下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑幕墙工程延期合同协议书合同编号:__________建筑幕墙工程延期合同协议书合同各方:鉴于:2.由于不可抗力等特殊情况,原合同约定的施工进度无法按照原定计划进行,双方为了确保工程质量,经友好协商,决定就工程延期事宜达成本协议。现双方本着平等自愿、诚实守信的原则,就建筑幕墙工程延期相关事宜达成如下协议:一、工程延期1.原合同约定的工程竣工日期为________年____月____日,经双方协商一致,同意将工程竣工日期延期至________年____月____日。2.承包商应按照本协议约定的工期延期后的竣工日期完成全部施工内容,确保工程质量符合原合同约定的标准。二、工程价款1.双方同意,由于工程延期导致的人工费、材料费等成本增加部分,按照原合同约定的价格进行支付。2.双方同意,工程延期导致的窝工费、设备租赁费等间接费用,由承包商承担。3.双方同意,工程延期不涉及原合同约定的工程总价款的调整。三、工期顺延1.承包商应按照本协议约定的工期延期后的竣工日期完成全部施工内容,如因承包商原因导致工程不能按照约定日期竣工,应按照原合同约定承担违约责任。2.业主应按照本协议约定的时间向承包商支付工程进度款,如因业主原因导致工程进度款不能按时支付,业主应按照原合同约定承担违约责任。四、其他1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,对双方具有法律约束力。2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜,可另行协商补充。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:________年____月____日一、附件列表:1.《建筑幕墙工程施工合同》(原合同)2.工程设计图纸及技术要求3.工程进度计划及施工方案4.工程质量验收标准5.不可抗力证明文件6.工程延期申请报告7.工程进度款支付凭证8.违约金计算依据9.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定:1.承包商未按照约定的工期完成施工,视为违约。2.承包商未按照约定的质量标准完成工程,视为违约。3.业主未按照约定的时间支付工程进度款,视为违约。4.业主未按照约定的时间提供施工场地、材料等,导致承包商无法按照约定进度施工,视为违约。5.不可抗力事件导致工程延期,不视为违约,但需提供相关证明文件。6.其他双方约定的违约行为。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中的业主方,负责提供施工场地、材料等,并支付工程款。2.乙方:指合同中的承包商,负责按照合同约定完成施工。3.不可抗力:指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。4.违约金:指一方未履行合同约定的义务,按照约定向对方支付的违约赔偿金。5.工程质量:指工程满足设计文件、技术规范和验收标准的要求。6.工程进度:指工程按照约定的时间表和进度计划进行施工。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程延期:如遇到不可抗力等特殊情况,导致工程无法按照约定进度进行,应及时书面通知对方,并提供相关证明文件。双方可协商延长工期,并根据实际情况调整工程价款。2.工程质量问题:如发现工程质量不符合约定标准,业主有权要求承包商进行整改、返工,并承担相应费用。3.工程款支付:业主应按照约定的时间支付工程进度款,如未能按时支付,应按照违约金计算依据支付违约金。4.施工场地和材料供应:业主应保证施工场地的安全和畅通,及时提供所需材料,如未能按时提供,导致承包商无法正常施工,业主应承担相应责任。5.合同争议解决:双方在履行合同过程中发生争议,应协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:本合同适用于建筑幕墙工程
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 年度安全总结(32篇)
- 新教材高考地理二轮复习一8类识图技法专项训练技法3原理示意图判读含答案
- 《必修二 技术与设计二》 复习提纲
- 云南省保山市智源高级中学2024-2025学年高一上学期11月期中化学试卷
- 辽宁省沈阳市南昌中学2024-2025学年八年级上学期期中地理试题(含答案)
- 广东省韶关市2025届高三综合测试一地理试卷( 含答案)
- 2025年高中思想政治教师资格考试学科知识与教学能力试题及解答参考
- 重庆市高考语文五年试题汇编-古诗词赏析
- 履约保证函格式及范本
- 建设工程施工合同补充保证书格式
- 人教部编版语文四年级上册第四单元同步练习及答案
- 家长会课件:陪伴的家长会课件
- 大班健康PPT课件之《均衡饮食最健康》
- 人教版(川教版)五年级上册生命生态安全教学设计和教学计划及进度表(附安全知识)
- 组织效能提升模型的商业化应用
- 《篮球三步上篮》说课PPT
- 宪法与法律学习通课后章节答案期末考试题库2023年
- 公务员制度、职业生涯发展及工作方法
- 水球(集体球类运动)
- T-JLA 003-2023 高速公路车距抓拍系统技术要求和检验方法
- 玄学净明明派丹法转自万景元
评论
0/150
提交评论