2024年工程设计合同标准样本（二篇）VIP

第8页共8页2024年工程设计合同标准样本7.1若设计文件未获上级或审批部门批准，或合同项目出现停缓建情况，发包人应按7.1条的规定支付设计费用。7.3设计人对设计资料及文件的遗漏或错误负有责任，需进行修改或补充。如因设计人员的错误导致工程质量事故，设计人除采取补救措施外，应免除对直接受影响部分的设计费。若损失严重，设计人将根据损失程度和自身责任大小，向发包人支付赔偿金，具体比例为双方协商的____%。7.4如设计人因自身原因延误了第四条规定的资料和文件交付，每延误一天，应减少该项目设计费的千分之二。7.5在合同生效后，若设计人要求终止或解除合同，设计人应退还双倍定金。第八条其他条款8.1若发包人要求设计人派遣专人常驻施工现场配合，需另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自行向出版部门购买。若设计资料及文件份数超出《工程设计收费标准》规定，设计人将收取额外的工本费。8.3设计文件中涉及的建筑材料、建筑构配件和设备，应注明规格、型号和技术指标，设计人不得指定特定的生产厂或供应商。若发包人需要设计人的设计人员协助加工订货，相关费用由发包人承担。8.4对于发包人委托的配合引进项目设计任务，从询价、谈判、技术考察到投产的各个阶段，应吸收设计人参与，相关费用（除制装费）由发包人支付。8.5发包人若需设计人承担合同内容之外的工作，需支付额外费用。8.6遇到不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商解决。8.7合同争议应通过协商解决，也可由建设行政主管部门调解。调解不成，双方同意提交____仲裁委员会仲裁。如未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议，可诉诸法院。8.8本合同一式____份，发包人持____份，设计人持____份。合同自发包人支付订金并经双方签章后生效。8.9本合同在双方履行完各自义务后终止，并需在深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。8.10本合同未尽事宜，可通过签订补充协议处理，相关协议及双方认可的往来文件均为合同组成部分，具有同等法律效力。8.11其他约定事项：_____发包人名称：_____设计人名称：_____(盖章)_____(盖章)_____法定代表人：(签字)_____法定代表人：(签字)_____委托代理人：(签字)_____委托代理人：(签字)_____住所：_____住所：_____邮政编码：_____邮政编码：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____银行帐号：_____银行帐号：_____建设行政主管部门备案：_____鉴证意见：_____备案号：_____备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日2024年工程设计合同标准样本（二）建设单位，以下称为甲方；设计单位，以下称为乙方。双方依据《建设工程勘察设计管理条例》之规定，鉴于乙方具备国家规定的资质以承接建设工程设计任务，经友好协商，特订立本合同，以供共同遵守。一、工程详情甲方委托乙方负责_____工程的设计，该工程的建筑安装面积为____平方米，建设地点位于_____。二、甲方责任1.在工程开工前，甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方需通知乙方参与验收。2.当设计人员进入施工现场工作时，甲方应提供必要的工作条件。3.甲方必须保护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制或擅自扩大建设范围。甲方有义务尊重并保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、乙方责任1.乙方应按照国家工程建设强制性标准和设计深度要求进行设计，并在____年____月____日前向甲方提交设计文件；设计文件共____份，技术设计文件____份，施工图设计文件____份。2.乙方编制的设计文件应满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和施工图设计文件的需要；同时，施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程的合理使用年限。3.乙方需配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的设计问题，负责设计变更，参与隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费用五、违约责任1.若甲方未按合同规定向乙方支付设计费，应按银行关于延期付款的规定向乙方支付违约金。2.如因乙方原因延误设计文件交付，每延误____天，乙方应支付相当于设计费____%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。3.若因乙方设计质量导致返工，乙方需继续完善设计并视损失程度退还设计费。若因乙方设计错误造成工程质量事故，乙方应承担赔偿责任。六、其他条款本合同自____年____月____日双方签字盖章后生效。如有未尽事宜，双方应协商补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。未尽事宜，按照我国的法律法规和规章处理。本合同正本两份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）（盖章）：