劳务分包合同模板 住建部

劳务分包合同模板住建部第一篇范文：合同编号：__________

合同编号：__________

合同签订日期：____年__月__日

甲方（分包方）：_________________________

乙方（总包方）：_________________________

鉴于甲方在施工过程中需要将部分劳务工作分包给乙方，经双方友好协商，就劳务分包事宜达成如下协议：

一、劳务分包范围及内容

1.1乙方根据甲方提供的工程图纸、施工方案及施工组织设计，负责完成以下劳务分包工作：

（1）土方开挖、回填及平整；

（2）混凝土浇筑及养护；

（3）钢筋加工及绑扎；

（4）模板制作及安装；

（5）脚手架搭设及拆除；

（6）其他双方约定的劳务工作。

二、合同工期

2.1合同工期自合同签订之日起计算，共计____个月。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款总额为人民币____元整。

3.2乙方按以下方式收取合同价款：

（1）工程开工前，乙方提交施工组织设计、施工进度计划等相关资料，甲方支付合同总价款的____%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交相关验收资料，甲方支付合同总价款的____%作为进度款；

（3）工程完工并验收合格后，乙方提交竣工资料，甲方支付合同总价款的____%作为竣工款；

（4）剩余合同价款在工程保修期满后____个月内支付。

四、质量要求及验收标准

4.1乙方应按照国家及行业标准、甲方提供的工程图纸、施工方案及施工组织设计，确保工程质量达到国家及行业规定的优良标准。

4.2工程验收标准：

（1）按照国家及行业标准进行验收；

（2）符合甲方提供的工程图纸、施工方案及施工组织设计要求；

（3）满足使用功能，达到设计要求。

五、安全文明施工及环保要求

5.1乙方在施工过程中应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工和环境保护的法律法规，确保施工安全、文明、环保。

5.2乙方应配备必要的安全防护设施和消防设施，确保施工现场安全。

六、违约责任

6.1乙方未按合同约定完成劳务分包工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：

（1）支付违约金；

（2）赔偿甲方因此遭受的损失；

（3）终止合同，乙方应退还甲方已支付的预付款。

6.2甲方未按合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：

（1）支付违约金；

（2）赔偿乙方因此遭受的损失；

（3）终止合同，甲方应退还乙方已支付的预付款。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2合同履行完毕，经双方确认后终止。

九、附件

1.工程图纸及施工方案；

2.施工组织设计；

3.甲方提供的其他相关资料；

4.乙方提交的施工进度计划、验收资料、竣工资料等。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订日期：____年__月__日

甲方（总包方）：_________________________

乙方（分包方）：_________________________

丙方（第三方）：_________________________

鉴于甲方在施工过程中需要将部分劳务工作分包给乙方，并引入丙方作为第三方进行技术指导和监督，为保障甲方的权益，经三方友好协商，就劳务分包事宜达成如下协议：

一、劳务分包范围及内容

1.1乙方根据甲方提供的工程图纸、施工方案及施工组织设计，负责完成以下劳务分包工作：

（1）土方开挖、回填及平整；

（2）混凝土浇筑及养护；

（3）钢筋加工及绑扎；

（4）模板制作及安装；

（5）脚手架搭设及拆除；

（6）其他双方约定的劳务工作。

二、第三方责任与权利

2.1丙方作为第三方，负责对乙方的施工质量、安全、进度等进行技术指导和监督，具体职责如下：

（1）对乙方的施工质量进行日常巡查，确保施工质量符合国家及行业标准；

（2）对乙方施工过程中的安全隐患进行排查，并提出整改意见；

（3）对乙方施工进度进行监督，确保施工进度符合合同约定；

（4）对乙方施工过程中出现的技术问题进行指导，提供解决方案。

2.2丙方的权利：

（1）对乙方的施工质量、安全、进度等方面提出整改意见；

（2）对乙方的施工过程中出现的问题进行记录，并向甲方报告；

（3）在乙方施工过程中，有权暂停施工，直至问题得到解决。

三、甲方权益保障

3.1甲方的权利：

（1）对乙方施工过程中的质量问题、安全问题、进度问题等享有知情权；

（2）有权要求乙方按照合同约定完成劳务分包工作；

（3）有权要求丙方对乙方的施工质量、安全、进度等方面进行监督；

（4）有权根据合同约定，对乙方进行奖惩。

3.2甲方的利益条款：

（1）甲方在合同期内，享有对乙方施工质量的最终验收权；

（2）甲方有权根据丙方的监督报告，对乙方进行奖惩；

（3）甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金；

（4）甲方在工程完工并验收合格后，享有对工程项目的永久使用权。

四、乙方责任与权利

4.1乙方的责任：

（1）按照合同约定，完成劳务分包工作；

（2）确保施工质量、安全、进度符合国家及行业标准；

（3）按照甲方和丙方的监督要求，及时整改问题。

4.2乙方的权利：

（1）在施工过程中，有权根据实际情况调整施工方案；

（2）有权根据合同约定，向甲方和丙方提出合理的技术问题；

（3）在施工过程中，享有对施工材料的采购权。

五、违约责任及限制条款

5.1乙方的违约责任：

（1）因乙方原因导致工程延期，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金；

（2）因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应承担相应的修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；

（3）因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

5.2乙方的限制条款：

（1）乙方在施工过程中，不得擅自改变施工方案；

（2）乙方不得将分包工作转包给其他单位或个人；

（3）乙方在施工过程中，应严格按照甲方和丙方的监督要求进行施工。

六、争议解决

6.1三方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

7.2合同履行完毕，经三方确认后终止。

八、附件

1.工程图纸及施工方案；

2.施工组织设计；

3.甲方提供的其他相关资料；

4.乙方提交的施工进度计划、验收资料、竣工资料等；

5.丙方提交的监督报告、整改意见等。

本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

第三方介入的意义和目的在于提高施工质量、保障施工安全、监督施工进度，确保工程项目的顺利进行。甲方为主导的目的和意义在于保障自身的权益，确保工程项目的顺利进行，实现项目利益最大化。通过引入第三方，甲方能够更加有效地监督和约束乙方，确保施工过程中的各项指标符合约定标准，从而降低项目风险，提高项目质量。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订日期：____年__月__日

甲方（总包方）：_________________________

乙方（分包方）：_________________________

丙方（第三方）：_________________________

鉴于乙方在施工过程中需要甲方的资金支持，并引入丙方作为第三方担保机构，为确保乙方在施工过程中的资金安全及权益，经三方友好协商，就资金担保事宜达成如下协议：

一、资金担保范围及内容

1.1乙方根据甲方提供的工程图纸、施工方案及施工组织设计，负责完成以下施工工作：

（1）土方开挖、回填及平整；

（2）混凝土浇筑及养护；

（3）钢筋加工及绑扎；

（4）模板制作及安装；

（5）脚手架搭设及拆除；

（6）其他双方约定的施工工作。

二、第三方责任与权利

2.1丙方作为第三方担保机构，负责对乙方在施工过程中的资金使用进行担保，具体职责如下：

（1）对乙方提交的资金使用计划进行审核；

（2）对乙方的资金使用情况进行监督，确保资金用于约定的施工项目；

（3）在乙方出现资金使用违规情况时，及时向甲方报告；

（4）在合同约定的条件下，提供乙方所需的担保服务。

2.2丙方的权利：

（1）对乙方的资金使用计划提出修改意见；

（2）在乙方出现资金使用违规情况时，有权暂停担保服务；

（3）对乙方的资金使用情况进行定期审查，并向甲方报告审查结果。

三、乙方权益保障

3.1乙方的权利：

（1）在施工过程中，有权根据实际情况调整施工方案，并经甲方同意后实施；

（2）有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款；

（3）在施工过程中，享有对施工材料的采购权；

（4）在工程完工后，享有对工程项目的永久使用权。

3.2乙方的利益条款：

（1）乙方在合同期内，享有对甲方支付工程进度款的优先权；

（2）乙方在工程完工并验收合格后，享有对工程项目的全部收益；

（3）乙方在合同履行过程中，享有对丙方担保服务的监督权；

（4）乙方在合同期内，如因甲方原因导致工程延期或收益减少，有权要求甲方进行赔偿。

四、甲方责任与权利

4.1甲方的责任：

（1）按照合同约定，向乙方支付工程进度款；

（2）确保施工图纸、施工方案及施工组织设计的准确性；

（3）在施工过程中，对乙方的施工质量进行监督；

（4）在工程完工后，对工程项目进行验收。

4.2甲方的限制条款：

（1）甲方不得擅自更改施工图纸、施工方案及施工组织设计；

（2）甲方不得无故拖延支付工程进度款；

（3）甲方不得因乙方原因导致工程延期或收益减少而拒绝支付工程进度款。

五、违约责任及限制条款

5.1甲方的违约责任：

（1）如甲方无故拖延支付工程进度款，每拖延一天，应向乙方支付合同总价款的____%作为违约金；

（2）如甲方因自身原因导致工程延期或收益减少，应承担相应的赔偿责任；

（3）如甲方违反合同约定，导致乙方遭受损失，应承担相应的法律责任。

5.2甲方的限制条款：

（1）甲方不得要求乙方进行超出合同约定的额外工作；

（2）甲方不得干预乙方的正常施工活动；

（3）甲方不得因乙方原因导致工程延期或收益减少而减少工程进度款支付。

六、争议解决

6.1三方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

7.2合同履行完毕，经三方确认后终止。

八、附件

1.工程图纸及施工方案；

2.施工组织设计；

3.甲方提供的其他相关资料；

4.乙方提交的施工进