开发商写装修合同模板_第1页
开发商写装修合同模板_第2页
开发商写装修合同模板_第3页
开发商写装修合同模板_第4页
开发商写装修合同模板_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

开发商写装修合同模板第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方在甲方提供的房屋内进行装修事宜,经双方友好协商,达成如下协议:

一、装修工程概况

1.1装修项目:乙方在甲方提供的房屋内进行装修,具体范围为__________。

1.2装修面积:__________平方米。

1.3装修标准:乙方按照甲方提供的装修标准进行施工,包括但不限于材料、工艺、质量等。

二、装修工程内容及费用

2.1装修工程内容:

(1)墙面处理:包括墙面腻子、涂料、壁纸等;

(2)地面处理:包括地面找平、铺设瓷砖、木地板等;

(3)水电改造:包括水路、电路的铺设、改造等;

(4)门窗安装:包括门窗的选购、安装等;

(5)厨卫设备:包括橱柜、洁具、卫浴等;

(6)其他:包括吊顶、通风、照明等。

2.2装修工程费用:本合同装修工程总费用为人民币__________元。

三、工期及验收

3.1装修工期:自本合同签订之日起__________个工作日内完成。

3.2工程验收:

(1)乙方在工程完成后,应及时通知甲方进行验收;

(2)甲方在接到通知后__________个工作日内完成验收;

(3)如甲方对装修工程存在异议,应在验收时提出,乙方应在__________个工作日内进行整改。

四、质量保证及保修

4.1质量保证:

(1)乙方应严格按照国家相关标准和甲方提供的装修标准进行施工;

(2)装修工程完成后,乙方应保证工程质量达到国家规定的质量标准。

4.2保修:

(1)装修工程保修期为__________年;

(2)在保修期内,因乙方施工原因导致的工程质量问题,乙方应负责免费维修或更换。

五、违约责任

5.1如乙方未按合同约定的时间完成装修工程,每逾期一日,应向甲方支付__________元违约金。

5.2如甲方未按合同约定的时间支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付__________元违约金。

5.3如双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

6.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

6.3附件:

(1)甲方提供的房屋情况说明;

(2)装修工程图纸;

(3)装修工程清单;

(4)其他相关文件。

甲方(盖章):________________________

乙方(盖章):________________________

代表人(签字):________________________

代表人(签字):________________________

签订日期:________________________

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)及丙方(以下简称“丙方”)在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方在甲方提供的房屋内进行装修事宜,并引入丙方作为第三方监管主体,经三方友好协商,达成如下协议:

一、装修工程概况

1.1装修项目:乙方在甲方提供的房屋内进行装修,具体范围为__________。

1.2装修面积:__________平方米。

1.3装修标准:乙方按照甲方提供的装修标准进行施工,包括但不限于材料、工艺、质量等。

二、第三方监管主体(丙方)职责及权利

2.1丙方作为第三方监管主体,负责对装修工程的全程监管,确保工程质量和进度符合合同约定。

2.2丙方有权要求乙方提供装修工程的相关资料,并对装修工程进行现场检查。

2.3丙方有权对乙方的施工行为进行监督,对发现的问题提出整改意见。

2.4丙方有权在工程验收时,代表甲方参与验收,并提出验收意见。

三、装修工程内容及费用

3.1装修工程内容:参照第二篇范文中的2.1条款。

3.2装修工程费用:本合同装修工程总费用为人民币__________元。

四、工期及验收

4.1装修工期:自本合同签订之日起__________个工作日内完成。

4.2工程验收:参照第二篇范文中的3.2条款。

五、质量保证及保修

5.1质量保证:参照第二篇范文中的4.1条款。

5.2保修:参照第二篇范文中的4.2条款。

六、甲方权益保障条款

6.1甲方有权要求乙方在施工过程中,按照约定的装修标准和质量要求进行施工。

6.2甲方有权要求丙方对装修工程进行定期检查,确保工程质量。

6.3甲方有权在工程验收时,对装修工程的质量和进度进行审核。

6.4甲方有权要求乙方在工程验收合格后,提供完整的装修工程资料。

七、乙方违约及限制条款

7.1如乙方未按合同约定的时间完成装修工程,每逾期一日,应向甲方支付__________元违约金。

7.2如乙方在施工过程中,违反国家相关法律法规,造成安全事故或环境污染,乙方应承担全部责任。

7.3如乙方在施工过程中,违反合同约定,造成工程质量和进度不符合要求,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.4乙方在施工过程中,不得使用假冒伪劣材料,否则乙方应承担相应的法律责任。

八、第三方责任及赔偿

8.1如丙方在监管过程中,未能履行监管职责,导致工程质量或进度不符合合同约定,丙方应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

8.2如丙方在监管过程中,出现重大失误,导致工程质量事故,丙方应承担全部责任。

九、争议解决

9.1如三方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效。

10.2本合同未尽事宜,由三方另行协商解决。

十一、第三方介入的意义和目的

11.1第三方丙方的介入,旨在加强对装修工程的质量和进度监管,保障甲方的合法权益。

11.2通过丙方的专业监管,提高装修工程的整体质量和施工效率,确保工程按时完工。

十二、甲方为主导的目的和意义

12.1甲方作为合同主导方,通过设定严格的合同条款和监管措施,确保装修工程按照既定标准进行。

12.2甲方通过引入第三方监管,降低施工风险,保障自身利益,实现装修工程的高质量完成。

附件:

(1)甲方提供的房屋情况说明;

(2)装修工程图纸;

(3)装修工程清单;

(4)第三方监管协议;

(5)其他相关文件。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

乙方(以下简称“乙方”)与甲方(以下简称“甲方”)及丁方(以下简称“丁方”)在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方在甲方提供的场地内进行建设项目事宜,并引入丁方作为第三方监理主体,经三方友好协商,达成如下协议:

一、建设项目概况

1.1建设项目:乙方在甲方提供的场地内进行建设项目,具体范围为__________。

1.2建设面积:__________平方米。

1.3建设标准:乙方按照甲方提供的建设标准进行施工,包括但不限于材料、工艺、质量等。

二、第三方监理主体(丁方)职责及权利

2.1丁方作为第三方监理主体,负责对建设项目全程监理,确保工程质量和进度符合合同约定。

2.2丁方有权要求乙方提供建设项目的相关资料,并对建设项目进行现场检查。

2.3丁方有权对乙方的施工行为进行监督,对发现的问题提出整改意见。

2.4丁方有权在工程验收时,代表甲方参与验收,并提出验收意见。

三、建设项目内容及费用

3.1建设项目内容:参照第三篇范文中的1.1条款。

3.2建设项目费用:本合同建设项目总费用为人民币__________元。

四、工期及验收

4.1建设工期:自本合同签订之日起__________个工作日内完成。

4.2工程验收:参照第三篇范文中的2.4条款。

五、质量保证及保修

5.1质量保证:乙方应严格按照国家相关标准和甲方提供的建设标准进行施工,确保工程质量达到国家规定的质量标准。

5.2保修:乙方在工程保修期内,对因施工原因导致的工程质量问题负责免费维修或更换。

六、乙方权益保障条款

6.1乙方有权要求甲方提供准确的场地使用许可和必要的施工支持。

6.2乙方有权要求丁方对施工过程中的问题进行及时反馈和协调,确保施工顺利进行。

6.3乙方有权在工程验收合格后,按照合同约定获取工程款项。

6.4乙方有权在合同执行过程中,对工程进度、质量、费用等方面进行监督和审核。

七、甲方违约及限制条款

7.1如甲方未按时提供场地或必要的施工支持,每逾期一日,应向乙方支付__________元违约金。

7.2如甲方未按时支付工程款项,每逾期一日,应向乙方支付__________元违约金。

7.3如甲方在项目建设过程中,对乙方施工造成不当干扰或提出不合理要求,乙方有权拒绝执行。

七、第三方责任及赔偿

7.4如丁方在监理过程中,未能履行监理职责,导致工程质量或进度不符合合同约定,丁方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

八、争议解决

8.1如三方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式三份,甲乙丁三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效。

9.2本合同未尽事宜,由三方另行协商解决。

十、乙方为主导的目的和意义

10.1乙方作为合同主导方,通过设定合理的合同条款和监管机制,确保建设

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论