某市城市轨道交通建设工程施工合同三篇

某市城市轨道交通建设工程施工合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就某市城市轨道交通建设工程施工事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：某市城市轨道交通建设工程1.2工程地点：某市1.3工程内容：包括但不限于轨道交通线路建设、车站建设、隧道建设、机电设备安装等。1.4工程规模：根据实际施工图纸及工程量清单确定。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求。二、合同金额2.1合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2合同价款支付方式：双方根据工程进度按约定的比例分阶段支付。2.3合同价款调整：合同执行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致工程造价发生变化的，双方按约定的方式进行调整。三、合同工期3.1开工日期：自双方签订合同之日起计算，工期为____个月。3.2竣工日期：自开工日期起算，工程实际竣工日期不得超过工期。3.3工期延误：因乙方原因导致工程延期竣工的，乙方应按约定的标准向甲方支付违约金。四、施工方的义务和责任4.1按照甲方要求和国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量。4.2按照约定的工期完成工程，确保工程安全、文明施工。4.3负责工程的所有施工材料、设备、工具等的质量和安全。4.4负责办理工程所需的各种审批、检验、验收等手续。4.5负责工程竣工后的保修工作。五、甲方的义务和责任5.1按照约定向乙方支付合同价款。5.2为乙方施工所需的水、电、通信等基础设施。5.3协助乙方办理工程所需的审批、检验、验收等手续。5.4负责对乙方施工过程中的质量、进度、安全等情况进行监督和管理。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延误一天，按照合同总价款的____‰计算。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每延误一天，按照合同总价款的____‰计算。6.3乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。6.4甲方未按照约定施工条件的，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：以上合同，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。）《合同篇二》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就某市城市轨道交通建设工程施工事项，达成如下协议：一、服务内容、数量、质量与费用1.1服务内容：乙方承担某市城市轨道交通建设工程的施工，包括但不限于轨道交通线路建设、车站建设、隧道建设、机电设备安装等。1.2服务数量：根据实际施工图纸及工程量清单确定的工程量。1.3服务质量：工程质量应符合国家及行业相关规范、标准和要求，并达到甲方确认的设计文件和工程量清单所载明的质量标准。1.4合同费用：合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。合同价款支付方式、调整等事项详见本合同其他相关条款。二、支付方式与交付2.1支付方式：双方根据工程进度按约定的比例分阶段支付。2.2交付：乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，并按照甲方的要求进行交付。三、违约责任3.1乙方未按照约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延误一天，按照合同总价款的____‰计算。3.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每延误一天，按照合同总价款的____‰计算。3.3乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。3.4甲方未按照约定施工条件的，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工。四、合同变更与解除4.1合同变更：合同执行过程中，甲乙双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。4.2合同解除：合同履行过程中，甲乙双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并经双方盖章生效。合同解除后，乙方应按照甲方的要求妥善处理与工程相关的剩余事务。五、双方权利与义务5.1甲方的权利与义务：（1）按照约定向乙方支付合同价款。（2）为乙方施工所需的水、电、通信等基础设施。（3）协助乙方办理工程所需的审批、检验、验收等手续。（4）负责对乙方施工过程中的质量、进度、安全等情况进行监督和管理。5.2乙方的权利与义务：（1）按照约定完成工程，并按照甲方的要求进行交付。（2）按照约定的工期完成工程，确保工程安全、文明施工。（3）负责工程的所有施工材料、设备、工具等的质量和安全。（4）负责办理工程所需的各种审批、检验、验收等手续。（5）负责工程竣工后的保修工作。六、知识产权6.1乙方在施工过程中形成的知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等，归乙方所有。6.2乙方施工过程中使用的甲方的技术资料、设计文件等，乙方应予以保密，未经甲方许可，不得泄露给第三方。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、保密条款8.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。8.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：以上合同，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。）《合同篇三》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于甲方为某市城市轨道交通建设工程的业主，乙方具备该工程的施工能力，双方经充分协商，达成以下协议：第一条工程概述与要求1.1工程名称：某市城市轨道交通建设工程1.2工程地点：某市1.3工程内容：乙方应按照甲方的施工图纸和技术规范，完成轨道交通线路、车站、隧道及相关机电设备安装等施工任务。1.4工程质量：工程质量应符合国家及行业相关规范、标准，并达到甲方的设计要求。1.5工程进度：乙方应按照双方约定的工期完成工程。第二条合同价格与支付2.1合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2支付方式：甲方应按照乙方完成的工程进度，分阶段支付合同价款。2.3支付条件：每阶段支付前，乙方应向甲方提交完整的工程进度报告及相应的发票。第三条工程交付与验收3.1交付时间：乙方应按照约定时间完成工程，并向甲方交付。3.2验收标准：工程验收应符合国家及行业相关规范、标准，甲乙双方应共同参与验收。3.3验收结果：如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第四条违约责任4.1乙方未按照约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延误一天，按照合同总价款的____‰计算。4.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每延误一天，按照合同总价款的____‰计算。4.3乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。4.4甲方未按照约定施工条件的，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工。第五条合同的变更、解除与终止5.1合同变更：双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。5.2合同解除：双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并经双方盖章生效。合同解除后，乙方应按照甲方的要求妥善处理与工程相关的剩余事务。5.3合同终止：本合同在工程验收合格后终止。第六条双方的权利与义务6.1甲方的权利与义务：（1）按照约定向乙方支付合同价款。（2）为乙方施工所需的水、电、通信等基础设施。（3）协助乙方办理工程所需的审批、检验、验收等手续。（4）负责对乙方施工过程中的质量、进度、安全等情况进行监督和管理。6.2乙方的权利与义务：（1）按照约定完成工程，并按照甲方的要求进行交付。（2）按照约定的工期完成工程，确保工程安全、文明施工。（3）负责工程的所有施工材料、设备、工具等的质量和安全。（4）负责办理工程所需的各种审批、检验、验收等手续。（5）负责工程竣工后的保修工作。第七条知识产权与保密7.1乙方在施工过程中形成的知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等，归乙方所有。7.2乙方施工过程中使用的甲方的技术资料、设计文件等，乙方应予以保密，未经甲方许可，不得泄露给第三方。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民