2024年小学地面平整工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年小学地面平整工程合同本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称：2024年小学地面平整工程1.2工程地点：市区小学1.3工程规模：平方米1.4工程期限：自合同签订之日起至2024年月日2.合同主体2.1发包人：市区教育局2.2承包人：建设有限公司3.工程质量标准3.1工程质量应符合国家及行业相关标准规定3.2工程验收合格后，质保期为年4.工程造价与支付4.1工程总价：人民币元整（大写：元整）4.2支付方式：按工程进度分阶段支付4.3支付时间：双方协商确定5.工程进度与验收5.1工程进度：按合同约定的工期完成5.2工程验收：工程完成后，由发包人组织验收6.违约责任6.1发包人未能按约定时间支付工程款项，应支付违约金，违约金计算方式为：延迟支付金额×延迟支付天数×0.05%6.2承包人未能按约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：工程总价×延迟完成天数×0.05%7.争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼8.合同的生效、变更与解除8.1合同自双方签字盖章之日起生效8.2合同的变更、解除应经双方协商一致，并书面确认9.保密条款9.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密10.不可抗力10.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家相关规定及时协商解决11.合同的附则11.1本合同一式两份，双方各执一份11.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充12.签字盖章12.1发包人（盖章）：市区教育局12.2承包人（盖章）：建设有限公司13.签订日期13.12024年月日14.附件14.1工程设计图纸14.2工程量清单14.3相关法律法规及行业标准第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年小学地面平整工程1.2工程地点：市区小学1.3工程规模：平方米1.4工程期限：自合同签订之日起至2024年月日第二条合同主体第三条工程质量标准3.1工程质量应符合国家及行业相关标准规定3.2工程验收合格后，质保期为年第四条工程造价与支付4.1工程总价：人民币元整（大写：元整）4.2支付方式：按工程进度分阶段支付4.3支付时间：双方协商确定第五条工程进度与验收5.1工程进度：按合同约定的工期完成5.2工程验收：工程完成后，由甲方组织验收第六条违约责任6.1甲方未能按约定时间支付工程款项，应支付违约金，违约金计算方式为：延迟支付金额×延迟支付天数×0.05%6.2乙方未能按约定时间完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：工程总价×延迟完成天数×0.05%第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼第八条合同的生效、变更与解除8.1合同自双方签字盖章之日起生效8.2合同的变更、解除应经双方协商一致，并书面确认第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密9.2保密期限自合同生效之日起算，至合同解除或终止之日止第十条不可抗力10.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家相关规定及时协商解决10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等第十一条合同的附则11.1本合同一式两份，双方各执一份11.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充11.3本合同的修改和补充，应以书面形式进行，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力第十二条签字盖章12.1发包人（盖章）：市区教育局12.2承包人（盖章）：建设有限公司第十三条签订日期13.12024年月日第十四条附件14.1工程设计图纸14.2工程量清单14.3相关法律法规及行业标准14.4工程验收标准及方法14.5施工安全防护措施方案第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，根据合同条款或双方协商同意参与合同履行过程的各方。1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方及政府相关部门等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入需经甲方和乙方同意，并签订书面补充协议。2.2第三方介入应符合国家相关法律法规及行业标准。2.3第三方介入不得违反本合同的任何条款。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定或双方协商确定的职责履行合同义务。3.2第三方应保证其提供的服务或产品的质量、安全、合法性。3.3第三方应对其介入行为产生的后果承担责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间是独立的法律主体，彼此之间的关系不由本合同调整。4.2甲方和乙方不承担第三方任何形式的债务和责任。4.3第三方不得直接或间接要求甲方或乙方承担其行为产生的责任。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其介入行为造成的损失承担有限责任。5.2第三方责任限额应在其介入合同中明确，并得到甲方和乙方的认可。5.3第三方责任限额不应超过其介入合同确定的金额。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更或解除应经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面协议。6.2变更或解除第三方介入不得影响本合同的履行。第七条第三方与甲方、乙方的沟通与协调7.1第三方应主动与甲方、乙方保持沟通，确保合同顺利履行。7.2第三方应及时向甲方、乙方报告介入工作的进展、成果及问题。7.3甲方和乙方对第三方介入过程中出现的问题应给予必要的协助和支持。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违反合同约定或双方协商确定的职责，应承担违约责任。8.2甲方和乙方有权根据合同约定或双方协商采取措施，维护自身合法权益。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方与甲方、乙方之间因介入产生的争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的附则10.1本合同的修改和补充，应以书面形式进行，经甲方、乙方和第三方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。10.2本合同未尽事宜，各方可另行协商补充。第十一条附件11.1第三方介入合同或协议11.2第三方资格证明文件11.3第三方责任限额证明文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程量清单附件3：相关法律法规及行业标准附件4：工程验收标准及方法附件5：施工安全防护措施方案附件6：第三方介入合同或协议附件7：第三方资格证明文件附件8：第三方责任限额证明文件附件1的详细要求和说明：工程设计图纸应包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等，图纸应清晰、完整，足以指导施工。图纸应经甲方审批同意后方可用于施工。附件2的详细要求和说明：工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价，清单应经过双方确认，作为工程付款的依据。附件3的详细要求和说明：相关法律法规及行业标准包括但不限于《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等，乙方应严格遵守上述法律法规和标准进行施工。附件4的详细要求和说明：工程验收标准及方法应包括但不限于国家及行业相关标准，验收应由甲方组织，乙方配合进行。附件5的详细要求和说明：施工安全防护措施方案应包括但不限于施工现场安全防护、施工人员安全培训、应急预案等，乙方应确保施工现场的安全。附件6的详细要求和说明：第三方介入合同或协议应详细列明第三方的职责、权利、义务以及责任限额等内容，经甲方、乙方和第三方签字盖章后生效。附件7的详细要求和说明：第三方资格证明文件应包括但不限于第三方企业的营业执照、资质证书、法人代表身份证明等，以证明第三方的合法资格。附件8的详细要求和说明：第三方责任限额证明文件应详细列明第三方的责任限额，包括但不限于责任限额的计算方式、金额等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项。2.乙方未按约定时间完成工程。3.第三方未按约定履行其职责。违约责任认定标准：1.违约金计算方式为：延迟支付金额×延迟支付天数×0.05%。2.违约金计算方式为：工程总价×延迟完成天数×0.05%。示例说明：如果甲方延迟支付工程款项10万元，延迟支付了10天，则违约金为10万元×10天×0.05%=500元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方按照合同约定或法律规定支付给守约方的赔偿金。3.