2024年墓园建筑施工总包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年墓园建筑施工总包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3丙方名称及代表人1.4墓园建筑施工的定义第二条合同标的2.1乙方承担的施工任务2.2施工项目的范围和内容2.3丙方提供的材料和设备第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整的条件和方式3.3预付款和进度付款的条款3.4乙方报价的组成和计算方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3乙方延误工期的违约责任4.4甲方原因导致工期延误的处理第五条施工质量5.1施工质量标准5.2乙方质量责任的保障措施5.3丙方提供的材料和设备质量标准5.4质量问题的处理程序第六条施工安全6.1乙方安全责任的保障措施6.2安全事故的处理程序6.3安全防护设施的配置要求第七条环境保护7.1乙方环境保护责任的保障措施7.2环境保护设施的配置要求7.3环境保护费用的承担方式第八条变更和解除合同的条件8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序第九条违约责任9.1乙方违约责任的具体规定9.2甲方违约责任的具体规定9.3丙方违约责任的具体规定第十条争议解决10.1争议解决的途径10.2仲裁或诉讼的管辖地点和法院第十一条合同的生效、终止和解除11.1合同生效的条件11.2合同终止的条件11.3合同解除的条件第十二条保密条款12.1保密信息的定义和范围12.2保密责任的承担和期限第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义和范围13.2不可抗力事件的应对措施13.3不可抗力事件的后果处理第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2合同附件和附录的内容14.3合同的修订和补充方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表人甲方全称为“×××墓园管理有限公司”，法定代表人为。1.2乙方名称及代表人乙方全称为“×××建筑工程有限公司”，法定代表人为。1.3丙方名称及代表人丙方全称为“×××建筑材料供应有限公司”，法定代表人为。1.4墓园建筑施工的定义本合同所称墓园建筑施工，是指乙方根据本合同的约定，在甲方墓园内进行的建设项目，包括但不限于墓地建设、墓碑安装、绿化工程等。第二条合同标的2.1乙方承担的施工任务乙方承担的施工任务包括但不限于：墓地建设、墓碑安装、绿化工程等。2.2施工项目的范围和内容施工项目范围和内容包括：墓地规划、建筑设计、施工建设、工程验收等。2.3丙方提供的材料和设备丙方提供的材料和设备包括但不限于：建筑材料、施工设备、绿化植物等。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿伍仟万元整（￥150,000,000）。3.2价格调整的条件和方式价格调整的条件和方式按照双方另行签订的补充协议执行。3.3预付款和进度付款的条款预付款为合同总价的30%，进度付款按照工程进度和质量验收情况进行。3.4乙方报价的组成和计算方式乙方报价包括直接费用、间接费用、利润等，具体计算方式详见合同附件。第四条施工期限4.1施工开始日期施工开始日期为2024年1月1日。4.2施工结束日期施工结束日期为2025年12月31日。4.3乙方延误工期的违约责任乙方延误工期超过合同约定的，应当按照逾期付款的1%支付违约金。4.4甲方原因导致工期延误的处理因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付延期施工期间的费用。第五条施工质量5.1施工质量标准施工质量标准按照国家和行业的相关规范执行。5.2乙方质量责任的保障措施乙方应当建立健全质量管理体系，确保施工质量符合合同约定。5.3丙方提供的材料和设备质量标准丙方提供的材料和设备质量标准详见合同附件。5.4质量问题的处理程序质量问题发生后，乙方应当及时整改，并承担由此产生的费用。如因丙方原因导致质量问题，乙方有权向丙方追偿。第六条施工安全6.1乙方安全责任的保障措施乙方应当建立健全安全生产管理体系，确保施工安全。6.2安全事故的处理程序发生安全事故的，乙方应当及时报告甲方和有关部门，并承担相应责任。6.3安全防护设施的配置要求乙方应当按照国家有关规定配置安全防护设施，确保施工现场安全。第六部分：合同的履行、监督与检查第八条合同的履行8.1乙方的施工义务8.2丙方的供应义务8.3甲方的配合义务8.4合同履行的期限和条件第九条合同的监督与检查9.1甲方的监督权力9.2乙方的自检制度9.3丙方的质量监控第十条合同的变更10.1合同变更的条件10.2合同变更的程序10.3合同变更的效力第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的处理第十二条合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止的程序12.3合同终止后的处理第十三条合同的违约13.1违约行为的认定13.2违约责任的具体规定13.3违约纠纷的解决方式第十四条合同的争议解决14.1争议解决的途径14.2仲裁或诉讼的管辖地点和法院14.3争议解决的时间限制第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念和责任15.1第三方介入的概念在本合同中，第三方指除甲方、乙方和丙方之外的其他个人或实体，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。15.2第三方责任的确立第三方介入时，其责任应由甲方、乙方和丙方共同协商确定，并在本合同中予以明确。15.3第三方责任的限制第三方对甲乙方承担的责任应以其介入合同的范围内为限，对于因第三方原因导致的合同违约或损失，甲乙方应按照本合同约定的程序和要求进行处理。第十六条第三方介入的额外条款和说明16.1额外条款的增加当有第三方介入时，甲乙方应在合同中增加相关条款，明确第三方的权利、义务和责任。16.2第三方与其他各方的划分说明第三方介入时，应明确其与甲乙方、丙方之间的权责划分，避免因权责不清导致的合同纠纷。16.3第三方责任限额的明确甲乙方应根据合同的性质、规模和风险等因素，与第三方协商确定合理的责任限额，并在合同中予以明确。第十七条第三方违约的处理17.1第三方违约的认定当第三方违反合同约定时，甲乙方应按照本合同约定的程序和要求进行处理。17.2第三方违约责任的具体规定第三方违约责任的具体规定应在本合同中予以明确，包括但不限于违约金、赔偿金额等。17.3第三方违约纠纷的解决方式第三方违约纠纷的解决方式应在本合同中予以明确，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等。第十八条第三方权益的保障18.1第三方权益的保障措施甲乙方应采取必要的措施，保障第三方的合法权益，包括但不限于履行合同义务、支付合同款项等。18.2第三方权益的变更当第三方权益发生变更时，甲乙方应按照本合同约定的程序和要求进行处理。18.3第三方权益的转让第三方权益的转让应经过甲方、乙方和丙方的同意，并在本合同中予以明确。第十九条第三方退出合同的处理19.1第三方退出的条件第三方退出合同的条件应在本合同中予以明确。19.2第三方退出的程序第三方退出的程序应在本合同中予以明确，包括但不限于通知义务、处理遗留问题等。19.3第三方退出后的处理第三方退出后，其权利义务的继承和处理应在本合同中予以明确。第二十条第三方介入的合同修订20.1合同修订的条件合同修订的条件应在本合同中予以明确。20.2合同修订的程序合同修订的程序应在本合同中予以明确。20.3合同修订的效力合同修订的效力应在本合同中予以明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：墓园建筑施工设计方案附件二：施工进度计划表附件三：施工质量标准和要求附件四：施工安全防护措施方案附件五：环境保护措施方案附件六：合同价款明细表附件七：材料和设备供应清单附件八：第三方资质证明文件附件九：保险证明文件附件十：施工过程中的变更协议附件十一：施工完成后的验收报告附件十二：合同履行过程中的其他重要文件附件的详细要求和说明：附件一：应包含施工区域的整体设计方案、建筑布局、施工细节等内容。附件二：应详细列出施工项目的开始日期、结束日期、各阶段施工进度等。附件三：应明确施工质量的标准和要求，包括材料选择、工艺流程、验收标准等。附件四：应包含施工安全防护措施的具体内容，如安全设施配置、安全培训等。附件五：应明确环境保护措施，包括废水、废气处理、垃圾分类等。附件六：应详细列出合同价款的构成，包括直接费用、间接费用、利润等。附件七：应列出丙方供应的材料和设备的详细信息，包括型号、数量、质量标准等。附件八：应提供第三方的资质证明文件，包括营业执照、资质证书等。附件九：应提供保险证明文件，包括工程保险、人员保险等。附件十：应包含合同履行过程中的变更协议，包括变更内容、变更原因等。附件十一：应包含施工完成后的验收报告，包括工程质量、进度、安全等方面的评估。附件十二：应包含合同履行过程中的其他重要文件，如会议记录、通讯邮件等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.乙方未按合同约定的时间完成施工。2.乙方施工质量不符合合同约定的标准。3.丙方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准。4.甲方未按合同约定提供施工场地或所需配合事项。5.甲方未按合同约定支付预付款、进度付款或尾款。6.乙方未按合同约定进行施工安全防护或环境保护。违约责任的具体规定：1.乙方违约责任的具体规定：乙方应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并承担因违约导致的其他损失。示例说明：乙方未按约定时间完成施工，应支付合同总价3%的违约金，并承担甲方因此产生的额外费用。2.丙方违约责任的具体规定：丙方应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并承担因违约导致的其他损失。示例说明：丙方提供的材料不符合质量标准，应更换材料或支付相应的赔偿金。3.甲方违约责任的具体规定：甲方应按照合同约定的违约金比例支付违约金，并承担因违约导致的其他损失。示例说明：甲方未按约定时间支付进度付款，应支付迟延付款的利息，并承担乙方因此产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年墓园建筑施工总包合同，由甲方、乙方和丙方签订。2.甲方：指“×××墓园管理有限公司”，法定代表人为。3.乙方：指“×××建筑工程有限公司”，法定代表人为。4.