2024年城市轨道交通工程建设总承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市轨道交通工程建设总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3轨道交通工程1.4总承包合同第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付条件4.3工期延误第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2标准规范5.3质量控制第六条合同的履行与维护6.1合同履行原则6.2合同变更6.3合同解除第七条安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条合同的附件12.1附件清单12.2附件的有效性第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的语言版本第十四条合同的签署14.1签署程序14.2签署日期14.3签署地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3轨道交通工程1.4总承包合同第二条合同范围及内容2.1工程范围乙方承担工程的全部或部分工作，具体范围包括但不限于：（1）勘察设计：根据甲方要求，完成工程的可行性研究、初步设计、施工图设计等工作；（2）采购：负责工程所需的材料、设备、技术服务等采购工作；（3）施工：按照施工图设计和技术规范，完成工程的施工及安装工作；（4）试运行：在工程完成后，负责组织工程的试运行工作；（5）保修：工程交付使用后，按照合同约定承担保修责任。2.2工程内容具体包括但不限于：（1）土建工程：包括车站、区间隧道、桥梁、停车场等土建结构的建设；（2）安装工程：包括供电、通信、信号、自动化控制等设备的安装；（3）装修工程：包括车站、车厢等区域的装修；（4）其他工程：包括但不限于排水、通风、消防等配套设施的建设。2.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为本工程的完成及交付所涉及的所有工作，包括但不限于工程量清单中列明的工作内容，根据工程量清单、工程设计和工程实际情况确定的金额，为本合同总价。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式甲方按照乙方完成工程进度和质量的要求，按照合同约定的支付方式和支付时间，向乙方支付合同价款。具体支付方式在合同附件中详细约定。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求，制定工程进度计划，并报甲方审批。工程进度计划应包括工程的开工日期、竣工日期、各阶段工作的完成日期等。4.2工程交付条件本工程按照合同约定的工程量清单和质量要求完成后，经甲方验收合格，即视为交付。4.3工期延误乙方如因自身原因导致工程进度延误的，应按照合同约定承担工期延误的责任。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求本工程的质量应符合国家及行业的标准和规范，并满足甲方提出的相关要求。5.2标准规范本工程所涉及的标准规范包括但不限于：（1）国家及地方的相关法律、法规；（2）国家及行业的标准、规范；（3）甲方提出的相关要求。5.3质量控制乙方应建立完善的质量控制体系，对工程的质量进行全程控制，确保工程质量符合合同约定。第六条合同的履行与维护6.1合同履行原则乙方应按照合同约定，全面、及时、准确地完成合同工作。6.2合同变更合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊原因导致合同内容发生变更的，双方可协商一致后进行变更。6.3合同解除合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊原因导致合同无法继续履行的，双方可协商一致后解除合同。第八条违约责任8.1违约行为乙方如未按照合同约定完成工作、未达到约定的质量标准、延迟交付工程等，均视为违约行为。8.2违约责任乙方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿因此给甲方造成的损失；（3）按照甲方要求，采取补救措施。8.3违约赔偿乙方应按照合同约定，赔偿因违约给甲方造成的直接经济损失和合同约定的其他损失。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼如双方约定仲裁无效或者仲裁裁决未执行的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。10.2合同变更程序合同履行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。10.3合同终止条件（1）合同有效期届满，双方未续签；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十一条保密条款11.1保密内容乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密、运营数据等保密信息予以保密。11.2保密期限乙方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后年止。11.3泄密责任乙方如违反保密义务，导致甲方信息泄露的，应承担相应的违约责任。第十二条合同的附件12.1附件清单详见附件二：合同附件清单。12.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致乙方不能履行或部分履行合同的，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件。13.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同的语言版本本合同的正式文本以中文书写，如有外文翻译，以中文文本为准。第十四条合同的签署14.1签署程序本合同经双方代表签字盖章后生效。14.2签署日期本合同于年月日签署。14.3签署地点本合同在市签署。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方指非本合同主体，即非甲方和乙方之外的参与方，包括但不限于中介方、咨询方、监管方、供应商、分包商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律规定，对其提供的产品、服务或行为承担相应责任。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入中介方作为甲方和乙方之间的沟通桥梁，协助双方完成合同的签订和履行。中介方的职责包括但不限于：提供市场信息、推广服务、协调双方关系等。2.2咨询方介入咨询方根据甲方要求，提供专业咨询服务，包括但不限于工程设计、技术咨询、项目管理等。2.3监管方介入监管方根据法律、法规和政策要求，对工程的实施进行监督管理，包括但不限于安全生产、环保要求、质量控制等。2.4供应商和分包商介入供应商提供工程所需的材料、设备、技术服务等，分包商负责工程的部分工作。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限制第三方对因其提供的产品、服务或行为导致的损失，应承担相应的责任。但第三方的责任限额应根据其过错程度、损失程度等因素综合确定。3.2第三方责任限额的确定甲方和乙方可根据具体情况，约定第三方的责任限额，并在合同中予以明确。第四条第三方介入的额外条款4.1中介方条款中介方应遵守诚实信用原则，如实提供市场信息，不得故意隐瞒或误导。如中介方违反此义务，应承担相应的违约责任。4.2咨询方条款咨询方应按照甲方的要求，提供专业、及时、准确的咨询服务。如咨询方违反此义务，应承担相应的违约责任。4.3监管方条款监管方应按照法律、法规和政策要求，公正、公平、及时地履行监管职责。如监管方违反此义务，应承担相应的法律责任。4.4供应商和分包商条款供应商和分包商应按照合同约定，提供合格的材料、设备和技术服务。如供应商和分包商违反此义务，应承担相应的违约责任。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方、乙方的关系第三方应独立于甲方和乙方，其提供的产品、服务或行为不应影响甲方和乙方之间的合同关系。5.2第三方之间的协调第三方在履行合同过程中，如发生纠纷或冲突，应通过协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方变更合同履行过程中，如第三方因故不能继续履行合同，甲方和乙方可协商一致后，变更第三方。6.2第三方终止合同履行过程中，如第三方违反合同约定，甲方和乙方可协商一致后，终止第三方的参与。第七条第三方介入的保密义务7.1第三方保密义务第三方应对其在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。7.2第三方保密期限第三方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后年止。7.3第三方泄密责任第三方如违反保密义务，导致甲方信息泄露的，应承担相应的违约责任。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违约行为第三方如未按照合同约定履行其义务，或未达到约定的质量标准、延迟交付等，均视为违约行为。8.2第三方违约责任第三方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿因此给甲方和乙方造成的损失、按照甲方和乙方要求，采取补救措施。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方争议解决方式第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或提交仲裁委员会进行仲裁。9.2第三方仲裁双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3第三方诉讼如双方约定仲裁无效或者仲裁裁决未执行的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。10.2合同变更程序合同履行过程中，如双方同意变更第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本工程所需的所有材料、设备、技术服务等，包括名称、数量、质量标准、价格等。附件二：合同附件清单详细列出本合同的所有附件，包括但不限于设计图纸、技术规范、安全标准等。附件三：中介服务协议详细约定中介方的职责、权利、义务以及违约责任等。附件四：咨询服务协议详细约定咨询方的职责、权利、义务以及违约责任等。附件五：监管要求文件详细列出监管方对本工程的要求，包括但不限于安全生产、环保要求、质量控制等。附件六：供应商和分包商名单详细列出本工程的供应商和分包商，以及其提供的产品或服务内容。附件七：第三方责任限额确认函第三方确认其对因其提供的产品、服务或行为导致的损失，承担相应的责任，并明确责任限额。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成工作、未达到约定的质量标准、延迟交付工程等。2.第三方未按照合同约定提供产品、服务或行为，导致损失。3.甲方未按照合同约定支付价款，或延迟支付价款。4.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算方式进行计算。2.赔偿损失：根据实际情况，赔偿因违约导致的直接经济损失。3.补救措施：按照合同约定，采取补救措施，以减少损失。示例说明：如乙方延迟交付工程，延迟时间超过合同约定的期限，乙方应支付违约金，并赔偿甲方因延迟交付导致的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同主体按照合同约定，全面、及时、准确地完成合同工作。3.合同变更：指合同履行过程中，因不可抗力或其他特殊原因导致合同内容发生变更。4.合同解除：指合同履行过程中，因不可抗力