2024年基础设施建设项目分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年基础设施建设项目分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3分包方名称及地址第二条：工程概述与分包范围2.1工程概述2.2分包范围2.3分包工程量清单第三条：合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条：工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条：质量与标准5.1工程质量标准5.2检验和检测5.3质量争议解决第六条：安全与环保6.1安全标准6.2环保标准6.3安全事故处理第七条：变更与调整7.1变更程序7.2变更费用7.3工程量调整第八条：违约责任8.1承包方违约8.2分包方违约8.3违约赔偿第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3仲裁结果执行第十条：保险责任10.1保险要求10.2保险费用10.3保险效力第十一条：合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的义务第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条：法律适用与管辖13.1适用法律13.2合同争议管辖第十四条：其他条款14.1合同附件14.2合同修改与补充14.3合同解除条件14.4双方签署页第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方全称：省市基础设施建设有限公司地址：省市区路号1.2承包方名称及地址承包方全称：省市建筑工程有限公司地址：省市区路号1.3分包方名称及地址分包方全称：省市专业分包有限公司地址：省市区路号第二条：工程概述与分包范围2.1工程概述工程名称：省市新区基础设施建设项目工程地点：省市新区工程内容包括但不限于：道路建设、桥梁建设、给排水系统、供电系统、通信系统等。2.2分包范围（1）道路路基工程（2）桥梁下部结构工程（3）给排水管道工程（4）供电线路铺设工程（5）通信线路铺设工程2.3分包工程量清单详见附件一：分包工程量清单。第三条：合同价格与支付方式3.1合同总价本合同总价为一亿人民币（￥100,000,000）。3.2支付方式本合同支付方式分为三次付款：（1）合同签订后十个工作日内，支付合同总价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价的40%。3.3进度付款发包方按照承包方提交的进度付款申请，进行审核并支付相应款项。3.4最终付款工程验收合格后，发包方按照合同约定的金额支付最终付款。第四条：工程进度与工期4.1工程进度计划承包方应按照合同约定的工程进度计划完成工程。4.2工期延误如承包方原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应责任。4.3提前完成奖励如承包方提前完成工程，按照合同约定给予提前完成奖励。第五条：质量与标准5.1工程质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方要求。5.2检验和检测工程质量的检验和检测按照合同约定进行。5.3质量争议解决如发生质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，按照合同约定解决。第六条：安全与环保6.1安全标准工程安全应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方要求。6.2环保标准工程环保应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方要求。6.3安全事故处理如发生安全事故，按照国家相关法律法规和合同约定进行处理。第八条：违约责任8.1承包方违约如承包方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，视为违约。违约责任包括但不限于：（1）支付违约金，违约金为合同总价款的1%；（2）赔偿发包方因此造成的直接经济损失；（3）按照合同约定承担其他违约责任。8.2分包方违约如分包方未按合同约定完成分包工程，或分包工程质量不符合约定，视为违约。违约责任包括但不限于：（1）支付违约金，违约金为分包工程价款的1%；（2）赔偿承包方因此造成的直接经济损失；（3）按照合同约定承担其他违约责任。8.3违约赔偿违约方应承担因违约产生的赔偿责任，赔偿金额包括但不限于：（1）实际损失金额；（2）预期利益损失金额；（3）因违约产生的其他费用。第九条：争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为省市，仲裁机构为省仲裁委员会。9.3仲裁结果执行仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果履行义务，任何一方不得提出异议。第十条：保险责任10.1保险要求分包方应按照发包方和承包方的要求，为工程投保建筑工程一切险、第三方责任险等必要的保险。10.2保险费用分包方承担投保所需费用，保险费用不包括在合同总价内。10.3保险效力保险合同自工程开工之日起生效，至工程验收合格之日止。第十一条：合同的生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件本合同在工程验收合格、合同约定的付款条件全部满足后终止。11.3合同终止后的义务合同终止后，分包方应按照合同约定完成工程保修义务。第十二条：保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起两年内。12.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。第十三条：法律适用与管辖13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同争议管辖本合同争议管辖地为省市。第十四条：其他条款14.1合同附件本合同附件包括：分包工程量清单、工程图纸、技术要求等。14.2合同修改与补充合同履行过程中，双方可通过协商对合同进行修改和补充。14.3合同解除条件如一方严重违约，导致合同无法履行，对方有权解除合同。14.4双方签署页本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义与范围1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于分包方、供应商、监理机构、检测机构等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：（1）工程分包方；（2）材料设备供应商；（3）工程监理机构；（4）工程检测机构；（5）与工程相关的其他服务提供商。第二条：第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的理由、方式、时间等。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）甲乙方无法独立解决合同争议；（2）第三方具有相关专业资格和经验；（3）第三方介入不违反相关法律法规；（4）甲乙方均同意第三方介入。第三条：第三方介入后的权利与义务3.1第三方权利（1）获取与工程相关的全部资料；（2）对工程进行独立判断；（3）提出建议和意见；（4）按照约定获得报酬。3.2第三方义务（1）保持客观公正，不受任何一方影响；（2）保密甲乙方提供的非公开信息；（3）按照约定完成介入工作；（4）遵守相关法律法规。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方介入的具体内容和风险程度，由甲乙方在合同中约定。4.2第三方责任限额的支付第三方因违约、过失等原因导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额不超过甲乙方已支付给第三方的报酬总额。4.3第三方责任限额的例外第三方在故意或者重大过失情况下导致甲乙方损失的，不受责任限额的限制。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定第三方介入并不改变甲乙方的合同关系。甲乙方仍应按照合同约定履行各自的权利义务。5.2第三方与甲乙方的沟通甲乙方与第三方应保持良好沟通，确保第三方能够顺利开展介入工作。第六条：第三方介入的终止6.1第三方介入终止的条件第三方介入终止条件包括但不限于：（1）第三方完成了介入工作；（2）甲乙方达成一致意见，无需第三方继续介入；（3）合同约定的第三方介入期限届满。6.2第三方介入终止的程序甲乙方应在第三方完成介入工作后，共同签署终止协议，明确终止日期和相关事项。第七条：第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式如第三方介入过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方作为被告时的责任第三方作为被告时，甲乙方应提供相关证据，证明第三方的违约或者过失行为。第八条：第三方介入对合同其他条款的影响8.1第三方介入不影响合同其他条款的效力。8.2甲乙方应继续履行合同约定的其他义务，包括但不限于支付报酬、质量保修等。第九条：合同的修改与补充9.1甲乙方如需对合同进行修改或补充，应书面协议，并经双方签字盖章确认。9.2合同修改或补充的内容与第三方介入有关，应同时通知第三方。第十条：法律适用与管辖10.1本合同适用中华人民共和国法律。10.2合同争议管辖地为省市。第十一条：其他条款11.1本合同附件包括：分包工程量清单、工程图纸、技术要求等。11.2合同修改与补充，按照本合同约定的程序进行。11.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程量清单详细列出分包工程的所有项目和工程量，包括工程名称、工程内容、工程量、工程单价、工程总价等。附件二：工程图纸包括工程的整体设计图纸、施工图纸、细节图纸等，详细展示工程的设计和施工要求。附件三：技术要求详细列出工程所需遵循的技术标准、规范和要求，包括材料要求、施工工艺、质量标准等。附件四：工程进度计划详细列出工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件五：质量保修条款详细说明工程质量保修的范围、期限、保修责任等内容。附件六：安全施工措施详细列出工程安全管理措施、安全防护设施、应急预案等。附件七：环境保护措施详细说明工程环境保护措施、环保要求、废物处理等。附件八：合同变更协议如合同履行过程中需要变更，双方应签订变更协议，详细说明变更内容、变更后的条款等。附件九：违约行为及责任认定详细列出双方在合同履行过程中可能发生的违约行为，以及相应的责任认定标准和处理方式。附件十：争议解决协议如双方在合同履行过程中发生争议，应签订争议解决协议，明确争议解决的方式、程序、管辖等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按照合同约定完成工程；2.工程质量不符合合同约定；3.工程进度延误；4.未按照合同约定支付款项；5.未按照合同约定提供服务或者材料；6.违反合同约定的保密义务；7.违反合同约定的环保要求；8.其他违反合同约定的行为。违约的责任认定标准：1.违约金：按照合同约定支付违约金，违约金为合同总价款的1%至5%；2.赔偿损失：如违约行为导致对方遭受经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任；3.工期延误：如违约行为导致工程进度延误，违约方应按照合同约定承担工期延误的责任；4.质量问题：如违约行为导致工程质量问题，违约方应承担返工、维修等费用；5.保险责任：如违约行为导致第三方损害，违约方应承担相应的保险责任。示例说明：如承包方未按照合同约定完成工程，属于违约行为。根据合同约定，承包方应支付违约金，并赔偿发包方因此遭受的经济损失。具体赔偿金额根据实际损失情况进行计算。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙方之间签订的关于2024年基础设施建设项目分包的协议。2.分包：分包是指承包方将合同的一部分工作交给第三方（分包方）完成。3.工期：工期是指合同约定的工程完成的时间期限。4.违约金：违约金是指违约方按照合同约定支