2024年工程承包合同协议例文（三篇）

第9页共9页2024年工程承包合同协议例文存档对于工程变更较大的情况，建设单位有权自行绘制或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。第七条工程竣工与结算1.乙方在单项工程竣工验收后，需按以下时限提交竣工结算件供甲方审查：民用建设项目为竣工验收后十五日内，工业建设项目则为竣工验收后三十日内。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设项目十五日内，工业建设项目二十日内完成审查。若甲方在规定期限内未提出异议，则由经办银行进行审定并拨款。2.工程竣工验收后，乙方对土建工程质量承担为期一年的保修责任（采暖工程包含在第一采暖期内）。在保修期内，若因施工单位责任导致的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量问题，乙方应负责无偿修复。对于专业性建筑安装工程，应遵循国务院各相关主管部门的特殊规定处理。3.若工程未经正式验收，甲方擅自提前使用或动用，因此产生的质量问题或其他问题，由甲方自行承担责任。第七条违约责任与仲裁1.若因乙方责任导致未能按合同规定日期竣工（以竣工验收合格日期为准），每逾期一日，乙方应向甲方支付相当于预算造价万分之一的逾期违约金。对于包工不包料的项目，每逾期一日，违约金按预算人工费的千分之__计算。2.甲乙双方均不得无故拖延应付款项的支付。如逾期未付，应按银行短期贷款利率向对方支付逾期付款违约金。3.如实施合理化建议奖或提前竣工奖，甲乙双方应依据相关政策规定，另行签订协议。4.建筑安装工程承包合同纠纷发生时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门申请调解；调解无果的，可向建筑物所在地人民法院提起诉讼。第八条附则1.预算审查流程需由建设单位将建筑安装工程承包合同（含施工图预算）提交至市建设工程合同预算审查处进行审查。需鉴证的，可前往建筑物所在地区、县工商行政管理局办理鉴证手续。2.本合同签订前，双方已签订的施工准备合同（工程协议书）视为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，均作为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。3.对于招标工程，应依据《_____市建设工程招标、投标暂行办法》的相关规定签订合同。4.双方可另行商定其他事项，并在此条款中逐一列出。甲方（发包方）：____（盖章）乙方（承包方）：___（盖章）工程负责人：_____（盖章）工程负责人：_____（盖章）单位地址：_____单位地址：_____开户银行：_____开户银行：_____帐号：_____帐号：_____电话：_____电话：_____合同签订日期：____年__月__日第九条合同附件1.工程项目一览表2.完整的施工图纸（合同正本包含此件）3.施工图预算（合同正本及建设银行包含此附件）4.甲方负责供应的材料、设备清单5.相关协议：____________________6.补充合同：__________第十条合同份数及有效期限1.本合同一式____份，甲乙双方各执正本一份，并分别向双方业务主管部门提交副本一份；其余副本由甲方送交经办银行、建筑物所在地区、县工商行政管理局各一份备案。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至全部工程竣工验收且尾款结清后失效。甲方：_____乙方：_____代理人：____代理人：_________年__月__日____年__月__日2024年工程承包合同协议例文（二）一、施工组织与进度管理1.甲方将对乙方提交的施工组织方案进行严格的审核与批准，并安排图纸技术交底工作。2.乙方必须严格按照合同约定的工期及经甲方批准的进度计划组织施工，并接受甲方及监理方对工程进度的监督与检查。一旦发现工程实际进度与计划不符，甲方及监理方有权要求乙方限期进行改进。乙方应根据甲方及监理方的要求提出整改措施，并报经甲方及监理方审批后执行，期间产生的赶工费用由乙方自行承担。若月度进度明显滞后于进度计划，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工，甲方保留调换施工队伍的权利，并要求乙方在接到甲方退场通知后的十日内无条件退场，同时撤出所有人员及设备。工程款将根据实际完成的工程量，按____%的比例进行支付。若乙方未能按期退场，每拖延一天，将按总工程款的____‰承担延期违约金，并需全额赔偿因此造成的其他损失。二、人员联系方式项目经理：_____，联系方式：_____；乙方现场代表：_____，联系方式：_____；监理：_____，联系方式：_____；甲方现场代表：_____，联系方式：_____。三、施工设施与条件施工所需的水、电、食宿、工具等设施，均由乙方自行负责解决。四、安全及文明施工管理1.乙方必须严格遵守有关安全操作管理规范，确保施工安全。2.乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则一切后果由乙方自行承担。3.特殊工种人员必须持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4.在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。5.乙方应确保所有机械设备满足工程施工需要，特殊设备需具备安检证明。6.乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。7.乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并妥善处理好劳资纠纷及相关问题，以免对施工进度及甲方声誉造成不良影响。若因乙方原因影响施工或给甲方造成不良影响，甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。五、甲方责任1.甲方应按约定提供图纸资料，并进行图纸技术交底。2.甲方应按约定向乙方支付工程款。若因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商并承担相应责任。3.甲方应履行本协议约定的其他义务及责任。六、乙方责任1.乙方应按约定保质保量地完成施工任务，符合工期及质量要求。2.乙方必须服从甲方的现场管理，遵守法律法规及各项规章制度，维护甲方声誉。若乙方故意损害甲方声誉或严重违反纪律及协议内容，甲方有权给予经济处罚直至终止合同。3.乙方在施工过程中应注意保护生态环境和施工安全，不得砍伐树木及损坏其他设施，并注意护林防火。4.乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，更不得采取吵闹、威胁等不当手段。否则甲方有权责令其退场并追究其责任。5.在质保期内若发生质量问题乙方应在接到甲方电话或书面通知后____日内进场维修并在____日内完成维修工作。否则甲方有权从质保金中扣减相应维修费用。6.乙方应按照相关规定主动对工程项目进行质量跟踪回访以确保工程质量。七、违约责任1.双方应严格遵守本协议各项条款。如有违反将按本协议相关约定承担违约责任。2.若乙方延误工期每超过一天将按合同总价款的____%或每天____元向甲方支付违约金（具体金额根据协议约定确定）。3.若出现质量问题或违反本协议其他约定乙方除应赔偿甲方因此遭受的全部经济损失外甲方还有权视情况要求乙方按合同总价款的____%承担违约金。八、附则1.本协议自双方签章之日起生效。2.本协议于____年____月____日在____（地点）签署。3.本协议一经签字双方均应严格遵守。如因执行本协议发生争议双方应首先通过友好协商解决；协商不成时可提交签约所在地人民法院进行裁决。4.本协议一式____份甲乙双方各执____份具有同等法律效力。2024年工程承包合同协议例文（三）结算条款(4)对于包干不包料的工程项目，其结算将依据预算定额所规定的人工费用、机械费用以及相应的管理费用进行。(5)招标工程的结算将严格遵循中标价款执行。对于中标范围之外的工程费用，将另行依据相关规定进行结算。竣工结算与审查第七条明确规定，承包方需在单项工程竣工验收后的指定天数内，将竣工结算文件提交给发包方及经办银行进行审查。发包方应在接到结算文件后的规定天数内完成审查工作。若在规定期限内未提出异议，则视为同意，并由经办银行进行审定后向承包方拨款。违约责任与奖励机制第九条详细规定了违约责任与奖励措施：1.承包方责任：若工程质量未达到合同规定标准，承包方需负责无偿修理或返工。因修理或返工导致工程逾期交付的，承包方需按合同总价的指定比例支付逾期违约金。工程交付时间若不符合合同约定，承包方同样需按合同总价的指定比例支付逾期违约金。2.发包方责任（原文中此处为“承包方责任”的重复，已更正为“发包方责任”）：发包方未能按合同规定履行其责任时，除竣工日期可顺延外，还需赔偿承包方因此遭受的实际损失。对于因工程中途停建、缓建、设计变更或设计错误导致的停工，发包方应采取有效措施减少损失，并赔偿承包方因此产生的停工、窝工、返工等实际损失。若工程未经验收即被发包方提前使用或擅自动用，由此产生的质量问题或其他问题，由发包方自行承担责任。若超过合同规定的验收日期，发包方需按合同总价的指定比例支付逾期违约金。3.提前竣工奖励：若发包方有提前工期的要求，并成功实现提前竣工，则发包方应按合同工期每提前一天，按合同总价的指定比例向承包方支付奖金。对于被评为优良工程的，还将按每平方米奖励指定金额。争议解决第十条指出，合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成时，若双方属于同一部门，则由上级主管部门进行调解；若调解不成或双方不属于同一部门，则任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。特殊条款与附则第十一条至第十二条分别就特殊条款和未言明事项的处理进行了规定。特殊条