商场维修施工合同模板

商场维修施工合同模板合同编号：[待填写]

商场维修施工合同模板

甲方：[待填写]

地址：[待填写]

联系电话：[待填写]

乙方：[待填写]

地址：[待填写]

联系电话：[待填写]

鉴于甲方为提升商场设施品质及保障顾客安全，需对商场进行必要的维修施工；乙方具备相关维修施工资质，愿意承担此项维修施工任务。双方经充分协商，达成如下合同条款：

一、维修施工内容

1.1乙方根据甲方的要求，对商场设施进行维修施工，具体内容包括：[待填写]

1.2乙方应按照甲方的要求，提供维修施工方案，并报送甲方审批。

二、维修施工期限

2.1乙方应在甲方要求的期限内完成维修施工，确保商场正常运营。

2.2维修施工期限自甲方书面通知乙方开工之日起计算。

三、质量标准

3.1乙方应按照国家和行业相关标准进行维修施工，保证维修施工质量。

3.2维修施工结束后，乙方应向甲方提供相关验收资料，甲方有权组织验收。

3.3如验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到甲方满意。

四、合同价款及支付方式

4.1双方确认，本合同的合同价款为：[待填写]元（大写：[待填写]元整）。

4.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：

4.2.1维修施工进度达到[待填写]%，甲方支付[待填写]%；

4.2.2维修施工进度达到[待填写]%，甲方支付[待填写]%；

4.2.3维修施工完成后，甲方支付剩余[待填写]%。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定时间完成维修施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的[待填写]%。

5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[待填写]%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至维修施工完成之日止。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

甲方代表（签名）：________________

乙方代表（签名）：________________

签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日

附件：[待填写]（如有）

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[待填写]

商场维修施工合同模板

甲方：[待填写]

地址：[待填写]

联系电话：[待填写]

乙方：[待填写]

地址：[待填写]

联系电话：[待填写]

丙方：[待填写]

地址：[待填写]

联系电话：[待填写]

鉴于甲方为提升商场设施品质及保障顾客安全，需对商场进行必要的维修施工；乙方具备相关维修施工资质，愿意承担此项维修施工任务；丙方作为第三方主体，负责监督乙方施工过程并确保工程质量。双方经充分协商，达成如下合同条款：

一、维修施工内容

1.1乙方根据甲方的要求，对商场设施进行维修施工，具体内容包括：[待填写]

1.2乙方应按照甲方的要求，提供维修施工方案，并报送甲方审批。

二、维修施工期限

2.1乙方应在甲方要求的期限内完成维修施工，确保商场正常运营。

2.2维修施工期限自甲方书面通知乙方开工之日起计算。

三、质量标准

3.1乙方应按照国家和行业相关标准进行维修施工，保证维修施工质量。

3.2维修施工结束后，乙方应向甲方提供相关验收资料，甲方有权组织验收。

3.3如验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到甲方满意。

四、合同价款及支付方式

4.1双方确认，本合同的合同价款为：[待填写]元（大写：[待填写]元整）。

4.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：

4.2.1维修施工进度达到[待填写]%，甲方支付[待填写]%；

4.2.2维修施工进度达到[待填写]%，甲方支付[待填写]%；

4.2.3维修施工完成后，甲方支付剩余[待填写]%。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定时间完成维修施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的[待填写]%。

5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[待填写]%。

六、第三方主体丙方的职责

6.1丙方应监督乙方的施工过程，确保施工质量符合甲方要求。

6.2丙方应对乙方的施工进度进行定期检查，并向甲方报告。

6.3如乙方出现违约行为，丙方有权要求乙方立即整改，并承担相应责任。

七、甲方权益保障

7.1甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量。

7.2甲方有权对乙方施工进度进行考核，并要求乙方按期完成施工。

7.3甲方有权在验收不合格的情况下要求乙方返工，直至满足质量要求。

八、合同的解除和终止

8.1在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同。

8.2在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致无法继续履行合同，双方可协商终止合同。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。

10.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至维修施工完成之日止。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

丙方（盖章）：________________

甲方代表（签名）：________________

乙方代表（签名）：________________

丙方代表（签名）：________________

签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日

附件：[待填写]（如有）

第三方主体+甲方权益主导的意义和目的在于，通过引入丙方作为第三方主体，对乙方的施工过程进行监督和控制，确保施工质量符合甲方要求，同时保障甲方的权益得到充分保障。甲方作为主导方，通过对乙方施工过程的监督和控制，确保施工进度和质量，从而提升商场设施品质和保障顾客安全。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[待填写]

数据中心建设合同模板

甲方：[待填写]

地址：[待填写]

联系电话：[待填写]

乙方：[待填写]

地址：[待填写]

联系电话：[待填写]

丙方：[待填写]

地址：[待填写]

联系电话：[待填写]

鉴于甲方为提升数据处理能力和保障数据安全，需建设数据中心；乙方具备相关专业资质，愿意承担此项数据中心建设任务；丙方作为第三方主体，负责监督乙方施工过程并确保工程质量。双方经充分协商，达成如下合同条款：

一、数据中心建设内容

1.1乙方根据甲方的要求，负责数据中心的规划、设计、施工及设备安装等工作，具体内容包括：[待填写]

1.2乙方应按照甲方的要求，提供数据中心建设方案，并报送甲方审批。

二、建设期限

2.1乙方应在甲方要求的期限内完成数据中心建设，确保数据中心正常运行。

2.2建设期限自甲方书面通知乙方开工之日起计算。

三、质量标准

3.1乙方应按照国家和行业相关标准进行数据中心建设，保证数据中心建设和设备安装质量。

3.2数据中心建设结束后，乙方应向甲方提供相关验收资料，甲方有权组织验收。

3.3如验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到甲方满意。

四、合同价款及支付方式

4.1双方确认，本合同的合同价款为：[待填写]元（大写：[待填写]元整）。

4.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：

4.2.1建设进度达到[待填写]%，甲方支付[待填写]%；

4.2.2建设进度达到[待填写]%，甲方支付[待填写]%；

4.2.3建设完成后，甲方支付剩余[待填写]%。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定时间完成数据中心建设的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的[待填写]%。

5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[待填写]%。

六、第三方主体丙方的职责

6.1丙方应监督乙方的建设过程，确保建设质量符合甲方要求。

6.2丙方应对乙方的建设进度进行定期检查，并向甲方报告。

6.3如乙方出现违约行为，丙方有权要求乙方立即整改，并承担相应责任。

七、乙方权益保障

7.1乙方有权要求甲方按照约定时间支付合同价款。

7.2乙方有权对数据中心建设过程进行监督，确保建设质量。

7.3乙方有权在验收不合格的情况下要求丙方进行整改，直至满足质量要求。

八、合同的解除和终止

8.1在合同履行过程中，如甲方严重违约，乙方有权解除合同。

8.2在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致无法继续履行合同，双方可协商终止合同。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。

10.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至数据中心建设完成之日止。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

丙方（盖章）：________________

甲方代表（签名）：________________

乙方代表（签名）：________________

丙方代表（签名）：________________

签订日期：[待填写