全面施工承包合同合编

合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于_______，占地面积_______平方米，建筑面积_______平方米，建筑内容包括：_______。1.2工程质量标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013执行，达到_______等级。1.3工程合同工期为_______日，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、合同总价2.2乙方在合同签订后_______天内向甲方提交详细的分部分项工程量清单和工程预算，经甲方确认后作为合同价款支付的依据。2.3合同价款支付方式如下：（1）甲方在合同签订后_______天内支付乙方合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（4）剩余的合同总价款作为质量保证金，在工程保修期满后_______天内支付。三、工程质量与验收3.1乙方应严格按照国家法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格标准按照《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013执行。3.3初步验收在工程进度达到_______%时进行，由甲方、乙方、设计单位等相关方参加。3.4最终验收在工程竣工后_______天内进行，由甲方、乙方、设计单位等相关方参加。四、合同的履行4.1乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成施工任务。4.2乙方应按照甲方要求，对施工过程中的重大问题及时汇报，并采取措施予以解决。4.3乙方应遵守施工现场的管理规定，确保施工安全，防止污染环境。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，应按照逾期竣工天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期竣工天数×_______%。5.2乙方工程质量不合格的，应负责返工、整改，并承担由此产生的费用。5.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期支付天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付的合同价款×逾期支付天数×_______%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保对合同内容的理解一致。2.合同中涉及的工程量、工程预算、工期等关键数据，应由专业人员进行详细计算和审核。3.甲方应按照合同约定及时支付合同价款，避免逾期支付导致违约金损失。4.乙方应严格按照国家法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。5.双方在履行合同过程中应保持良好沟通，及时解决争议，避免影响工程进度和质量。解决办法：1.双方发生争议时，通过友好协商解决，尽量达成一致意见。2.如果协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼，依法解决争议。3.在诉讼过程中，双方应按照法院的要求提供相关证据，配合法院审理。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：是指调整建筑活动中各方之间关系的法律规范总称，包括建筑工程的规划、设计、施工、验收等环节。3.工期：是指合同约定的工程完成的时间范围，通常包括起始时间和终止时间。4.违约金：是指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金，用以弥补对方的损失。5.质量保证金：是指为确保工程质量，甲方在工程验收合格后一定时间内保留的一部分合同价款。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标的建筑公司，用于建设一座新的公共设施，如图书馆、公园等。2.甲方为房地产开发商，乙方为施工单位，用于建设一批住宅楼。3.甲方为国有企业，乙方为指定的工程承包商，用于翻新老旧工业厂房。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府部门，乙方为中标的建筑公司，用于建设一座新的公共设施，如图书馆、公园等。补充条款：甲方应确保项目审批手续齐全，提供施工图纸和相关技术规范。乙方应按照政府要求，保障工程质量和安全，并在工程完成后将所有施工资料交给甲方。2.甲方为房地产开发商，乙方为施工单位，用于建设一批住宅楼。补充条款：甲方应提供详细的设计图纸和建设标准，乙方应按照约定时间完成施工，并确保住宅楼的质量符合国家标准。甲方应在住宅楼交付使用前，负责办理所有产权登记手续。3.甲方为国有企业，乙方为指定的工程承包商，用于翻新老旧工业厂房。补充条款：甲方应提供老旧工业厂房的现状资料，包括结构安全检测报告、消防设施报告等。乙方应负责旧厂房的拆除、加固、重建等施工工作，并确保工