班组工程承包2024年协议

班组工程承包2024年标准协议版A版本合同目录一览1.承包范围与内容1.1承包项目的具体范围1.2承包项目的工程量1.3承包项目的质量要求2.承包价格与支付2.1承包价格的确定2.2支付方式与时间2.3价款调整的条件与方法3.工期与进度3.1工期的约定3.2工程进度的报告与审核3.3工期延误的处理4.质量保证与验收4.1质量管理的体系与方法4.2验收标准与程序4.3质量问题的处理5.安全责任与措施5.1安全管理的体系与方法5.2安全事故的处理5.3安全措施的落实与检查6.保密条款6.1保密信息的范围与内容6.2保密责任的界定6.3保密期限与解除7.违约责任与赔偿7.1违约行为与责任7.2赔偿金额的计算与支付7.3违约纠纷的解决方式8.争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁机构的选定8.3仲裁裁决的执行9.合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3变更与解除后的责任处理10.合同的生效、终止与失效10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同失效后的处理11.权利与义务的转让11.1权利与义务转让的条件11.2转让的程序与通知11.3转让的有效性确认12.不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.2不可抗力事件的应对与报告12.3不可抗力事件的影响与责任处理13.合同的保管与复制13.1合同正本与副本的保管13.2合同的复制与分发13.3合同的保管与复制责任14.适用法律与争议解决14.1合同适用的法律14.2争议解决的方式与机构14.3法律适用与争议解决的补充规定第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1承包项目的具体范围乙方承包甲方指定的工程项目，包括但不限于土建、安装、装修、调试等工作内容。具体项目范围以甲方提供的工程图纸、技术要求及工程量清单为准。1.2承包项目的工程量乙方应按照甲方提供的工程量清单完成相应的工程量。工程量清单中未列出的事项，需经甲方同意后方可实施。1.3承包项目的质量要求乙方应按照甲方提供的技术要求和质量标准完成工程。工程质量应符合国家及行业相关规范、标准要求。工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任。第二条承包价格与支付2.1承包价格的确定乙方向甲方提交工程报价，甲方对报价进行审核。双方就报价达成一致后，形成合同价。合同价一经确定，除非双方另有约定，否则不得随意调整。2.2支付方式与时间甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款项。支付方式为银行转账，支付时间为每阶段工程验收合格后七个工作日内。2.3价款调整的条件与方法合同履行过程中，如遇工程量增减、设计变更等情况，需对合同价进行调整的，双方应协商确定调整后的价款。价款调整应按照实际完成的工程量及合同约定的单价计算。第三条工期与进度3.1工期的约定乙方应按照甲方要求的工期完成工程。具体工期以合同中约定的时间为准。3.2工程进度的报告与审核乙方应定期向甲方报告工程进度，甲方对报告进行审核。如甲方对工程进度有特殊要求，乙方应采取措施予以保障。3.3工期延误的处理乙方如因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金。具体违约金计算方式按合同约定执行。甲方有权根据实际情况延长工期或解除合同。第四条质量保证与验收4.1质量管理的体系与方法乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。质量管理体系应包括质量计划、质量控制、质量验收等内容。4.2验收标准与程序工程验收标准应符合国家及行业相关规范、标准要求。验收程序为：乙方完成工程后，向甲方申请验收；甲方组织相关人员对工程进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。4.3质量问题的处理如工程验收过程中发现质量问题，乙方应按照甲方的要求及时整改。如质量问题严重影响工程使用，甲方有权要求乙方拆除重新施工，由此产生的费用由乙方承担。第五条安全责任与措施5.1安全管理的体系与方法乙方应建立健全安全生产管理体系，确保工程施工安全。安全生产管理体系应包括安全生产计划、安全生产控制、安全生产验收等内容。5.2安全事故的处理如工程施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施。安全事故的处理应符合国家及行业相关法律法规要求。5.3安全措施的落实与检查乙方应确保施工现场的安全措施得到有效落实，并定期对施工现场进行安全检查。甲方有权对施工现场进行不定期安全检查，乙方应予以配合。第六条保密条款6.1保密信息的范围与内容保密信息包括甲方提供的工程图纸、技术要求、商业秘密等。乙方应对保密信息予以保密，不得泄露给第三方。6.2保密责任的界定乙方应对因合同履行过程中获得的甲方保密信息承担保密责任。保密责任自合同签订之日起生效，至合同终止或解密之日止。6.3保密期限与解除合同终止后，乙方仍需对在合同履行过程中获得的甲方保密信息承担保密责任。如甲方要求乙方解除保密责任，乙方应予以配合。第八条争议解决8.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构的选定如双方同意仲裁解决争议，应选定中国仲裁机构进行仲裁。双方应在合同中明确选定的仲裁机构。8.3仲裁裁决的执行仲裁裁决作出后，对双方均具有法律约束力。双方应按照仲裁裁决执行。如一方不履行仲裁裁决，另一方有权向人民法院申请强制执行。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并明确变更的内容、范围、价款等相关事项。9.2合同解除的条件与程序合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方应签订书面解除协议，并明确解除的时间、责任处理等相关事项。9.3变更与解除后的责任处理合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除协议的约定承担相应的责任。如变更或解除导致合同价款发生变化，双方应按照协议的约定调整价款。第十条合同的生效、终止与失效10.1合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同的终止条件合同履行完毕，双方办理完毕结算手续，合同即终止。10.3合同失效后的处理合同失效后，乙方应按照合同约定或双方协商的处理方式承担相应的责任。第十一条权利与义务的转让11.1权利与义务转让的条件合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得将其权利与义务转让给第三方。11.2转让的程序与通知乙方如确需转让权利与义务，应向甲方提出书面申请，并经甲方同意。转让程序完成后，乙方应通知甲方。11.3转让的有效性确认甲方同意乙方转让权利与义务的，转让行为有效。如甲方不同意转让，乙方仍应承担原合同约定的责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义与范围不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的应对与报告乙方在遭受不可抗力事件时，应立即通知甲方，并采取措施减少损失。不可抗力事件结束后，乙方应向甲方报告事件影响及处理情况。12.3不可抗力事件的影响与责任处理因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应根据事件对合同履行的影响，协商确定责任处理方式。第十三条合同的保管与复制13.1合同正本与副本的保管乙方应妥善保管合同正本，并按照甲方的要求提供合同副本。13.2合同的复制与分发乙方应按照甲方的要求复制合同，并分发给相关人员。13.3合同的保管与复制责任乙方应对合同的保管与复制承担责任，确保合同内容的准确性。如因乙方原因导致合同内容发生变更，乙方应承担相应责任。第十四条适用法律与争议解决14.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决的方式与机构如本合同中未约定争议解决方式，双方应选择适用中国法律解决争议。14.3法律适用与争议解决的补充规定本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如有补充规定，双方应签订书面补充协议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸：包括施工图、设计图、平面图、立面图、剖面图等，用于指导施工和明确工程内容。2.技术要求：包括材料要求、施工工艺、质量标准等，用于指导施工和验收。3.工程量清单：详细列出各项工程的工程量，作为计算工程价款的基础。4.施工方案：详细说明施工过程中的具体步骤、方法、时间安排等。5.安全生产计划：包括安全措施、安全设施布置、安全培训计划等。6.质量管理体系文件：包括质量管理手册、程序文件、作业指导书等。7.施工合同协议书：双方签订的正式合同文件。8.变更协议：如合同内容发生变更，需签订书面变更协议。9.仲裁裁决书：如发生争议，仲裁机构作出的裁决书。10.人民法院判决书：如发生争议，人民法院作出的判决书。附件的详细要求和说明：1.工程图纸应加盖公章，并由甲方工程师签字确认。2.技术要求应具体明确，便于乙方理解和执行。3.工程量清单应详细列出各项工程的工程量，包括单位、数量、单价等。4.施工方案应根据工程特点和施工条件制定，具有可操作性。5.安全生产计划应符合国家及行业相关法律法规要求，切实可行。6.质量管理体系文件应完整，体系运行正常。7.施工合同协议书应由双方签字或盖章，并加盖公章。8.变更协议应明确变更的内容、范围、价款等相关事项。9.仲裁裁决书应由合法的仲裁机构出具，具有法律效力。10.人民法院判决书应由人民法院出具，具有法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，构成违约。甲方有权要求乙方在规定时间内完成工程，并支付违约金。示例：乙方因自身原因导致工期延误，未能在合同约定期限内完成工程。2.乙方工程质量不符合合同约定，构成违约。甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，并支付违约金。示例：乙方施工的某项工程经验收不合格，未达到合同约定的质量标准。3.乙方未按照合同约定支付价款，构成违约。甲方有权要求乙方支付逾期付款违约金。示例：乙方未能在合同约定的支付时间内支付工程款项。4.乙方未按照合同约定履行安全责任，造成安全事故，构成违约。甲方有权要求乙方支付违约金，并承担事故造成的损失。示例：乙方在施工过程中，因安全措施不到位，导致安全事故发生。5.乙方未经甲方同意，将其权利与义务转让给第三方，构成违约。甲方有权要求乙方承担违约责任。示例：乙方在未经甲方同意的情况下，将其承包的工程转包给第三方。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金