上海施工合同范例

上海施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于：

1.发包方拟对位于________________的________________进行施工建设，需委托具有相应资质的施工单位进行施工。

2.承包方具有相应的施工资质，愿意按照发包方的需求进行施工。

3.发包方与承包方经友好协商，一致同意签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本项目的施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程类型：________________

5.工程投资：________________

二、合同工期

1.工程开工日期：________________

2.工程竣工日期：________________

3.工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一日，按合同总价款的万分之五向发包方支付违约金。

三、工程质量

1.工程质量标准：按照国家有关施工质量标准执行。

2.工程验收：按照国家有关工程验收规定执行。

3.工程质量问题：若在工程验收合格后，因承包方原因出现质量问题，承包方应负责无偿修复，直至满足质量标准。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：按照合同约定及工程进度分阶段支付。

2.工程款支付时间：每个支付节点前五个工作日内，承包方应向发包方提交支付申请及相应凭证。

3.工程款支付比例：每个支付节点按照已完成的工程量及合同约定的支付比例支付。

五、工程保险

1.乙方应购买工程意外险、建筑意外险等，并承担相应的保险费用。

2.保险金额应满足工程实际投资额。

六、合同解除与终止

1.合同解除：在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，致使合同无法继续履行时，可以解除合同。

2.合同终止：合同履行完毕或者合同约定的其他终止条件成就时，合同终止。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.工程设计图纸及有关资料

2.施工图纸及有关资料

3.施工合同专用条款

4.甲方提供的其他有关文件

5.乙方提供的资质证书及有关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于：

1.发包方拟对位于________________的________________进行施工建设，需委托具有相应资质的施工单位进行施工。

2.承包方具有相应的施工资质，愿意按照发包方的需求进行施工。

3.监理方具备工程监理资质，愿意为该工程提供监理服务。

4.发包方与承包方、监理方经友好协商，一致同意签订本合同，明确各方的责、权、利，确保工程顺利进行。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方及监理方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本项目的施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程类型：________________

5.工程投资：________________

二、监理方责任与权利

1.监理方负责对工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和安全。

2.监理方有权要求承包方提交施工计划、进度报告、质量检验报告等资料。

3.监理方有权对承包方的施工行为进行监督，发现问题及时通知承包方整改。

4.监理方有权对工程质量、进度和安全问题提出整改要求，承包方应予以配合。

三、承包方责任与权利

1.承包方负责按照工程设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量、进度和安全。

2.承包方有权要求发包方提供施工场地、施工图纸等相关资料。

3.承包方有权按照合同约定的时间节点申请工程款支付。

四、甲方责任与权利

1.甲方负责提供工程所需的施工场地、施工图纸等相关资料。

2.甲方有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。

3.甲方有权要求承包方和监理方按照合同约定履行职责。

4.甲方有权要求承包方在约定的时间内完成工程，并对工程质量负责。

五、工程款支付

1.工程款支付方式：按照合同约定及工程进度分阶段支付。

2.工程款支付时间：每个支付节点前五个工作日内，承包方应向发包方提交支付申请及相应凭证。

3.工程款支付比例：每个支付节点按照已完成的工程量及合同约定的支付比例支付。

六、违约责任

1.承包方未按合同约定完成工程，每延误一日，按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金。

2.监理方未履行监理职责，导致工程质量、进度、安全问题的，由监理方承担相应责任。

3.甲方未按合同约定提供施工场地、施工图纸等相关资料的，每延误一日，按合同总价款的万分之五向承包方支付违约金。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方及监理方各执一份。

附件：

1.工程设计图纸及有关资料

2.施工图纸及有关资料

3.施工合同专用条款

4.甲方提供的其他有关文件

5.乙方提供的资质证书及有关文件

6.监理方提供的监理资质证书及有关文件

第三方介入的意义和目的：

1.加强工程质量、进度和安全的监管，确保工程顺利完成。

2.明确各方的责任，降低工程风险，保障甲方的权益。

3.促进工程管理的规范化，提高工程效益。

甲方为主导的目的和意义：

1.发挥甲方在工程中的主导作用，确保工程按照甲方的要求进行。

2.保护甲方的合法权益，降低工程风险，提高工程效益。

3.提高工程管理水平，为甲方积累丰富的工程管理经验。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“开发商”）：____________________

第三方（以下简称“物业管理方”）：____________________

鉴于：

1.业主拟在________________区域开发建设一座住宅小区，需委托具有相应资质的开发商进行开发建设。

2.开发商具有房地产开发资质，愿意按照业主的要求进行开发建设。

3.物业管理方具备物业管理资质，愿意为该住宅小区提供物业管理服务。

4.业主与开发商、物业管理方经友好协商，一致同意签订本合同，明确各方的责、权、利，确保项目顺利实施。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方及物业管理方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本住宅小区的开发建设及物业管理事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：________________住宅小区

2.项目地点：________________

3.项目规模：________________

4.项目类型：住宅小区

5.项目投资：________________

二、物业管理方责任与权利

1.物业管理方负责住宅小区的物业管理，包括但不限于环境卫生、公共设施维护、安全保障等。

2.物业管理方有权要求开发商提供必要的物业管理资料和设施。

3.物业管理方有权对开发商的物业管理活动进行监督，确保服务质量和效率。

4.物业管理方有权根据业主需求调整物业管理方案，并报业主委员会批准。

三、开发商责任与权利

1.开发商负责住宅小区的开发建设，包括但不限于设计、施工、验收等。

2.开发商有权要求业主提供必要的开发建设资料和条件。

3.开发商有权在合同约定的时间内申请项目款支付。

4.开发商有权在符合法律法规和合同约定的前提下，调整开发建设方案。

四、业主责任与权利

1.业主负责提供项目开发建设的场地、相关手续和必要的支持。

2.业主有权对项目的开发建设进度、质量、成本进行监督。

3.业主有权要求开发商和物业管理方按照合同约定履行职责。

4.业主有权根据项目实际情况和市场需求，对项目开发建设进行调整。

五、项目款支付

1.项目款支付方式：按照合同约定及项目进度分阶段支付。

2.项目款支付时间：每个支付节点前五个工作日内，开发商应向业主提交支付申请及相应凭证。

3.项目款支付比例：每个支付节点按照已完成的工作量及合同约定的支付比例支付。

六、违约责任

1.开发商未按合同约定完成项目开发建设，每延误一日，按合同总价款的万分之五向业主支付违约金。

2.物业管理方未履行物业管理职责，导致服务质量下降的，由物业管理方承担相应责任。

3.业主未按合同约定提供项目开发建设所需资料和条件的，每延误一日，按合同总价款的万分之五向开发商支付违约金。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方及物业管理方各执一份。

附件：

1.项目开发建设图纸及有关资料

2.物业管理方案及有关资料

3.项目开发建设合同专用条款

4.业主提供的其他有关文件

5.开发商提供的开发资质证书及有关文件

6.物业管理方提供的物业管理资质证书及有关文件

乙方为主导的目的和意义：

1.确保开发商在项目开