建设项目施工期间付款担保协议样本版

建设项目施工期间付款担保协议样本版A版本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序2.工程概况2.1工程简介2.2施工地点2.3工程进度3.付款担保3.1担保金额3.2付款条件3.3付款方式3.4付款期限4.担保责任4.1担保人的责任4.2承包人的责任4.3担保的解除5.违约责任5.1担保人的违约5.2承包人的违约6.争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决7.合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件8.合同的终止8.1合同终止的条件8.2合同终止后的处理9.保密条款9.1保密信息的定义9.2保密义务9.3例外情况10.第三方受益人10.1第三方受益人的权益10.2第三方受益人的责任11.保险11.1保险的种类11.2保险的赔偿范围11.3保险的索赔程序12.合同的生效与终止日期12.1合同的生效日期12.2合同的终止日期13.其他条款13.1通知与送达13.2合同的副本13.3合同的修订14.争议解决14.1争议的定义14.2争议解决的程序14.3争议解决的地点与方式第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释（1）甲方：指承担施工任务的单位或个人。（2）乙方：指为甲方提供付款担保的担保人。（3）施工期间：指合同约定的施工开始之日起至合同约定的工程竣工交付之日止的期间。（4）付款担保：指乙方为甲方在施工期间履行合同义务提供的，确保甲方按照合同约定收到工程款的一种担保方式。1.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）合同条款；（3）中标通知书；（4）投标文件；（5）专用条款；（6）其他附件。第二条工程概况2.1工程简介本工程是位于_______的_______项目，主要包括_______等内容。2.2施工地点本工程的施工地点位于_______。2.3工程进度本工程的计划施工开始日期为_______，计划竣工交付日期为_______。第三条付款担保3.1担保金额乙方提供的付款担保金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整）。3.2付款条件甲方在按照合同约定完成工程的情况下，乙方应当按照本合同约定及时支付工程款。3.3付款方式工程款的支付方式为_______（银行转账、支票、现金等）。3.4付款期限乙方应在甲方提交工程进度报告和工程款支付申请后的_______个工作日内，按照本合同约定的付款比例支付工程款。第四条担保责任4.1担保人的责任乙方作为付款担保人，应保证甲方在施工期间能够按照合同约定及时获得工程款。4.2承包人的责任甲方作为承包人，应按照合同约定完成工程施工，并按照约定的时间、数量和质量提交工程进度报告和工程款支付申请。4.3担保的解除本合同约定的付款担保期限为施工期间。在甲方按照合同约定完成工程施工，并按照约定的时间、数量和质量提交工程进度报告和工程款支付申请的情况下，乙方应当按照本合同约定及时支付工程款。担保到期后，甲乙双方按照约定办理担保解除手续。第八条违约责任8.1担保人的违约乙方未按照本合同约定的付款期限、付款比例支付工程款的，应向甲方支付违约金，违约金为应付款金额的_______%。8.2承包人的违约甲方未按照合同约定完成工程施工的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。第九条争议解决9.1协商解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决协商不成的，可以向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件本合同的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件除非合同另有约定，任何一方不得单方面解除本合同。合同解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条合同的终止11.1合同终止的条件（1）甲乙双方履行完毕本合同约定的义务；（2）甲乙双方协商一致解除本合同；（3）法律、法规规定的其他终止条件。11.2合同终止后的处理合同终止后，甲乙双方应按照本合同约定的方式处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于结算、付款、赔偿等。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指本合同履行过程中，甲乙双方未公开的、与本合同有关的信息，包括但不限于合同价格、技术秘密、商业秘密等。12.2保密义务甲乙双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3例外情况法律、法规、政府命令或者法院判决要求披露的，或者在仲裁或者诉讼过程中，为保护甲乙双方的合法权益需要披露的，不受本保密条款的限制。第十三条第三方受益人13.1第三方受益人的权益本合同的履行可能对第三方产生利益影响的，甲乙双方应确保第三方受益人的权益得到保障。13.2第三方受益人的责任第三方受益人应对甲乙双方履行本合同过程中产生的争议承担连带责任。第十四条保险14.1保险的种类乙方应为本合同项下的工程购买并维持相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险等。14.2保险的赔偿范围保险赔偿范围应涵盖甲方在施工期间因意外事故造成的损失。14.3保险的索赔程序发生保险事故的，甲乙双方应按照保险合同约定的程序及时向保险公司提出索赔。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：_______________乙方（签字）：_______________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：合同条款附件三：中标通知书附件四：投标文件附件五：专用条款附件六：其他附件附件一：合同协议书本附件是本合同的主体部分，明确了甲乙双方的权利义务和合同的履行条件。附件二：合同条款本附件详细列出了本合同的各项条款，包括总则、工程概况、付款担保、担保责任、违约责任、争议解决、合同的变更与解除、合同的终止、保密条款、第三方受益人、保险等。附件三：中标通知书本附件是甲方中标后，向乙方发出的书面通知，明确了中标的项目、工程地点、工程规模等信息。附件四：投标文件本附件是甲方参与投标时提交的文件，包括投标报价、施工方案、工期计划等。附件五：专用条款本附件是针对本合同的特殊情况或者特殊要求，由甲乙双方协商确定的条款。附件六：其他附件本附件包括本合同履行过程中可能涉及到的其他文件，如施工图纸、工程量清单等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的付款期限、付款比例支付工程款。2.甲方未按照合同约定完成工程施工。3.甲方未按照约定的时间、数量和质量提交工程进度报告和工程款支付申请。4.乙方未按照约定的方式、期限和比例支付工程款。违约责任认定标准：1.违约金：应付款金额的一定比例。2.继续履行：违约方应继续履行合同约定的义务。3.损害赔偿：违约方应赔偿因违约给对方造成的实际损失。示例说明：假设乙方未按照约定的付款期限、付款比例支付工程款，那么乙方应向甲方支付违约金，违约金为应付款金额的5%。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指承担施工任务的单位或个人。2.乙方：指为甲方提供付款担保的担保人。3.施工期间：指合同约定的施工开始之日起至合同约定的工程竣工交付之日止的期间。4.付款担保：指乙方为甲方提供的一种担保方式，以确保甲方在施工期间能够按照合同约定及时获得工程款。5.担保责任：指乙方作为付款担保人，应保证甲方在施工期间能够按照合同约定及时获得