十二月一级建造师建设工程法规及相关知识期中综合检测试卷含答案及解析

十二月一级建造师建设工程法规及相关知识期中

综合检测试卷含答案及解析

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）。

1、根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前.由于出现

特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（）。

A、投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B、投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C、投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D、投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

【参考答案】：B

2、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害

的。其应当承担（）责任。

A、合同

B、不当得利

C、无因管理

D、侵权

【参考答案】：D

【解析】：侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产

权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定：

(1)搁置物、悬挂物脱落坠落致害：所有人、管理人、使用人承

担责任(过错推定)；

（2）建筑物、构筑物自因倒塌，建设单位、施工单位承担连带责

任（无过错责任），若有其他责任单位（勘察、设计、监理、供应

商），可以追偿；若因其他责任人原因（即外因）倒塌，责任人承担责

任（过错责任）；

（3）高空抛物，可能加害人承担补偿责任（公平原则）。

3、投标有效期应从（）之日起计算。

A、招标文件规定的提交投标文件截止

B、提交投标文件

C、提交投标保证金

D、确定中标结果

【参考答案】：A

【解析】：投标有效期起算时间从提交投标文件截止日起计算，

一般至中标通知书签发日期为止。招标文件应当规定一个适当的投标

有效期以完成评标和签约。

4、对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规

定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。

A、制定机关

B、地方人民政府

C、国务院

D、全国人民代表大会

【参考答案】：A

【解析】：《立法法》第86条规定：“地方性法规、规章之间不

一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（1）同一机关制定

的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。”故A

为正确选项。

5、李某未满17周岁即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排

李某从事的工作是（）。

A、高处工作

B、矿山井下作业

C、夜班劳动

D、低温、冷水作业

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定,

禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿

山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁

忌从事的劳动。

6、在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩

建（）外，不得进行新建、扩建活动。

A、影视摄制基地

B、历史建筑

C、必要的基础设施和公共服务设施

D、自然保护区

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是在历史文化名城名镇名村保护范围

内从事建设活动的相关规定。在历史文化街区、名镇、名村核心保护

范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设

施和公共服务设施除外。

7、关于建设工程分包的说法，正确的有（）

A、总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键

性工作分包给其他企业

B、总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给

其他施工企业

C、总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分

包给其他企业

D、总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作

分包给其他企业

【参考答案】：A

8、下列关于合同变更的说法，不正确的是（）。

A、在合同因重大误解而成立的情况下可以变更合同

B、形成权人行使形成权可使合同变更

C、当事人各方协商同意可以变更合同

D、合同法确认合同自愿原则，法律不能作出直接变更合同的规定

【参考答案】：D

【解析】：合同变更分为约定变更和法定变更。在法定变更的情

况下，当事人可以不必经过协商而变更合同。

9、下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是（）。

A、在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B、未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C、地方标准中不存在强制性条文

D、地方标准的复审周期一般不超过5年

【参考答案】：C

10、当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭（）前提

出。

A、作出裁决

B、首次开庭

C、进行调解

D、申请执行

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是仲裁协议的效力。当事人对仲裁协

议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求

仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员

会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

n、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，

对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织

有关人员进行验收。

A、施工单位和监理单位

B、施工单位和建设单位

C、建设单位和监理单位

D、施工单位和设计单位

【参考答案】：A

12、民事责任的承担方式中不包括（）。

A、恢复原状

B、消除危险

C、赔礼道歉

D、没收财产

【参考答案】：D

13、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复,

视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A、必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B、这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C、即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据

D、此约定即使写入合同中，也属无效条款

【参考答案】：A

【解析】：发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在

《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内，对结算报告

及资料没有提出意见，则视同认可。

14、下列关于建设工程工期的叙述正确的是（）。

A、工期是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，不

包括按照合同约定所作的期限变更

B、监理人应在计划开工日期10天前向承包人发出开工通知，工

期自开工通知中载明的开工日期起算

C、监理人应在接到暂停施工指示通知后48小时内发出指示，逾

期未发出指示，视为同意承包人暂停施工

D、因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工

日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数

【参考答案】：D

【解析】：A项，《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工期

是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同

约定所作的期限变更；B项，监理人应在计划开工日期7天前向承包人

发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算；C项，因紧急

情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先

暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出

指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。

15、下列法律中，属于民法商法的是（）。

A、《劳动法》

B、《劳动合同法》

C、《合同法》

D、《审计法》

【参考答案】：C

【解析】：民法通则、婚姻法、继承法、收养法、物权法、合同

法、担保法、侵权责任法等。

16、施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际

交付使用的，计息日期（）。

A、从交付之日起计算

B、从竣工验收之日起计算

C、从当事人起诉之日起计算

D、从提交竣工结算文件之日起计算

【参考答案】：A

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》第18条规定：利息从应付工程价款之日计付。

当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时

间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付

的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结

算的，为当事人起诉之日。故A为正确选项。

17、某办公楼未经竣工验收，业主即投入使用。两年保修期届满

后，发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此

项责任的应当是（）。

A、设计单位

B、施工单位

C、建设单位

D、承租人

【参考答案】：B

【解析】：《建设工程质量管理条例》第40条规定“基础设施工

程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程”的保修期，为设计文

件规定的该工程的合理使用年限。因此，虽然建筑工程未经竣工验收

建设单位擅自使用，但施工单位仍应当对于地基基础工程和主体结构

工程承担保修责任至该工程设计文件规定的合理使用年限。故B为正

确选项。

18、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有

人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重

新界定使用期.

A、勘察、设计单位

B、监理单位

C、建筑安全监督管理机构

D、工程质量监督机构

【参考答案】：A

【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合

理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等

级的勘察、设计单位鉴定，并根据结果采取加固、维修等措施，重新

界定使用期。

19、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。

A、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得

划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设

用地规划许可申请。

B、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得

建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得

建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门

申请用地。

D、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地

使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管

部分领取建设用地规划许可证。

【参考答案】：C

【解析】：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权

的建设项目，在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的

建设项目。

以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使

用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件

和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门

领取建设用地规划许可证。

20、以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。

A、人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用

B、人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织

C、人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D、当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉

【参考答案】：A

【解析】：《人民调解法》第4条规定：“人民调解委员会调解

民间纠纷，不收取任何费用”；第7条规定：“人民调解委员会是依

法设立的调解民间纠纷的群众性组织”；第31条规定：“经人民调解

委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定

履行"；第32条规定：“经人民调解委员会调解达成调解协议后，当

事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当

事人可以向人民法院提起诉讼”。故A为正确选项。

21、甲施工企业向乙水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价

格，乙水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了甲施工企业。对

前后两封信函，下列说法中，正确的是（）。

A、两封信函都属于要约

B、两封信函都属于要约邀请

C、第一封信函属于要约，第二封信函属于承诺

D、第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是要约邀请。《合同法》规定，要约邀请

是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、

招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。

22、《建设工程安全生产管理条例》规定，（）在采用新技术、

新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教

育培训。

A、监理工程师

B、施工单位

C、设计单位

D、建设单位

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是采用新技术、新工艺、新设备、新

材料前的安全生产教育培训。《建设工程安全生产管理条例》规定，

施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人

员进行相应的安全生产教育培训。

23、股份有限公司的董事会为公司（）。

A、权力机构和经菅决策机构

B、经营决策机构和业务执行机构

C、权力机构和监督机构

D、监督决策机构和业务执行机构

【参考答案】：B

24、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000

元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以（）。

A、行使质押权变卖全部水泥

B、行使质押权变卖部分水泥

C、行使留置权变卖全部水泥

D、行使留置权变卖部分水泥

【参考答案】：D

【解析】：因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，

债务人不履行债务的，债权人有留置权。债权人留置债务人财产后，

一般确定两个月以上的期限，通知债务人在该期限内履行债务。债务

人逾期仍不履行的，债权人可以与债务人协议以留置物折价，也可以

依法拍卖、变卖留置物。留置物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过

债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿。留置物为可

分物的，留置物的价值应相当于债务金额。

25、某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三

种意见，甲.乙.丙仲裁员分别认为应赔偿15.16.20万元，其中丙

仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（）万

o

A、15

B、16

C、17

D、20

【参考答案】：D

【解析】：做题要小心啊，好多人会题目也不看，把甲当作首席

仲裁员。呵呵

26、下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，

防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间

的利益的原则是（）。

A、合法原则

B、诚实信用原则

C、公平原则

D、自愿原则

【参考答案】：C

27、企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业

(),其资质等级按照最低资质等级核定。

A、工程业绩

B、注册资本

C、技术人员情况

D、技术装备情况

【参考答案】：A

【解析】：企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企

业工程业绩，其资质等级按照最低资质等级核定。故A为正确选项。

28、评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务,

遵守职业道德，对所提出的评审意见承担()。

A、连带责任

B、集体责任

C、共同责任

D、个人责任

【参考答案】：D

【解析】：《招标投标法》第44条规定：”评标委员会成员应当

客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个

人责任”。故D为正确选项。

29、下列关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是

()O

A、不得批准开工建设

B、已开工建设的，应当责令停止施工

C、已开工建设的，应当责令限期改正

D、已经建成的，可以正常使用

【参考答案】：D

【解析】：《节约能源法》规定，不符合建筑节能标准的建筑工

程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停

止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。因此选项D符

合题意。

30、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是()。

A、某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，

便让自己的博士生代为授课

B、甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，但

打电话通知了乙

C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务

转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D、监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理

单位

【参考答案】：B

【解析】：AD两项，《合同法》第七十九条规定，债权人可以将

合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：

①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律

规定不得转让。其中，A项所涉合同依其性质不可转让，D项所涉合同

依照法律规定不得转让。B项，第八十条第一款规定，债权人转让权利

的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。C项，

第八十四条规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,

应当经债权人同意。

31、甲施工企业于2006年承建某单位办公楼，2007年4月竣工验

收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修

期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。

A、公平

B、自愿

C、诚实信用

D、维护公共利益

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是合同的订立原则。《合同法》规定,

当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则主

要包括：①订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；②

履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履

行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务

;③合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、

保密等义务，也称为后契约义务。

32、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更

后（）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可

证变更手续。

A、5

B、10

C、15

D、25

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是全生产许可证的有效期。建筑施工

企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安

全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。建筑施工

企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许

可证颁发管理机关予以注销。

33、某建筑施工过程中，由于建筑规划设计层高发生变化，施工

单位不得已对脚手架安全专项方案进行重新修改，则修改后得专项方

案应（）。

A、重新审核

B、经施工单位技术负责人签字后实施

C、直接指导施工

D、经项目总监理工程师签字后实施

【参考答案】：A

【解析】：施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自

修改、调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确

需修改的，修改后的专项方案应当按规定重新审核。对于超过一定规

模的危险性较大工程的专项方案，施工单位应当重新组织专家进行论

证。

34、按照2013版《建设工程施工合同文本》通用条款规定，隐蔽

工程经验收达到工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，但监理工

程师验收后不在验收记录上签字，在以下（）情况下，施工单位可

以继续进行隐蔽。

A、经建设单位书面确认

B、经监理口头通知

C、经施工项目负责人确认

D、经过24小时

【参考答案】：D

35、甲与乙签订了一份工程设计合同，合同约定设计费为80万元

人民币。甲方向乙方支付16万元人民币定金。合同订立后，甲方实际

向乙方支付了10万元人民币定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则

甲方可以要求乙方返还（）万元人民币。

A、10

B、16

C、20

D、32

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是定金合同的生效。定金合同从实际交付

定金之日起生效，定金的数额应也以实际交付的数额为准。因此，乙

方收取定金后拒不履行合同时应返还给甲方10万元X2=20万元。

36、下列关于劳动合同试用期的表述，错误的是()。

A、劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过1个月

B、3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过

6个月

C、劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同

期限

D、同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是试用期。劳动合同期限3个月以上

不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3

年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动

合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1

次试用期。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动

合同期限。

37、有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为

()O

A、3人

B、5人

C、7人

D、9人

【参考答案】：A

38、关于物权保护的说法，正确的是（）。

A、物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B、侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可

请求承担其他民事责任

C、侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D、物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【参考答案】：B

39、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关

是（）。

A、国务院质量监督行政主管部门

B、国务院安全监督行政主管部门

C、国务院建设行政主管部门

D、公务员工商行政主管部门

【参考答案】：C

【解析】：《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，国务院

建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作。

40、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登

记。该抵押合同生效的时间为（）之日。

A、抵押合同签字盖章

B、房产行政主管部门登记

C、到公证部门公证

D、贷款合同生效

【参考答案】：A

【解析】：要严格区分合同生效与取得抵押权。抵押合同自签订

之日起生效；不动产抵押未经登记不能取得抵押权。这是两个不同的

法律事件，即抵押合同是债权，不动产登记是物权，两者不可混淆。

故A选项正确。

41、某施工单位项目经理在建筑结构混凝土施工中，使用不合格

钢筋材料，导致建筑物使用1年后发生坍塌事故，造成人员重大伤亡,

则该项目经理涉嫌（）。

A、重大责任事故罪

B、工程重大安全事故罪

C、重大劳动安全事故罪

D、玩忽职守罪

【参考答案】：B

【解析】：根据《刑法》的规定，工程重大安全事故罪，是指建

设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工

程质量标准，造成重大安全事故的行为。本罪的主体为特殊主体，即

为单位犯罪。主体只能是建设单位、设计单位或者是施工单位及工程

监理单位；本罪在客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准,

造成重大安全事故的行为。这些是与重大责任事故罪的本质区别。故B

为正确选项。

42、《绿色施工导则》规定，力争施工中非传统水源和循环水的

()O

A、再利用量大于20%

B、再利用量大于30%

C、节约量大于20%

D、节约量大于30%

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是节水与水资源利用的规定。根据《绿色

施工导则》的规定，施工中力争非传统水源和循环水的再利用量大于

30%o

43、在没有规定履行顺序的合同中，()。

A、当事人一方在当事人另一方未为对待给付之前，无拒绝先为给

付的权利

B、当事人一方在当事人另一方未为对待给付之前，有拒绝先为给

付的权利

C、当事人一方在当事人另一方未为对待给付之后，有拒绝给付的

权利

D、当事人一方在当事人另一方未为对待给付之后，无拒绝给付的

权利

【参考答案】：B

44、张某与李某进城打工已满3年。现张某欲对拖欠其借款3万

元的李某提起返还借款诉讼，下列有管辖权的法院是（）。

A、张某居住地的中级人民法院

B、张某住所地人民法院

C、李某户籍所在地人民法院

D、李某经常居住地人民法院

【参考答案】：D

【解析】：民事诉讼由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与

经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住

所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉

时已连续居住满1年的地方。本案中，张某与李某共同进城打工已3年,

因此应当由被告李某的经常居住地法院管辖。

45、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。

A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产

生环境噪声污染的建筑施工作业

【参考答案】：A

【解析】：根据《环境噪声污染防治法》的规定，国家对环境噪

声污染严重的落后设备实行淘汰制度。

在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境

噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或

者特殊需要必须连续作业的除外。故A项正确，D项错误。

根据《建筑施工场界噪声限值》的规定，土石方施工阶段，噪声

限值是昼间75分贝，夜间55分贝；打桩施工阶段，噪声限值是昼间

85分贝，夜间禁止施工。故BC项错误。

46、关于代理的法律特征，下列表述中正确的是（）。

A、任何行为都可以代理

B、代理行为的法律后果归属于第三人

C、代理人应该以自己的名义实施代理行为

D、代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

【参考答案】：D

47、《建设工程质量管理条例》规定，勘察单位超越本单位资质

等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察单位处合同约定的勘察

费（）的罚款。

A、1倍以上2倍以下

B、1倍以上3倍以下

C、2倍以上4倍以下

D、2倍以上5倍以下

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是承包单位违法行为应承担的法律责

任。《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计、施工、工程监理

单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、

设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬

金1倍以上2倍以下的罚款。

48、单位工程竣工结算由（）。

A、发包人编制，承包人审查

B、承包人编制并审查

C、发包人编制并审查

D、承包人编制，发包人审查

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是工程竣工结算方式与编审。单位工程竣

工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包

人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。

49、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函

件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上

填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件

应视为（）。

A、有效

B、无效

C、经澄清说明后有效

D、在招标人同意接受的情况下有效

【参考答案】：C

50、人民法院审理行政案件，不适用（）。

A、调解

B、开庭审理

C、公开审理

D、两审终审制

【参考答案】：A

51、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争

议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说

法中，正确的是（）。

A、双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法

律强制执行力

C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决

书终止执行

【参考答案】：A

【解析】：和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已

经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行（无第三方参

与劝说）解决争议的一种方式。和解可以在民事纠纷的任何阶段进行,

无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁

决未作出，当事人均可自行和解。和解达成的协议不具有强制执行力，

在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议

执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执

行该和解协议承担违约责任。

52、抵押权、质权、留置权都属于（）。

A、所有权

B、自物权

C、担保物权

D、用益物权

【参考答案】：C

【解析】：物权包括所有权、用益物权和担保物权。担保物权包

括：抵押权、质押权、留置权。故C为正确选项。

53、某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提

交了某银行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半，经其他投

标人投诉，招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则（）。

A、施工合同无效，履约保函有效

B、施工合同无效，履约保函也无效

C、施工合同有效，履约保函也有效

D、施工合同与履约保函效力没有相关性

【参考答案】：B

【解析】：通过行贿中标签订的合同系无效合同。主合同无效，

从合同无效。

54、甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与

乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50

万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下

列方案，其中符合《物权法》规定的是（）

A、里拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役

权

B、里拟单独将地役权转让给了丁物业公司

C、甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D、甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给

T

【参考答案】：C

55、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施

工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）。

A、乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责

B、建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同

C、甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

D、该行为属于肢解工程发包的违法行为

【参考答案】：c

【解析】：联合体投标是一种特殊的投标人组织形式，一般适用

于大型的或结构复杂的建设项目。《招标投标法》规定，两个以上法

人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责

任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,

联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连

带责任。

56、按照2013版《建设工程施工合同文本》通用条款规定，工程

具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在共同检查前（）以书面

形式通知监理人验收。

A、12小时

B、36小时

C、24小时

D、48小时

【参考答案】：D

57、甲建筑公司通过投标与乙钢铁公司签订一份建设工程承包合

同，合同约定，由甲建筑公司承包乙钢铁公司厂房建设工程，工程款

为1850万元人民币。但是，合同签订后不久，乙钢铁公司要求降低

工程款，否则将另行找人承包。甲建筑公司害怕失去工程项目，就同

意另签一份工程款为1650万元人民币的承包合同。后来双方发生争议,

甲建筑公司起诉至人民法院要求乙钢铁公司支付工程款，则工程款的

支付应按（）支付。

A、1850万元人民币

B、1650万元人民币

C、双方另行协商的数额

D、中立的评估机构的评估价

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是建设工程合同的签订。《最高人民法院

关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当

事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标

合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款

的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的

合同是无效合同。

58、根据《建筑法》的规定，以下关于建筑工程的发包、承包方

式的表述，错误的是（）。

A、建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包

B、未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分

包

C、联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D、施工总承包单位有权将单位工程的地基与基础工程发包给符合

资质的分包单位

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是建筑工程的发承包。施工总承包单位将

建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包，因此D项

错误。

59、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。

A、重点是防治排放污染物

B、爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划

C、结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1m

D、施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m

【参考答案】：B

【解析】：施工现场大气污染的防治，重点是防治扬尘污染。

2007年9月建设部颁发的《绿色施工导则》中规定：①运送土方、垃

圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。②土方作业阶段，采取洒

水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区

外。③结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m。

④施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。⑤构筑物机械拆除前，

做好扬尘控制计划。⑥构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划。可采

用清理积尘、淋湿地面、预湿墙体、屋面敷水袋、楼面蓄水、建筑外

设高压喷雾状水系统、搭设防尘排栅

60、按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受

理一审民事案件的分工和权限，称为（）。

A、级别管辖

B、指定管辖

C、地域管辖

D、移送管辖

【参考答案】：C

【解析】：地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关

系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限。地域管辖实际

上是以法院与当事人、诉讼标的以及法律事实之间的民事诉讼制度。

61、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘查设计单位质量责

任和义务的说法，错误的是（）。

A、从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书

B、勘查单位提供的地质、测量、水文等勘查成果必须真实、准确

C、设计单位应当根据勘查成果文件进行建设工程设计

D、勘察、设计单位不得分包所承揽的工程

【参考答案】：D

【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，从事建设工程勘察、

设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可

的范围内承揽工程。

禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、

设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个

人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包

所承揽的工程。

《建设工程质量管理条例》还规定，勘察单位提供的地质、测量、

水文等勘察成果必须真实、准确。

设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。

62、劳动者连续工作（）年以上的，享受带薪年休假。

A、1

B、2

C、3

D、4

【参考答案】：A

【解析】：劳动者连续工作1年以上的，享受带薪年休假。此外,

劳动者按有关规定还可以享受探亲假、婚丧假、生育（产）假、节育

手术假等。

63、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，证据

交换应当在（）的主持下进行。

A、仲裁员

B、审判人员

C、人民法院院长

D、书记员

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是证据交换。证据交换应当在审判人员的

主持下进行。

64、若施工过程中发现设计文件和图样差错，施工企业的正确做

法是（）。

A、有权进行修改

B、可以按照规范施工

C、应当及时提出意见和建议

D、有权拒绝施工

【参考答案】：C

【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照

工程设计图样和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷

工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图样有差错的，应当

及时提出意见和建议。

65、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开

庭审理。建设单位经传票传'唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院

可以（）。

A、撤销案件

B、缺席判决

C、终结审理

D、中止审理

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是缺席判决。原告经传票传唤，无正

当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理;

被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭

的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

66、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）

30天。

A、招标文件发出日

B、投标文件截止日

C、中标日期

D,投标有效期

【参考答案】：D

67、某高速公路项目进行招标，开标后允许（）

A、评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B、投标人再增加优惠条件

C、投标人撤销投标文件

D、招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【参考答案】：A

68、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，

除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人

承担。

A、标的物交付

B、合同成立

C、合同生效

D、支付贷款

【参考答案】：B

69、某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作,

合同中没有约定工程设计图的归属。设计院委派李某等完成了这一设

计任务，该设计图纸的著作权属于（）。

A、建设单位

B、李某等

C、施工单位

D、设计院

【参考答案】：D

【解析】：该设计图纸属于委托作品，建设单位是委托人，设计

院是受托人。受委托的作品，著作权的归属由双方通过合同约定，合

同中没有约定的，著作权属于受托人，因此应选D。

70、总承包一级资质的A企业签订甲工程的施工总承包合同后，

经建设单位同意将网架工程分包给具有相应资质等级的B企业施工。

按《建设工程质量管理条例》要求，A企业应确定甲工程项目的（）。

A、项目经理、技术负责人和施工管理负责人

B、项目经理、分包方项目经理和施工管理负责人

C、项目经理、技术负责人、分包方项目经理和技术负责人

D、项目经理、技术负责人和分包方项目安全负责人

【参考答案】：A

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分）。

1、注册建造师可同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的

情形有OO

A、同一工程相邻分段发包或分期施工的

B、合同约定的工程验收合格的

C、发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的

D、发包方同意更换项目负责人的

E、因非承包方原因致使工程项目停工超过120日，经建设单位同

意的

【参考答案】：ABE

【解析】：本题涉及的考点是建造师的执业范围。建造师经注册

后，有权以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他

施工活动的管理，但不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责

人。发生下列情形之一的除外：①同一工程相邻分段发包或分期施工

的；②合同约定的工程验收合格的；③因非承包方原因致使工程项目

停工超过120日(含)，经建设单位同意的。

2、《建筑法》规定，未取得资质证书承揽工程的，应承担的法律

责任有()O

A、责令停止违法行为

B、予以取缔

C、处以罚款

D、吊销资质证书

E、有违法所得的，没收违法所得

【参考答案】：BCE

【解析】：《建筑法》第六十五条规定，发包单位将工程发包给

不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢

解发包的，责令改正，处以罚款。超越本单位资质等级承揽工程的，

责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；

情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。未取得资质

证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。

以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的,

依法追究刑事责任。

3、下列选项中，享有著作权保护的有()o

A、施工单位编制的投标文件

B、建筑物前的雕塑作品

C、建设单位的注册商标

D、设计单位绘制的施工图

E、建设单位的招标文件

【参考答案】：ABDE

4、专项方案编制应当包括的内容有()o

A、工程详细情况

B、劳动力计划

C、施工计划

D、计算书及相关图纸

E、施工安全保证措施

【参考答案】：BCDE

【解析】：本题涉及的考点是专项方案编制应当包括的内容。专

项方案编制应当包括以下内容：①工程概况；②编制依据；③施工计

划；④施工工艺技术；⑤施工安全保证措施；⑥劳动力计划；⑦计算

书及相关图纸。

5、《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照(),对建筑材料、

建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

A、工程设计要求

B、企业标准

C、施工技术标准

D、通行惯例

E、合同约定

【参考答案】：ACE

【解析】：本题涉及的考点是对建筑材料、设备等进行检验检测

的规定。《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施

工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,

不合格的不得使用。

6、行政行为的特征主要表现在()o

A、行政行为是以国家强制力保障实施的

B、行政行为具有一定的裁量性

C、行政行为是执行法律的行为

D、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性

E、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外

【参考答案】：ABCD

【解析】：本题涉及的考点是行政机关的行政行为的特征。行政

机关的行政行为具有以下特征：①行政行为是执行法律的行为。任何

行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或

授权，行政主体不得做出任何行政行为。②行政行为具有一定的裁量

性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应

变性所决定的。③行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必

与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出。④行政行为是

以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对方必须服从并配合

行政行为，否则行政主体将予以制裁或强制执行。

7、根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有

()O

A、基础设施工程

B、设备安装、装修工程

C、门禁监控系统

D、电气管线、给排水管道工程

E、供热与供冷系统

【参考答案】：ABDE

【解析】：根据《建设工程质量管理条例》第40条的规定，在正

常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，

为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

漏，为5年；

(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

故应选ABDE项。

8、某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明

确的内容有()

A、各自应负责的安全生产管理范围

B、各自应尽的安全生产管理职责

C、各自应采取的安全措施

D、指定兼职安全生产管理人员进行磋商

E、双方的安全责任由总承包单位确定

【参考答案】：ABCE

9、某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同。

根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。

A、全面履行

B、履约担保

C、结算和清理

D、争议解决

E、竣工验收

【参考答案】：CD

【解析】：合同权利义务的终止，不影响合同中①结算、②清理

条款和独立存在的③解决争议方法的条款（如仲裁条款）的效力。

10、下列各项属于体育场地设施工程的有（）O

A、高尔夫球场

B、田径场跑道面层

C、体育馆空调系统

D、篮球馆装修工程

E、游泳馆设施工程

【参考答案】：ABE

【解析】：按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》（原

建设部令第153号）划分，体育场地设施工程包括：高尔夫球场、室

内外迷你高尔夫球场和练习场工程；体育场田径场地设施工程；体育

馆（包括游泳馆、冬季项目馆）设施工程；合成面层网球、篮球、排

球场地设施工程；其他体育场地设施工程。CD两项均属于一般房屋建

筑工程类内容。

11、施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具

及配件，应当具有（）,并在进入施工现场前进行检查。

A、生产（制造）许可证

B、施工资质证书

C、产品销售许可证

D、施工许可证

E、产品合格证

【参考答案】：AE

【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第34条的规定，

施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，

应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进

行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须

由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并

按照国家有关规定及时报废。故应选AE项。

12、下列纠纷不属于劳动争议的有（）。

A、因确认劳动关系发生的争议

B、劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷

C、因除名、辞退和辞职、离职发生的争议

D、家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷

E、因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议

【参考答案】：ACE

【解析】：劳动争议的范围主要包括：①因确认劳动关系发生的

争议；②因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；③

因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；④因工作时间、休息休假、

社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；⑤因劳动报酬、

工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；⑥劳动者与用人单

位在履行劳动合同过程中发生的纠纷；⑦劳动者与用人单位之间没有

订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷；⑧劳动者退休

后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、

工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷；⑨法律

13、某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照《建筑

法》的规定，可以自愿投保的险种有()O

A、机动车辆险

B、建筑工程一切险

C、建筑职工意外伤害险

D、安装工程一切险

E、机器损坏险

【参考答案】：ABDE

【解析】：根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的

规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑职工意

外伤害保险，此保险属于强制保险。因此，

A、

B、

D、E为正确答案。

14、下列属于设计单位安全责任的是()o

A、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

B、严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑

物、构筑物的安全

C、按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

D、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

E、对设计成果承担责任

【参考答案】：CDE

【解析】：本题涉及的考点是设计单位的安全责任。设计单位的

安全责任：①按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；②提

出防范生产安全事故的指导意见和措施建议；③对设计成果承担责任。

15、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）o

A、社会保险

B、试用期

C、保守商业秘密

D、福利待遇

E、休息休假

【参考答案】：BCD

【解析】：劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住

所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份

证或者其他有效身份证件号码i（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作

地点；（5）工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳

动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动

合同的其他事项。

劳动合同除上述规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定

试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。故

B、

C、D为正确选项。

16、安全生产从业人员的主要权利有（）o

A、知情权

B、对强令冒险作业的拒绝权

C、劳动保护权

D、获得特种作业资格权

E、紧急避险权

【参考答案】：ABCE

【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第63条的规定，

施工作业人员的权利包括：（1）知情权；（2）批评、检举和控告权；（3）

拒绝违章指挥和强令冒险作业权；（4）紧急避险权；（5）请求赔偿权；

⑹获得劳动防护用品的权利；（7）获得安全生产教育和培训的权利。

故

A、

B、

C、E为正确选项。

17、关于项目负责人带班生产制度的说法，正确的有（）o

A、在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作

B、应加强对重点部位，关键环节的控制

C、要认真做好带班生产记录并签字存档备查

D、每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%。

E、因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假

【参考答案】：BCE

【解析】：根据相关规定，项目负责人在同一时期只能承担一个

工程项目的管理工作；项目负责人带班生产时，要全面掌握工程项目

质量安全生产状况，加强对重点部位，关键环节的控制，及时消除隐

患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查；项目负责人每月带班

生产时间不得少于本月施工时间的80%;因其他事务需离开施工现场时,

应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托

项目相关负责人负责其外出时的日常工作。故

B、

C、E为正确选项。

18、根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选

择的()人民法院管辖。

A、双方约定的其他地方

B、原告住所地

C、被告住所地

D、合同履行地

E、合同签订地

【参考答案】：BCDE

【解析】：《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同

中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住