2024年建设工地安全责任分包协议

2024年建设工地安全责任分包协议版A版本合同目录一览1.安全责任1.1分包商的安全责任1.1.1安全管理1.1.2安全培训1.1.3安全事故的处理1.2总包商的安全责任1.2.1安全管理1.2.2安全设施的提供1.2.3安全监督与检查2.工程范围与分包内容2.1工程范围2.2分包内容2.3分包商的施工方案3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3价格调整4.工期与进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误5.质量与标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量问题的处理6.变更与调整6.1变更程序6.2变更内容的确定6.3变更的费用与时间调整7.违约责任7.1分包商的违约行为7.1.1违约责任7.1.2违约金的计算7.2总包商的违约行为7.2.1违约责任7.2.2违约金的计算8.争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁程序8.3法律适用9.合同的解除与终止9.1合同解除的条件9.2合同终止的条件9.3解除与终止后的责任处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密条款的责任11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决12.其他条款12.1合同的修改与补充12.2通知与送达12.3不可抗力13.合同的生效、变更与终止13.1合同的生效条件13.2合同的变更程序13.3合同的终止条件14.附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：施工方案14.3附件三：安全管理制度第一部分：合同如下：第一条安全责任1.1分包商的安全责任分包商应对其作业过程中的安全负全部责任。分包商应按照总包商提供的安全生产管理制度、操作规程和安全技术要求进行施工，并严格遵守施工现场的安全生产规定。分包商应自行负责其作业人员的安全教育和培训，确保其作业人员熟悉并掌握相关的安全知识、操作技能和安全规程。分包商应定期组织安全培训，并对作业人员进行安全考核。分包商应负责处理其作业过程中发生的安全事故。分包商应在发生安全事故后立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并及时向总包商报告。分包商应按照事故调查结果和改进措施的要求，对事故进行处理，并落实整改措施。1.2总包商的安全责任总包商应对施工现场的安全生产负总责。总包商应按照有关法律法规、国家标准和行业规定，组织、协调和监督分包商的安全生产工作。总包商应提供符合安全生产要求的安全设施和防护用品，并保证其处于良好状态。总包商应对分包商使用的安全设施和防护用品进行定期检查和维护。总包商应负责对施工现场进行安全监督和检查，确保分包商的施工活动符合安全生产要求。总包商应对分包商的施工过程中的安全隐患进行及时发现和纠正。第二条工程范围与分包内容2.1工程范围本合同涉及的工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。2.2分包内容分包商应按照总包商的委托，完成分包合同约定的工程内容。分包商应按照分包合同的约定，提供合格的工程产品和服务。2.3分包商的施工方案分包商应根据总包商提供的施工图纸和技术要求，编制施工方案，并提交给总包商审批。分包商应按照审批后的施工方案进行施工。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同的合同价格为人民币【】元（大写：【】元整），包括分包商完成分包合同约定的工程内容所发生的全部费用。3.2支付方式总包商应按照分包合同的约定，向分包商支付合同价款。支付方式可以为银行转账、现金支付等。3.3价格调整除分包合同另有约定外，分包合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，可能导致合同价格变动的，双方应协商调整合同价格。第四条工期与进度4.1工期要求分包商应按照分包合同约定的工期完成工程。如分包商因自身原因导致工期延误，应按照分包合同的约定承担违约责任。4.2进度计划分包商应制定详细的施工进度计划，并提交给总包商审批。分包商应按照审批后的进度计划进行施工。4.3工期延误如分包商因自身原因导致工期延误，分包商应按照分包合同的约定向总包商支付违约金。总包商有权根据工期延误的情况，要求分包商采取措施加快施工进度。第五条质量与标准5.1质量要求分包商应按照分包合同约定的质量标准和规范要求完成工程。分包商应保证其施工的工程符合相关的质量标准和要求。5.2质量检验分包商应按照分包合同的约定，对完成的工程进行自检、互检和专检。总包商有权对分包商施工的工程进行质量检验，分包商应予以配合。5.3质量问题的处理如分包商施工的工程出现质量问题，分包商应按照分包合同的约定承担修复和返工等责任。分包商应立即采取措施，防止质量问题扩大，并及时向总包商报告。第六条变更与调整6.1变更程序如分包合同执行过程中，发生合同约定的变更情形，双方应协商确定变更内容。变更内容需经双方确认，并以书面形式签订变更协议。6.2变更内容的确定变更协议应明确变更工程的内容、范围、价格、工期等事项。变更协议经双方签字盖章后生效。6.3变更的费用与时间调整如变更导致合同价款或工期发生变化，双方应按照变更协议的约定，对合同价款或工期进行调整。第八条违约责任7.1分包商的违约行为分包商如未按照分包合同的约定完成工程，或工程质量不符合约定的质量标准，或未按照约定的工期完成工程，均视为分包商的违约行为。分包商应承担因其违约行为而产生的违约责任，包括支付违约金、赔偿总包商因此遭受的损失等。违约金的计算方式按照分包合同的约定执行。分包商应在违约行为发生后的一定时间内采取补救措施，以减轻因违约行为给总包商造成的损失。分包商应承担因未采取补救措施而导致的进一步损失。7.2总包商的违约行为总包商如未按照分包合同的约定支付合同价款，或未按照约定的工期提供施工条件，或未履行总包商的其他合同义务，均视为总包商的违约行为。总包商应承担因其违约行为而产生的违约责任，包括支付违约金、赔偿分包商因此遭受的损失等。违约金的计算方式按照分包合同的约定执行。总包商应在违约行为发生后的一定时间内采取补救措施，以减轻因违约行为给分包商造成的损失。总包商应承担因未采取补救措施而导致的进一步损失。第九条争议解决8.1争议的解决方式双方在履行分包合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁委员会仲裁。8.2仲裁程序双方应按照仲裁委员会的规定，提交仲裁申请、证据材料等。仲裁委员会应在一定期限内作出裁决。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。8.3法律适用双方在分包合同的履行过程中发生的争议，适用中华人民共和国的法律。第十条其他条款9.1合同的修改与补充分包合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。修改和补充的内容与分包合同具有同等法律效力。9.2通知与送达双方相互之间的通知和文件送达，应采用书面形式。通知和文件送达地址为双方在分包合同中约定的地址。9.3不可抗力因不可抗力导致分包合同无法履行或部分履行，双方应立即采取措施减轻损失，并通知对方。不可抗力事件结束后，双方应继续履行分包合同。第十一条合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件分包合同自双方签字盖章之日起生效。分包合同的生效，不代表分包合同的履行。分包合同的履行应以实际施工完毕并验收合格为准。10.2合同的变更程序分包合同的变更加载于书面协议，经双方签字盖章后生效。变更协议与分包合同具有同等法律效力。10.3合同的终止条件（1）分包工程全部完成，并经总包商验收合格；（2）分包商依法解除分包合同；（3）总包商依法解除分包合同；（4）法律、法规规定的其他终止条件。第十二条附件11.1附件一：工程图纸附件一包括分包工程的所有图纸。图纸应采用标准图号，并标明工程内容、施工要求等。11.2附件二：施工方案附件二包括分包商提交的施工方案。施工方案应详细说明分包工程的施工方法、施工进度计划等。11.3附件三：安全管理制度附件三包括分包商提交的安全管理制度。安全管理制度应包括安全生产责任制度、安全生产操作规程等。本合同一式【】份，双方各执【】份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸工程图纸是分包工程的重要文件，包含了工程的所有设计信息。图纸应采用标准图号，并清晰地表示出工程内容、施工要求、材料要求等。工程图纸应由总包商提供，分包商应根据图纸进行施工。附件二：施工方案施工方案是分包商根据工程图纸制定的施工计划，包括施工方法、施工进度计划、施工人员安排等。施工方案应由分包商提交给总包商审批。总包商应根据施工方案进行施工监督和进度控制。附件三：安全管理制度安全管理制度是分包商为了保证施工过程中的安全而制定的规章制度。安全管理制度应包括安全生产责任制度、安全生产操作规程等。安全管理制度应由分包商提交给总包商备案。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照分包合同的约定完成工程，或工程质量不符合约定的质量标准，或未按照约定的工期完成工程。2.分包商未按照分包合同的约定支付合同价款，或未按照约定的工期提供施工条件，或未履行分包商的其他合同义务。3.分包商未按照分包合同的约定进行安全教育和培训，或未定期组织安全培训，或未对作业人员进行安全考核。4.分包商未按照分包合同的约定处理安全事故，或未及时启动应急预案，或未及时向总包商报告。违约责任认定标准：1.分包商未按照分包合同的约定完成工程，或工程质量不符合约定的质量标准，或未按照约定的工期完成工程的，应承担合同价款违约金的责任。2.分包商未按照分包合同的约定支付合同价款，或未按照约定的工期提供施工条件，或未履行分包商的其他合同义务的，应承担合同价款违约金的责任。3.分包商未按照分包合同的约定进行安全教育和培训，或未定期组织安全培训，或未对作业人员进行安全考核的，应承担违约金的责任。4.分包商未按照分包合同的约定处理安全事故，或未及时启动应急预案，或未及时向总包商报告的，应承担违约金的责任。示例说明：如果分包商未按照分包合同的约定在约定的工期内完成工程，那么分包商应承担合同价款的违约金。比如，如果分包合同约定分包商应在2024年6月30日前完成工程，但分包商未能在此日期前完成工程，那么分包商应按照合同约定支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件发生后，双方应立即采取措施减轻损失，并通知对方。不可抗力事