2024年专用劳务分包施工合同样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专用劳务分包施工合同样本本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方1.2合同范围1.3合同价格1.4合同期限2.工作内容2.1工作性质2.2工作量2.3工作质量标准3.劳务分包商的责任3.1分包商的资质3.2分包商的人员3.3分包商的设备3.4分包商的安全管理4.承包商的责任4.1承包商的指导和管理4.2承包商的协助与支持4.3承包商的变更管理4.4承包商的付款义务5.合同价格与支付5.1合同价格5.2预付款5.3进度付款5.4竣工结算5.5付款方式与时间6.工期与进度6.1工期计划6.2进度要求6.3工期延误6.4工期提前7.变更管理7.1变更程序7.2变更费用7.3变更时间8.违约责任8.1承包商的违约8.2劳务分包商的违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼10.合同的解除10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序10.3合同解除后的责任处理11.保险11.1劳务分包商的保险11.2承包商的保险11.3保险的有效期和范围12.安全与环保12.1安全标准12.2环保要求12.3安全事故处理13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的生效与终止14.4合同的语言与解释第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方1.2合同范围本合同范围内的工作包括但不限于：____________（具体工作内容详细描述）。1.3合同价格本合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。其中，预付款为合同总价的____________%，进度付款为合同总价的____________%，竣工结算时支付剩余的____________%。1.4合同期限本合同自双方签订之日起生效，有效期至____________年____________月____________日。第二条工作内容2.1工作性质乙方应按照甲方的要求，完成本合同范围内的工作。2.2工作量乙方应完成的工作量如下：____________（具体工作量描述）。2.3工作质量标准乙方应按照甲方的要求，保证工作质量达到____________（质量标准描述）。第三条劳务分包商的责任3.1分包商的资质乙方应具备完成本合同工作的相关资质，并在合同签订前向甲方提供相关资质证明。3.2分包商的人员乙方应按照甲方的要求，提供具备相关技能和经验的人员，并保证人员的素质和能力。3.3分包商的设备乙方应提供完成本合同工作所需的设备，并保证设备的正常运行和安全性。3.4分包商的安全管理乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方安全管理制度的要求，做好施工现场的安全管理工作。第四条承包商的责任4.1承包商的指导和管理甲方应对乙方进行工作指导和管理，确保乙方的施工顺利进行。4.2承包商的协助与支持甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，并提供必要的支持。4.3承包商的变更管理如甲方需对合同范围进行变更，应提前书面通知乙方，并按照双方协商确定的变更内容进行调整。4.4承包商的付款义务甲方应按照本合同约定的付款方式和时间，向乙方支付合同价款。第五条合同价格与支付5.1合同价格本合同价格为固定价格，不包括税金和其他费用。5.2预付款甲方应在合同签订后____________日内向乙方支付预付款，预付款金额为合同总价的____________%。5.3进度付款乙方完成合同约定的工作后，甲方应在验收合格后____________日内支付进度付款，进度付款金额为合同总价的____________%。5.4竣工结算乙方完成合同约定的工作并经甲方验收合格后，甲乙双方按照本合同约定的价格进行竣工结算。5.5付款方式与时间甲方支付预付款、进度付款和竣工结算款的方式为____________（付款方式），具体支付时间为本合同约定的付款日期。第六条工期与进度6.1工期计划乙方应按照甲方提供的工期计划完成本合同工作。6.2进度要求乙方应按照甲方的要求，保证施工进度符合工期计划。6.3工期延误如乙方原因导致工期延误，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金金额为合同总价的____________%。6.4工期提前如乙方提前完成合同工作，甲方应按照乙方实际完成的工作量支付相应的奖励。第八条变更管理8.1变更程序甲方如需对合同范围进行变更，应向乙方发出书面变更通知，并说明变更的具体内容和理由。乙方收到变更通知后，应按照甲方的要求进行调整。8.2变更费用因变更导致乙方增加的费用，甲方应按照乙方实际发生费用向乙方支付。8.3变更时间乙方应按照甲方要求的时间完成变更工作。第九条违约责任9.1承包商的违约如甲方未按照本合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的____________%。9.2劳务分包商的违约如乙方未按照本合同约定履行义务，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的____________%。9.3违约赔偿除按照本合同约定支付违约金外，违约方还应赔偿对方因此造成的其他损失。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁双方同意将争议提交____________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼如双方选择通过诉讼解决争议，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条保险11.1劳务分包商的保险乙方应按照甲方的要求，为施工现场的所有人员购买工伤保险和意外伤害保险，并保证保险的有效性和赔偿能力。11.2承包商的保险甲方应按照乙方的要求，为乙方施工现场的所有人员购买工伤保险和意外伤害保险，并保证保险的有效性和赔偿能力。11.3保险的有效期和范围保险的有效期应覆盖本合同约定的整个施工期间，保险范围应包括但不限于乙方施工过程中发生的人身伤亡和财产损失。第十二条安全与环保12.1安全标准乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方的安全管理制度的要求，做好施工现场的安全管理工作。12.2环保要求乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方的环保要求，做好施工现场的环保工作。12.3安全事故处理如施工现场发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。第十三条保密条款13.1保密内容乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密。13.2保密期限乙方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后____________年。13.3违约责任如乙方违反保密义务，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为____________元。第十四条其他条款14.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的附件本合同的附件包括但不限于：____________（附件名称）。14.3合同的生效与终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工作完成并验收合格后终止。14.4合同的语言与解释本合同的语言为中文，如有歧义，以中文文本为准。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他个人、法人或其他组织。15.2第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：监理、审计、检测、评估等。第十六条第三方责任16.1第三方责任限定第三方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，履行其职责，并对因其原因导致的损失承担责任。16.2第三方权利第三方有权根据本合同约定，获取与其职责相关的信息和资料，并对甲乙双方进行监督和检查。16.3第三方责任限额第三方对甲乙双方的赔偿责任限额为第三方收取的费用总额的____________%。第十七条甲乙方的义务17.1甲方义务甲方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，履行其义务，并协助第三方完成其工作。17.2乙方义务乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，履行其义务，并协助第三方完成其工作。第十八条第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系为委托关系，第三方应独立承担其工作产生的法律责任。18.2第三方与乙方之间的关系第三方与乙方之间的关系为委托关系，第三方应独立承担其工作产生的法律责任。第十九条第三方介入的变更管理19.1变更程序如第三方提出变更要求，甲方和乙方应按照本合同约定的变更程序进行处理。19.2变更费用因第三方原因导致的变更费用，由第三方承担。19.3变更时间乙方应按照甲方和第三方要求的时间完成变更工作。第二十条第三方违约责任20.1第三方违约如第三方未按照本合同约定履行义务，第三方应承担违约责任，向甲方和乙方支付违约金，违约金金额为第三方收取的费用总额的____________%。20.2第三方赔偿责任第三方还应赔偿因其违约给甲方和乙方造成的其他损失。第二十一条争议解决21.1争议解决方式如第三方与甲方或乙方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。21.2仲裁如双方选择通过仲裁解决争议，应向____________仲裁委员会提交仲裁申请，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。21.3诉讼如双方选择通过诉讼解决争议，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二十二条保险22.1第三方保险如第三方要求甲方或乙方购买与其职责相关的保险，甲方或乙方应按照第三方的要求购买，并保证保险的有效性和赔偿能力。22.2保险的有效期和范围保险的有效期应覆盖第三方履行职责期间，保险范围应包括但不限于第三方在履行职责过程中发生的人身伤亡和财产损失。第二十三条安全与环保23.1安全标准第三方应严格按照国家相关法律法规和甲方的安全管理制度的要求，做好其履行职责过程中的安全管理工作。23.2环保要求第三方应严格按照国家相关法律法规和甲方的环保要求，做好其履行职责过程中的环保工作。23.3安全事故处理如第三方在履行职责过程中发生安全事故，第三方应立即报告甲方和乙方，并按照甲方的要求进行处理。第二十四条保密条款24.1保密内容第三方应对在履行职责过程中获得的甲方和乙方商业秘密和机密信息予以保密。24.2保密期限第三方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后____________年。24.3违约责任如第三方违反保密义务，第三方应承担违约责任，向甲方和乙方支付违约金，违约金金额为____________元。第二十五条其他条款25.1合同的转让未经甲方和乙方同意，第三方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。25.2合同的附件本合同的附件包括但不限于：____________（附件名称）。25.3合同的生效与终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工作完成并验收合格后终止。25.4合同的语言与解释本合同的语言为中文，如有歧义，以中文文本为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议书2.附件二：承包商资质证明3.附件三：劳务分包商资质证明4.附件四：施工图纸5.附件五：工程量清单6.附件六：材料和设备清单7.附件七：施工计划和进度表8.附件八：质量标准和要求9.附件九：安全管理制度10.附件十：环保要求证明11.附件十一：保险单据12.附件十二：第三方资质证明13.附件十三：第三方工作职责和范围14.附件十四：第三方工作计划和进度表15.附件十五：第三方违约金计算公式说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款未按约定提供施工图纸、工程量清单等必要资料未按约定提供乙方所需的工作场地、设施和设备未经乙方同意，擅自变更合同内容或解除合同2.乙方违约行为未按约定时间完成工作或未达到质量标准未按约定提供合格的材料、设备或人员未按约定遵守安全管理制度，导致安全事故未经甲方同意，擅自变更合同内容或解除合同3.第三方违约行为未按约定时间完成工作或未达到质量标准未按约定提供合格的咨询服务、监理服务等未按约定遵守安全管理制度，导致安全事故未经甲方和乙方同意，擅自变更合同内容或解除合同说明三：法律名词及