地产建设工程合同模板_第1页
地产建设工程合同模板_第2页
地产建设工程合同模板_第3页
地产建设工程合同模板_第4页
地产建设工程合同模板_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

地产建设工程合同模板合同编号:[待填写]

甲方(以下简称“业主”):[待填写]

乙方(以下简称“承包商”):[待填写]

鉴于甲方拥有位于[待填写]的地产(以下简称“工程”),并希望对该工程进行建设;乙方具备相关建设资质和经验,愿意承担该工程的建设任务。双方经友好协商,达成如下协议:

一、工程概述

1.1工程名称:[待填写]

1.2工程地点:[待填写]

1.3工程内容:[待填写]

1.4工程规模:[待填写]

1.5工程预算:[待填写]

二、合同工期

2.1工期自[待填写]起,至[待填写]止。

2.2乙方应按照约定的工期完成工程。若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

三、质量标准

3.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计要求进行工程建设。

3.2工程验收合格后,质保期为[待填写]年。在质保期内,乙方应对工程质量问题负责修复或更换。

四、合同价格及支付

4.1双方确认,工程合同总价为[待填写]元(大写:[待填写]元整)。

4.2甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。具体付款进度和比例如下:

(1)合同签订后[待填写]日内,支付合同总价款的[待填写]%;

(2)工程进度达到[待填写]%后,支付合同总价款的[待填写]%;

(3)工程验收合格并交付后,支付合同总价款的[待填写]%。

4.3乙方应提供正规发票,甲方有权对乙方提供的发票进行查验。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定的工期完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价款×[待填写]%。

5.2甲方未按照约定支付价款的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=应付款项×[待填写]%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定

7.1双方应遵守国家法律法规,不得擅自变更、解除或终止合同。

7.2双方应共同维护工程项目的合法权益,确保工程质量和安全。

7.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):[待填写]

乙方(盖章):[待填写]

签订日期:[待填写]

附件:

1.工程设计文件

2.工程预算清单

3.付款计划表

4.工程验收标准

5.相关法律法规及规范文件

第一篇范文:合同编号:[待填写]

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:[待填写]

甲方(以下简称“业主”):[待填写]

乙方(以下简称“承包商”):[待填写]

丙方(以下简称“第三方主体”):[待填写]

鉴于甲方拥有位于[待填写]的地产(以下简称“工程”),并希望对该工程进行建设;乙方具备相关建设资质和经验,愿意承担该工程的建设任务;丙方作为专业的第三方主体,具备相关行业经验和技术支持,愿意为甲乙双方提供必要的协助和服务。为了保障甲方的权益,双方经友好协商,达成如下协议:

一、第三方主体概述

1.1丙方作为独立的第三方主体,负责对乙方的建设过程进行监督和管理,确保工程质量和进度符合甲方的要求。

1.2丙方应具备相关的行业资质和经验,能够提供专业的技术支持和咨询服务。

二、甲方的权益保障

2.1工程质量控制

甲方有权要求丙方对乙方的建设过程进行全面的质量控制,确保工程质量符合国家和行业的相关标准、规范和设计要求。丙方应定期向甲方报告工程质量情况,并提供相应的检测报告。

2.2工程进度管理

甲方有权要求丙方对乙方的建设进度进行监督和管理,确保工程按照约定的工期完成。丙方应定期向甲方报告工程进度情况,并提供相应的进度计划。

2.3工程变更管理

甲方有权要求丙方对乙方的工程变更进行审批和管理,确保工程变更符合甲方的要求和利益。丙方应对乙方的工程变更提出合理化建议,并征求甲方的同意。

2.4甲方权益保护

甲方有权要求丙方保护其合法权益,包括但不限于工程质量、工程进度、工程变更等方面。丙方应积极采取措施,防止乙方的违约行为,并协助甲方维护其权益。

三、乙方的义务和限制

3.1乙方应按照甲方的要求和国家法律法规的规定,承担工程建设的责任和义务。

3.2乙方应接受丙方的监督和管理,并按照丙方的要求进行工程建设。

3.3乙方应对其违约行为承担相应的违约责任,包括但不限于工程质量、工程进度、工程变更等方面。

四、合同价格及支付

4.1乙方应按照约定的工期完成工程,并提供相应的工程验收合格证明。甲方有权对工程进行验收,并对工程质量进行评估。

4.2甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。具体付款进度和比例如下:

(1)工程进度达到[待填写]%后,支付合同总价款的[待填写]%;

(2)工程验收合格并交付后,支付合同总价款的[待填写]%。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定的工期完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价款×[待填写]%。

5.2乙方未按照约定要求进行工程建设,导致工程质量不符合要求的,应承担相应的违约责任,包括但不限于工程修复、工程更换等。

六、第三方主体的责任和义务

6.1丙方应按照甲方的要求和国家法律法规的规定,对乙方的工程建设进行监督和管理。

6.2丙方应定期向甲方报告工程质量和进度情况,并提供相应的检测报告和进度计划。

6.3丙方应对乙方的违约行为提出合理化建议,并协助甲方维护其合法权益。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定

8.1双方应遵守国家法律法规,不得擅自变更、解除或终止合同。

8.2双方应共同维护工程项目的合法权益,确保工程质量和安全。

8.3本合同一式三份,甲乙双方各执一份,丙方执一份。

甲方(盖章):[待填写]

乙方(盖章):[待填写]

丙方(盖章):[待填写]

签订日期:[待填写]

附件:

1.工程设计文件

2.工程预算清单

3.付款计划表

4.工程验收标准

5.相关法律法规及规范文件

第三方主体介入的意义和目的在于,通过引入独立的第三方主体,可以对乙方的工程建设进行监督和管理,确保工程质量和进度符合甲方的要求。同时,第三方主体可以提供专业的技术支持和咨询服务,协助甲方维护其合法权益。通过第三方主体的介入,可以增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款,从而更好地保障甲方的权益。

第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导

合同编号:[待填写]

甲方(以下简称“业主”):[待填写]

乙方(以下简称“承包商”):[待填写]

丙方(以下简称“第三方主体”):[待填写]

鉴于甲方拥有位于[待填写]的地产(以下简称“工程”),并希望对该工程进行建设;乙方具备相关建设资质和经验,愿意承担该工程的建设任务;丙方作为专业的第三方主体,具备相关行业经验和技术支持,愿意为甲乙双方提供必要的协助和服务。为了保障乙方的权益,双方经友好协商,达成如下协议:

一、第三方主体概述

1.1丙方作为独立的第三方主体,负责对甲方的工程要求进行监督和管理,确保工程质量和进度符合乙方的要求。

1.2丙方应具备相关的行业资质和经验,能够提供专业的技术支持和咨询服务。

二、乙方的权益保障

2.1工程质量控制

乙方有权要求丙方对甲方的工程要求进行全面的质量控制,确保工程质量符合国家和行业的相关标准、规范和设计要求。丙方应定期向乙方报告工程质量情况,并提供相应的检测报告。

2.2工程进度管理

乙方有权要求丙方对甲方的工程进度进行监督和管理,确保工程按照约定的工期完成。丙方应定期向乙方报告工程进度情况,并提供相应的进度计划。

2.3工程变更管理

乙方有权要求丙方对甲方的工程变更进行审批和管理,确保工程变更符合乙方的要求和利益。丙方应对甲方的工程变更提出合理化建议,并征求乙方的同意。

2.4乙方权益保护

乙方有权要求丙方保护其合法权益,包括但不限于工程质量、工程进度、工程变更等方面。丙方应积极采取措施,防止甲方的违约行为,并协助乙方维护其权益。

三、甲方的义务和限制

3.1甲方应按照乙方的要求和国家法律法规的规定,承担工程建设的责任和义务。

3.2甲方应接受丙方的监督和管理,并按照丙方的要求进行工程建设。

3.3甲方应对其违约行为承担相应的违约责任,包括但不限于工程质量、工程进度、工程变更等方面。

四、合同价格及支付

4.1乙方应按照约定的工期完成工程,并提供相应的工程验收合格证明。甲方有权对工程进行验收,并对工程质量进行评估。

4.2甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。具体付款进度和比例如下:

(1)工程进度达到[待填写]%后,支付合同总价款的[待填写]%;

(2)工程验收合格并交付后,支付合同总价款的[待填写]%。

五、违约责任

5.1甲方未按照约定的工期完成工程的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价款×[待填写]%。

5.2甲方未按照约定要求进行工程建设,导致工程质量不符合要求的,应承担相应的违约责任,包括但不限于工程修复、工程更换等。

六、第三方主体的责任和义务

6.1丙方应按照乙方的要求和国家法律法规的规定,对甲方的工程要求进行监督和管理。

6.2丙方应定期向乙方报告工程质量和进度情况,并提供相应的检测报告和进度计划。

6.3丙方应对甲方的违约行为提出合理化建议,并协助乙方维护其合法权益。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定

8.1双方应遵守国家法律法规,不得擅自变更、解除或终止合同。

8.2双方应共同维护工程项目的合法权益,确保工程质量和安全。

8.3本合同一式三份,甲乙双方各执一份,丙方执一份。

甲方(盖章):[待填写]

乙方(盖章):[待填写]

丙方(盖章):[待填写]

签订日期:[待填写]

附件:

1.工程设计文件

2.工程预算清单

3.付款计划表

4.工程验收标准

5.相关法律法规及规范文件

乙方为主导的目的和意义在于,通过引入

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论