2024年公路项目施工劳务分包范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公路项目施工劳务分包范本本合同目录一览1.劳务分包范围与工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5分包工作量2.劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格2.2价格调整2.3预付款2.4进度付款2.5竣工结算2.6支付方式3.分包方的义务与责任3.1施工准备3.2人员配备3.3工程质量3.4安全生产3.5环境保护3.6工程变更4.总包方的义务与责任4.1施工协调4.2技术支持4.3物资供应4.4质量监督4.5安全监督4.6工程验收5.工期与进度5.1合同工期5.2进度计划5.3工期延误5.4提前完成6.违约责任6.1分包方违约6.2总包方违约6.3违约赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同的解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除与终止后的处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除11.合同的附件11.1附件内容11.2附件的补充与修改12.合同的签字盖章12.1签字盖章要求12.2签字盖章流程13.其他条款13.1法律适用13.2争议解决13.3合同的语言版本13.4合同的附件14.合同的签署日期与编号14.1签署日期14.2合同编号第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1工程名称：2024年公路项目1.2工程地点：具体位置1.3工程规模：工程全长、设计标准等1.4工程内容：路面施工、桥梁施工等分包工作内容1.5分包工作量：按工程量清单分包第二条劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格：人民币万元整（大写：人民币伍拾万元整），具体价格详见附件一《劳务分包价格明细表》。2.2价格调整：价格调整的条件、程序和计算方法详见附件二《价格调整办法》。2.3预付款：总包方应在合同签订后七个工作日内支付分包方预付款人民币拾万元整（大写：人民币壹拾万元整）。2.4进度付款：按工程进度支付，具体支付比例和时间详见附件三《进度付款办法》。2.5竣工结算：工程竣工后，按照约定的方法和期限进行竣工结算。2.6支付方式：通过银行转账等方式进行支付。第三条分包方的义务与责任3.1施工准备：分包方应按照合同约定的时间、质量和数量完成施工准备工作。3.2人员配备：分包方应具备合格的施工人员，并提供人员名单和资格证书。3.3工程质量：分包方应严格按照设计和规范要求进行施工，确保工程质量。3.4安全生产：分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工现场的安全。3.5环境保护：分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和规定，确保施工过程中的环境保护。3.6工程变更：工程变更时，分包方应按照总包方的要求及时调整施工计划和人员配置。第四条总包方的义务与责任4.1施工协调：总包方应负责施工现场的协调工作，确保分包方的施工顺利进行。4.2技术支持：总包方应提供施工图纸、技术规范和其他技术支持。4.3物资供应：总包方应负责提供合同约定的物资和设备。4.4质量监督：总包方应对分包方的施工质量进行监督。4.5安全监督：总包方应对分包方的安全生产进行监督。4.6工程验收：总包方应按照合同约定的标准和方法对分包方的工作进行验收。第五条工期与进度5.1合同工期：合同约定的工程竣工日期。5.2进度计划：分包方应按照总包方要求提交工程进度计划，并按照计划执行。5.3工期延误：因分包方原因导致工期延误的，分包方应按照附件四《工期延误赔偿办法》进行赔偿。5.4提前完成：提前完成工程的，按照附件五《提前完成奖励办法》进行奖励。第六条违约责任6.1分包方违约：分包方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。6.2总包方违约：总包方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。6.3违约赔偿：违约方应按照附件六《违约赔偿办法》进行赔偿。第八条争议解决a)提交仲裁委员会仲裁；b)向有管辖权的人民法院起诉。7.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁委员会为仲裁委员会；如选择诉讼，法院为有管辖权的人民法院。第九条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更：合同履行过程中，双方可以通过协商一致变更合同内容。变更内容应签订书面协议，作为合同的附件。8.3合同解除：合同履行过程中，发生不可抗力等法定解除条件时，双方可以协商解除合同。解除合同应签订书面协议，作为合同的附件。第十条合同的附件9.1附件内容：包括本合同的补充协议、价格明细表、付款办法、赔偿办法、奖励办法等。9.2附件的补充与修改：附件的补充和修改应由双方签订书面协议，并经双方盖章生效。第十一条合同的签字盖章9.1签字盖章要求：合同双方应在合同文本上签字并加盖公章。9.2签字盖章流程：合同签字盖章后，双方各执一份，具有同等法律效力。第十二条其他条款9.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决：如本合同的任何条款与法律、法规相抵触，该条款将按法律、法规的规定执行，但不影响其他条款的效力。9.3合同的语言版本：本合同的中文版本为唯一有效版本。9.4合同的附件：本合同的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署日期与编号9.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同编号：本合同的编号为//。第十四条保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约保密：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方：本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的情形：第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、供应方等。15.3第三方责任：第三方介入并不免除甲乙双方按照本合同约定的责任和义务。第三方介入时，甲乙双方应与第三方明确各自的权利和义务，并确保第三方遵守本合同的约定。第十六条第三方介入的程序与要求16.1程序：甲乙双方应在第三方介入前，就第三方的选择、职责和权利等进行协商，并签订书面协议。16.2要求：第三方应具备相应的资质、能力和信誉，并遵守相关法律法规和行业标准。16.3告知义务：甲乙双方应在合同履行过程中，及时告知对方第三方介入的相关信息。第十七条第三方介入后的合同补充条款17.1第三方义务：第三方应按照甲乙双方的约定履行合同义务，并接受甲乙双方的监督和管理。17.2第三方权利：第三方有权按照约定获得合同约定的报酬和服务条件。17.3第三方责任限额：如第三方因故意或过失导致合同违约或侵权，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿责任限额详见附件七《第三方责任限额》。第十八条第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系：第三方应独立承担合同义务，甲乙双方不承担第三方义务的履行。18.2第三方与分包方、总包方的关系：第三方与分包方、总包方之间不存在直接的合同关系，但第三方应按照甲乙双方的约定履行相关义务。18.3第三方与项目其他参与方的关系：第三方应遵守项目相关方的约定，并接受项目相关方的监督和管理。第十九条第三方介入的变更与解除19.1变更：第三方介入的具体事项发生变更时，甲乙双方应签订书面协议，明确变更后的权利和义务。19.2解除：第三方因故退出合同履行时，甲乙双方应协商确定解除后的处理方案，并及时签署书面协议。第二十十条第三方介入的违约责任20.1第三方违约：第三方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。20.2甲乙双方的责任：甲乙双方应履行协助、监督和管理的义务，确保第三方的合同义务得以履行。如因甲乙双方原因导致第三方违约的，甲乙双方应承担相应的违约责任。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，甲乙双方可以协商解决，也可以选择仲裁或诉讼解决。21.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁委员会为仲裁委员会；如选择诉讼，法院为有管辖权的人民法院。第二十二条合同的签署日期与编号22.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。22.2合同编号：本合同的编号为//。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《劳务分包价格明细表》详细列出分包工作的各项价格，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费等。附件二：《价格调整办法》详细说明价格调整的条件、程序和计算方法。附件三：《进度付款办法》详细列出进度付款的比例、时间和方式。附件四：《工期延误赔偿办法》详细说明工期延误赔偿的标准和计算方法。附件五：《提前完成奖励办法》详细说明提前完成工程的奖励标准和计算方法。附件六：《违约赔偿办法》详细列出违约行为及相应的赔偿责任。附件七：《第三方责任限额》明确第三方的责任限额，如赔偿责任限额、违约责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照约定时间、质量和数量完成施工准备工作。2.分包方未按照设计和规范要求进行施工，导致工程质量问题。3.分包方未遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，发生安全事故。4.总包方未按照约定提供物资和设备。5.总包方未履行质量监督、安全监督职责。6.第三方未按照约定履行合同义务，如中介方未提供合格的咨询服务。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定相应的赔偿金额或违约金。2.根据违约行为对工程进度的影响，确定是否需要支付延期违约金。3.根据违约行为对工程质量的影响，确定是否需要重新施工及相应的赔偿责任。示例说明：如分包方未按照约定时间完成施工准备工作，导致工程延期，根据附件四《工期延误赔偿办法》进行赔偿。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包：指施工企业将其所承包的工程中的部分非主体、非关键性工程分包给其他施工企业完成的活动。2.总包方：指承包整个工程的主体施工企业。3.分包方：指承包总包方