2017建设工程合同范本

2017建设工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为XXX公司，成立于2005年，总部位于中国北京，是一家专注于基础设施建设和房地产开发的综合性企业。甲方的地址为北京市朝阳区XXX路XXX号，法定代表人为张三，联系方式为电话：010-XXXXXXXXX，邮箱：xxx@。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为XXX公司，成立于2010年，总部位于中国上海，是一家专业从事建筑工程设计和施工的综合性企业。乙方的地址为上海市浦东新区XXX路XXX号，法定代表人为李四，联系方式为电话：021-XXXXXXXXX，邮箱：yyy@。

合同简介：

本合同范本为2017建设工程合同范本，是甲方与乙方就某项建设工程项目达成合作协议的基础文件。双方合作的背景是甲方拥有某项建设工程项目，需要乙方提供相应的设计和施工服务。甲方作为买方、出租方和委托方，乙方作为卖方、承租方和服务提供方，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成合作协议，共同完成该项建设工程项目。

本合同范本主要包括以下几个部分：当事人信息、合同简介、定义、双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决和其他条款。其中，当事人信息部分明确了甲乙双方的名称、地址、法定代表人/负责人和联系方式等基本信息；合同简介部分简要介绍了双方合作的背景和前提条件；定义部分对合同中使用的专业术语和关键词进行了明确解释；双方权利与义务部分详细列出了甲乙双方在合同执行过程中的权利和义务；价格与支付条件部分明确了工程项目的价格、支付方式和条件；履行期限部分规定了合同的履行期限和进度要求；违约责任部分设定了甲乙双方在违反合同约定时应承担的违约责任；不可抗力部分规定了不可抗力事件对合同执行的影响和处理方式；争议解决部分明确了双方在发生争议时应采取的解决方式；其他条款部分包含了合同的变更、解除、终止和继承等规定；附则部分为合同的签署、生效和失效等规定。

本合同范本旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务，确保合同的履行和工程质量的保障，促进双方的合作关系。合同的签订基于甲乙双方的自愿和公平，任何一方不得擅自变更或解除合同。双方应共同努力，按期完成工程项目的建设和交付，实现互利共赢。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲方（买方/出租方/委托方）与乙方（卖方/承租方/服务提供方）之间某项建设工程项目的合作关系，明确双方的权利与义务，确保工程项目的顺利进行和按时完成。具体内容包括但不限于：工程项目的规划设计、施工建设、材料供应、质量控制、安全管理、费用结算等。

第二条定义

为避免歧义，本合同中下列术语的含义如下：

1."建设工程项目"：指本合同约定的甲方委托乙方设计和施工的具体建设项目，包括但不限于建筑物的建设、装修、安装工程等。

2."合同金额"：指本合同约定的工程项目的总造价，包括工程设计费、施工费、材料费、管理费等。

3."合同工期"：指本合同约定的工程项目从开工之日起至竣工交付之日止的期限。

4."不可抗力"：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

5."违约"：指合同一方未能履行或未能完全履行合同约定的义务。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程项目的设计和施工。

2.甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督和检查。

3.甲方应按照合同约定支付合同金额，不得无故拖延或拒绝支付。

4.甲方应提供工程项目的相关资料和现场条件，确保乙方能够顺利开展工作。

5.甲方应协助乙方处理与工程项目相关的行政许可和审批事项。

二、乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同金额。

2.乙方有权要求甲方提供工程项目的相关资料和现场条件。

3.乙方应按照合同约定完成工程项目的设计和施工，确保工程质量符合合同要求。

4.乙方应按照合同约定的工期完成工作，不得无故延期。

5.乙方应遵守国家法律法规，确保工程项目的安全生产和环保要求。

合同双方应共同努力，协商解决合同履行过程中出现的问题，确保工程项目的顺利进行。任何一方未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任。具体违约责任在本合同的违约责任部分进行详细约定。

第四条价格与支付条件

本合同的合同金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额根据工程项目的实际完成情况按照双方约定的计价方式进行调整。支付方式为分期支付，具体支付时间及金额如下：

1.工程开工后【】天内，甲方支付合同金额的【】%；

2.工程进度达到【】%时，甲方支付合同金额的【】%；

3.工程竣工验收合格后【】天内，甲方支付合同金额的【】%；

4.剩余的合同金额在工程保修期满后【】天内一次性支付。

甲方未按时支付合同金额的，应按照逾期付款金额的【】%支付违约金。乙方未按照合同约定完成工程项目的，甲方有权拒绝支付相应的合同金额。

第五条履行期限

本合同自双方签署之日起生效，有效期为【】年。合同的有效期可以根据双方协商延长或提前终止。关键时间节点包括：

1.工程开工日期：【】年【】月【】日；

2.工程竣工日期：【】年【】月【】日；

3.工程保修期限：【】年。

乙方应按照合同约定的工期完成工程项目，如有延期情况，乙方应承担相应的违约责任。

第六条违约责任

1.甲方未按照合同约定支付合同金额的，应支付逾期付款金额的【】%作为违约金，并承担因此给乙方造成的损失。

2.乙方未按照合同约定完成工程项目的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同金额的【】%。

3.乙方未按照合同约定工期完成工程项目的，应按照逾期完成工程部分的合同金额的【】%支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。

4.任何一方未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

5.双方应遵守国家法律法规，如因违反法律法规导致合同无效的，双方应承担相应的法律责任。

6.双方应共同努力，协商解决合同履行过程中出现的问题。如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

7.本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。未经双方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。

8.本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。双方应妥善保管合同副本，如合同正本遗失，以副本为准。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害（如地震、台风、洪水等）、社会事件（如战争、动乱、政策变化等）等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并在【】天内提供相关证明文件。

3.受不可抗力事件影响的一方应尽力克服不可抗力事件的影响，减少损失，并在不可抗力事件结束后【】天内恢复履行合同。

4.如不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行，双方应协商解决。如协商无果，双方均有权解除合同，且不承担违约责任。

5.不可抗力事件导致的一方损失，由受影响的一方承担。但对方应尽合理努力协助受影响的一方减轻损失。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.如双方同意，争议可以通过调解、仲裁或其他双方认可的方式解决。调解或仲裁的结果对双方均有约束力。

3.双方应遵守国家法律法规，如因违反法律法规导致合同无效的，双方应承担相应的法律责任。

4.在争议解决过程中，除非争议解决机关有相反裁决，双方仍应继续履行合同约定的义务。

5.争议解决费用应由败诉方承担，双方另有约定的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式通过电子邮件或快递方式互相发送通知。任何一方变更联系方式的，应立即通知对方。

2.合同变更：本合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式作出。合同变更不得违背国家法律法规和双方的基本利益。

3.合同终止条件：本合同在以下情况下可以终止：

a.双方协商一致解除合同；

b.合同履行完毕；

c.不可抗力事件导致合同无法履行；

d.法律、法规规定的其他终止条件。

4.合同解除：合同解除应经双方协商一致，并以书面形式作出。合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。

5.合同转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。

第十条附则

1.附录：本合同的附录包括工程项目的详细设计方