查设计工作。2.2乙方应按照甲方的要求，完成勘查设计成果，并提交完整的勘查设计文件，包括但不限于：（1）勘查报告；（2）设计图纸；（3）设计说明书；（4）设计概算；（5）其他相关文件。三、合同价格及支付方式3.1乙方向甲方提供的勘查设计服务，按照双方协商确定的总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2甲方分期支付乙方合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%；（2）乙方完成勘查设计成果后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）剩余的合同总价款，在乙方提交完整勘查设计文件并经甲方验收合格后支付。四、合同履行期限4.1乙方应按照甲方的要求，自合同签订之日起____日内完成勘查设计工作。4.2乙方应保证勘查设计质量，确保勘查设计成果符合国家及行业相关标准、规范要求。五、质量保证及验收5.1乙方应保证勘查设计成果的质量，确保其准确性、可靠性、合法性。5.2甲方应按照双方约定的期限内对乙方提交的勘查设计成果进行验收。5.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时进行整改，并承担由此产生的费用。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。七、违约责任7.1乙方未按照约定时间完成勘查设计工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×1%。7.2乙方勘查设计成果不符合约定质量标准的，应承担整改费用，并赔偿甲方因此造成的损失。7.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×1%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的勘查设计工作完成之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：勘查设计成果及相关文件注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方具备合同签订资格，具有法人资格或合法身份。2.工程概况：明确工程名称、地点、性质、规模和投资估算，确保与实际相符。3.勘查设计范围及内容：详细描述乙方应完成的勘查设计工作，以及提交的勘查设计文件。4.合同价格及支付方式：约定合同价款、分期支付方式和时间，确保支付金额和时间符合双方利益。5.合同履行期限：明确乙方完成勘查设计工作的时间限制，确保合同按时履行。6.质量保证及验收：约定乙方应保证勘查设计成果的质量，以及甲方验收的期限和标准。7.保密条款：明确双方在合同履行过程中所获悉的商业秘密、技术秘密等信息，确保保密期限和违约责任明确。8.违约责任：约定违约金计算方式和甲方未按约定时间支付合同价款的违约责任。9.争议解决：约定双方在履行合同过程中发生争议的解决方式，如友好协商或向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：1.双方签订合同时，仔细阅读合同条款，确保了解合同内容。2.合同履行过程中，双方加强沟通与协作，确保项目顺利进行。3.遇到问题时，及时协商解决，尽量达成一致意见。4.若协商无果，可按照合同约定的争议解决方式处理。关键词语的法律名词解释：1.合同签订资格：指甲乙双方具备法人资格或合法身份，具有签订合同的法定条件。2.勘查设计成果：指乙方按照甲方要求完成的勘查设计工作所取得的成果，包括勘查报告、设计图纸、设计说明书等。3.违约金：指一方未履行合同约定义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。4.争议解决：指当双方在合同履行过程中发生分歧时，通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决双方争议的过程。5.保密期限：指双方在合同履行过程中所获悉的商业秘密、技术秘密等信息，需保密的时间期限。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为私营企业，乙方需按照甲方要求完成一项基础设施勘查设计任务。补充条款：鉴于甲方为政府机关，乙方应确保勘查设计成果的准确性和合规性，以满足政府机关的严格要求。同时，乙方应按照甲方的工作时间安排，确保按时完成勘查设计工作。附件：政府机关对勘查设计成果的相关要求文件。2.甲方为一家房地产开发商，乙方为一家勘查设计公司，乙方需按照甲方要求完成一个住宅小区的勘查设计任务。补充条款：鉴于甲方为房地产开发商，乙方应确保勘查设计成果符合房地产开发商的需求，包括规划布局、户型设计等方面。同时，乙方应积极参与甲方的项目讨论会，及时调整勘查设计方案。附件：住宅小区规划布局要求、户型设计要求等相关文件。3.甲方为一家科技公司，乙方为一家智能化系统设计公司，乙方需按照甲方要求完成一个智能化系统的勘查设计任务。补充条款：鉴于甲方为科技公司，乙方应确保勘查设计成果符合科技公司的技术要求和功能需求。乙方应提供详细的技术支持和售后服务，确保甲方对智能化系统的设计和实施满意。附件：智能化系统设计方案、技术支持与售后服务承诺等相关文件。合同附件列表：1.