2024年学校食堂消防设施改造合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年学校食堂消防设施改造合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1学校名称和地址1.2食堂名称和地址1.3消防设施改造项目的定义第二条改造项目内容2.1改造范围和面积2.2改造内容清单2.3改造标准和质量要求第三条合同价格3.1改造工程总价3.2价格构成和支付方式3.3价格调整条款第四条合同工期4.1项目开工日期4.2项目竣工日期4.3工期延误的处理第五条施工单位责任5.1施工单位的施工义务5.2施工单位的安全责任5.3施工单位的质量保证第六条学校方的义务6.1学校方的配合义务6.2学校方的现场管理6.3学校方的付款责任第七条合同的变更和解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件第八条违约责任8.1施工单位的违约责任8.2学校方的违约责任第九条争议解决9.1争议解决的途径9.2争议解决的时间限制第十条合同的生效、暂停和终止10.1合同的生效条件10.2合同暂停的条件10.3合同终止的条件第十一条保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务和期限第十二条法律适用和争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决的方式第十三条其他条款13.1合同的附件13.2合同的修改和补充13.3合同解除后的处理第十四条合同的签署14.1合同签署的时间14.2合同签署的地点14.3合同签署的当事人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1学校名称：大学，地址：市区路号。1.2食堂名称：大学食堂，地址：市区路号。1.3消防设施改造项目：指学校食堂的消防设施进行升级改造，包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、疏散指示系统等。第二条改造项目内容2.1改造范围和面积：食堂大楼整体，包括但不限于厨房、餐厅、售货区等，总面积为平方米。2.2改造内容清单：2.2.1更换老旧的火灾自动报警系统，安装新的探测器、控制器等设备；2.2.2升级自动喷水灭火系统，包括喷头、水泵、管道等；2.2.3安装新的疏散指示系统，包括指示灯、应急照明等；2.2.4新增烟感报警系统，提高火灾预警能力；2.2.5改造消防通道，确保畅通无阻；2.2.6配备相应的消防器材，如灭火器、消防栓等。2.3改造标准和质量要求：按照《建筑设计防火规范》（GB500162014）和《消防设施设计规范》（GB500842001）等相关国家标准进行改造，确保改造后的消防设施安全可靠、运行正常。第三条合同价格3.1改造工程总价：人民币万元整。3.2价格构成和支付方式：3.2.1价格构成：包括工程设计费、设备采购费、施工费、验收费、培训费等。3.2.2支付方式：合同签订后，学校方支付合同总价的一定比例作为预付款；工程验收合格后，支付合同总价的一定比例；剩余款项在保修期满后支付。3.3价格调整条款：如遇不可抗力等因素导致工程造价发生重大变化，双方可协商调整合同价格。第四条合同工期4.1项目开工日期：年月日。4.2项目竣工日期：年月日。4.3工期延误的处理：如非学校方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任。第五条施工单位责任5.1施工单位的施工义务：按照合同约定的内容、标准和要求进行施工，确保工程质量。5.2施工单位的安全责任：在施工过程中，施工单位应确保施工安全，防止事故发生，如发生安全事故，施工单位应承担相应责任。5.3施工单位的质量保证：施工单位应按照相关国家标准进行施工，确保改造后的消防设施安全可靠、运行正常。第六条学校方的义务6.1学校方的配合义务：学校方应提供施工所需的场地、电源、水源等，并确保施工期间食堂的正常运营。6.2学校方的现场管理：学校方应指派专人负责现场管理，监督施工质量、安全等情况。6.3学校方的付款责任：按照合同约定的付款方式和时间，及时支付合同款项。第七条合同的变更和解除7.1合同变更的条件：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，可签订补充协议，作为合同的组成部分。7.2合同解除的条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等情形，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。第八条违约责任8.1施工单位的违约责任：8.1.1施工单位未按照合同约定的时间、质量完成工程的，应按照逾期天数向学校方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的千分之五。8.1.2施工单位在施工过程中出现质量问题，经学校方指出后仍不改正的，学校方有权要求施工单位返工，并支付相应费用。8.1.3施工单位泄露学校方商业秘密的，应承担相应法律责任。8.2学校方的违约责任：8.2.1学校方未按照合同约定的时间支付款项的，应按照逾期天数向施工单位支付违约金，违约金计算方式为应付款项的千分之五。8.2.2学校方未按照合同约定提供施工条件的，导致施工进度延误的，学校方应承担相应责任。第九条争议解决9.1争议解决的途径：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决的时间限制：双方应在争议发生之日起三个月内解决，超过期限的，按默认方式处理。第十条合同的生效、暂停和终止10.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同暂停的条件：在合同履行过程中，如发生不可抗力等情形，致使合同无法履行，双方可协商暂停合同。10.3合同终止的条件：合同履行完毕，双方办理验收手续，结清款项后，合同终止。第十一条保密条款11.1保密信息的定义：包括合同内容、双方商业秘密、技术秘密等。11.2保密义务和期限：双方在合同履行过程中知悉的对方保密信息，应予以保密，保密期限自合同终止之日起五年。第十二条法律适用和争议解决12.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决的方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的附件：为本合同的组成部分，包括设计方案、施工图纸、设备清单等。13.2合同的修改和补充：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行修改或补充，应以书面形式签订补充协议，作为合同的组成部分。13.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，互不承担对方解除合同后的责任。第十四条合同的签署14.1合同签署的时间：年月日。14.2合同签署的地点：市区路号。14.3合同签署的当事人：学校方代表与施工单位代表。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和条件1.1第三方：指除甲乙方之外，参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。1.2第三方介入的条件：1.2.1甲乙方在合同履行过程中，如需第三方的专业服务或技术支持；1.2.2甲乙方同意第三方参与合同履行，以提高合同的履行质量和效率；1.2.3第三方同意承担相应的责任，并遵守本合同的约定。第二条第三方的主要职责和义务2.1第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务或技术支持，确保合同的正常履行。2.2第三方应遵守本合同的约定，严格履行职责，确保工程质量、安全等方面的要求得到满足。2.3第三方应按照甲乙方的要求，提供相关报表、报告等文件，及时反馈合同履行情况。第三条第三方介入的协调和管理3.2甲乙方应监督第三方的工作，确保第三方的履行职责符合合同要求。3.3甲乙方应定期评估第三方的履行情况，如有需要，可要求第三方进行改进或调整。第四条第三方责任限额4.1第三方应对其在合同履行过程中造成的一切损失承担责任，包括但不限于经济损失、名誉损害等。4.2第三方责任限额：第三方应对因其履行不当导致的损失承担不超过合同总价款一定比例的责任，具体比例由甲乙方在补充协议中约定。4.3第三方如因主观原因导致损失，责任限额可适当调整，具体调整方案由甲乙方协商确定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方均为独立的主体，各自承担合同履行过程中的责任和义务。5.2第三方与甲乙方之间不得产生任何隶属或其他法律关系。5.3第三方在合同履行过程中，如与甲乙方发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条第三方介入的变更和解除6.1合同履行过程中，如甲乙方同意第三方的退出，应提前书面通知对方，并办理相关手续。6.2合同履行过程中，如甲乙方不同意第三方的退出，第三方应继续履行职责，直至合同履行完毕。6.3第三方如因特殊原因无法继续履行职责，应提前书面通知甲乙方，并办理相关手续。第七条第三方介入的合同补充条款7.1甲乙方与第三方签订的补充协议，应明确双方的权利、义务和责任，并作为本合同的组成部分。7.2补充协议不得与本合同的原则和条款相抵触。7.3补充协议经甲乙方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。第八条第三方介入后的争议解决8.1甲乙方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2甲乙方与第三方之间的争议，不应影响本合同的履行和其他方的权益。第九条第三方介入后的法律适用和争议解决9.1甲乙方与第三方之间的补充协议，适用中华人民共和国法律。9.2甲乙方与第三方之间的争议解决方式，按照补充协议的约定执行；如补充协议未约定，可参照本合同争议解决条款执行。第十条第三方介入后的其他条款10.1甲乙方与第三方签订的补充协议，应符合国家相关法律法规的规定。10.2甲乙方与第三方之间的权利义务，应以补充协议为准；本合同如有未尽事宜，可由补充协议予以补充。10.3甲乙方与第三方之间的合同解除或终止，不影响本合同其他方的权益和合同履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计方案详细说明：本附件包含食堂消防设施改造的设计方案，包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、疏散指示系统等的设计图纸、技术参数和施工要求。附件二：设备清单详细说明：本附件列出改造工程所需的设备清单，包括设备名称、型号、数量、单价、总价等信息，以及设备的的技术参数和安装要求。附件三：施工图纸详细说明：本附件提供施工图纸，包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、疏散指示系统等设备的安装位置、管道布局、电路走向等详细信息。附件四：施工进度计划详细说明：本附件列出施工进度计划，包括施工各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等信息，以及施工进度的调整条件和程序。附件五：质量保修书详细说明：本附件包含施工质量保修书，明确施工质量保修期限、保修范围、保修条件等内容。附件六：安全施工措施详细说明：本附件列出施工期间的安全施工措施，包括施工现场安全管理、施工人员安全培训、施工现场消防安全等要求。附件七：验收标准和方法详细说明：本附件提供工程验收的标准和方法，包括验收条件、验收程序、验收内容等。附件八：培训和指导详细说明：本附件列出施工单位对学校方进行的消防设施操作培训和指导的内容、时间、地点等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.施工单位未按照合同约定的时间、质量完成工程的。2.施工单位在施工过程中出现质量问题，经学校方指出后仍不改正的。3.施工单位泄露学校方商业秘密的。4.学校方未按照合同约定的时间支付款项的。5.学校方未按照合同约定提供施工条件的，导致施工进度延误的。责任认定：1.施工单位的违约行为，应按照逾期天数向学校方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的千分之五。2.施工单位的违约行为导致工程质量问题，学校方有权要求施工单位返工，并支付相应费用。3.施工单位泄露学校方商业秘密，应承担相应法律责任。4.学校方未按照合同约定的时间支付款项，应按照逾期天数向施工单位支付违约金，违约金计算方式为应付款项的千分之五。5.学校方未按照合同约定提供施工条件，导致施工进度延误的，学校方应承担相应责任。示例说明：如施工单位未按照合同约定的时间完成工程，学校方可以要求施工单位支付违约金，同时有权要求