建筑施工合同书样本

合同编号：__________建筑施工合同书甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______第一条工程概况1.1本工程位于_______，工程名称_______，工程内容为_______。1.2工程规模：_______。1.3工程质量标准：_______。1.4工程合同造价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第二条合同工期本工程的工期为_______日，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。第三条承包人义务3.1乙方应按合同约定的内容、质量标准、工期要求完成本工程的建设。3.2乙方应按照甲方的要求，提供施工组织设计、施工方案、施工进度计划等。3.3乙方应严格按照国家及地方有关法律法规进行施工，确保施工安全，避免发生安全事故。3.4乙方应承担由于自身原因造成的工程质量问题、工期延误等责任。第四条甲方义务4.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程进度款及尾款。4.2甲方应提供施工所需的水、电、道路等基础设施。4.3甲方应协助乙方办理施工现场的相关手续，确保工程顺利实施。4.4甲方应按时提供施工图纸、施工技术要求等相关资料。第五条合同价款及支付（1）固定总价方式；（2）变动总价方式；（3）单价合同方式。5.2甲方应按照乙方提交的工程进度计划，按时支付工程进度款。5.3工程完工后，乙方应向甲方提交工程结算报告，经甲方审核无误后，甲方应在收到报告之日起_______日内支付尾款。第六条工程质量及保修6.1乙方应保证本工程的质量，确保工程验收合格。6.2工程质量保修期限为_______年，自工程验收合格之日起计算。6.3保修期内，乙方对工程质量问题负责修复，并承担相应费用。第七条违约责任7.1乙方未按合同约定完成工程建设的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。7.3甲方未提供施工所需基础设施、手续等导致工程无法顺利进行的，乙方有权要求甲方支付相应费用。7.4乙方未按合同约定导致工程质量问题、安全事故等，乙方应承担相应责任。第八条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方在签订合同时，应确保双方主体资格合法，具备相应的民事权利能力和民事行为能力。（2）合同内容应符合法律法规的规定，不得违反国家政策。（3）合同中的工程概况、工期、质量标准、价款等条款应详细明确，以免产生歧义。（4）甲乙双方应按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行。（5）乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保施工安全。2.解决办法：（1）如甲方未按合同约定支付工程款，乙方可以暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。（2）如乙方未按合同约定完成工程建设，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。（3）如甲方未提供施工所需基础设施、手续等导致工程无法顺利进行的，乙方有权要求甲方支付相应费用。（4）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指自然人、法人或者其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指自然人、法人或者其他组织依法独立实施民事行为的能力。3.合同法：调整平等主体之间因合同关系而产生的权利义务关系的法律规范总称。4.建筑法：调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。5.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。6.工程验收：指工程项目完成后，由甲方或者甲方委托的第三方对工程的质量、安全、进度、投资控制等方面进行评估，确认工程达到合同约定标准的程序。7.保修期限：指乙方对工程质量问题负责修复的期限。8.争议解决：解决合同争议的过程，包括友好协商、调解、仲裁或者诉讼等方式。特殊应用场合及补充条款：1.场合：工程变更补充条款：如遇工程变更，导致合同价款或工期发生变化的，甲乙双方应协商一致，并在合同中予以明确。变更导致的额外费用由甲方承担。2.场合：不可抗力补充条款：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行的，双方应协商解决。双方均不承担因此产生的违约责任。3.场合：工程提前完成补充条款：如乙方提前完成工程，甲方应按照约定的工程进度款支付比例进行支付。提前完成工程导致的成本节约部分，甲方和乙方按照约定分享。4.场合：工程延期补充条款：如乙方因自身原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约金。甲方原因导致工程延期的，乙方应根据实际情况合理延长工期，并有权要求甲方支付延期期间的误工费。5.场合：工程质量问题补充条款：如工程出现质量问题，乙方应负责修