书店装修监理合同模板

书店装修监理合同模板合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解释第二章监理范围与内容2.1监理范围2.2监理内容2.3监理方式第三章监理人员3.1监理团队的组成3.2监理人员的职责3.3监理人员的权利第四章施工单位4.1施工单位的资质要求4.2施工单位的选择4.3施工单位的义务第五章监理过程5.1监理工程的开工5.2监理工程的进度5.3监理工程的质量5.4监理工程的安全生产第六章监理报告与沟通6.1监理报告的提交6.2监理沟通的方式6.3监理意见的反馈第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件7.3合同变更与解除的程序第八章违约责任8.1监理方的违约责任8.2施工方的违约责任8.3违约责任的赔偿第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的调解9.3争议的诉讼第十章合同的终止10.1合同终止的条件10.2合同终止的程序10.3合同终止后的善后处理第十一章合同的附则11.1合同的生效11.2合同的期限11.3合同的份数第十二章合同的附件12.1附件的内容12.2附件的效力第十三章其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3法律法规规定的其他事项第十四章合同的签署14.1签署的时间14.2签署的地点14.3签署的主体合同编号：_________第一章总则1.1合同主体1.1.1本合同甲方为书店所有人，乙方为装修监理公司。1.1.2甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同。1.2合同目的1.2.1本合同的目的是明确甲乙双方在书店装修过程中的权利和义务，确保装修工程的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.3合同效力1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的装修工程完毕并验收合格后终止。1.4合同解释1.4.1本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。如发生争议，双方应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章监理范围与内容2.1监理范围2.1.1乙方监理范围包括书店装修的设计阶段、施工阶段和验收阶段。2.2监理内容2.2.1乙方应确保装修工程的质量符合国家及行业相关标准。2.2.2乙方应监督施工进度，确保工程按期完成。2.2.3乙方应控制工程投资，防止超支。2.2.4乙方应对施工过程中的安全生产进行监督。2.3监理方式2.3.1乙方应定期对施工现场进行巡查，并对关键工序进行旁站。2.3.2乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全及投资控制等情况。第三章监理人员3.1监理团队的组成3.1.1乙方应组建专业的监理团队，团队成员应具备相应的资质和经验。3.2监理人员的职责3.2.1乙方监理人员应全面负责监理工作，确保工程质量和进度。3.3监理人员的权利3.3.1乙方监理人员有权对施工过程中的不符合设计要求、质量问题、安全隐患等问题提出整改意见，并要求施工方立即整改。第四章施工单位4.1施工单位的资质要求4.1.1甲方应选择具备相应资质的施工单位进行装修施工。4.2施工单位的选择4.2.1甲方应根据乙方的建议，从具有良好业绩和口碑的施工单位中选择。4.3施工单位的义务4.3.1施工单位应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。4.3.2施工单位应按照合同约定的工期完成工程。4.3.3施工单位应遵守安全生产规定，确保施工安全。第五章监理过程5.1监理工程的开工5.1.1乙方应在工程开工前对施工方案、施工组织设计等进行审查，并提出审查意见。5.2监理工程的进度5.2.1乙方应监督施工单位按照约定的工期完成工程，对延期情况有权要求施工单位说明原因并采取措施予以纠正。5.3监理工程的质量5.3.1乙方应检查施工过程中的材料、设备、工艺等，确保符合设计和规范要求。5.4监理工程的安全生产5.4.1乙方应监督施工单位严格执行安全生产规定，对安全事故有权要求施工单位立即停工整改。第六章监理报告与沟通6.1监理报告的提交6.1.1乙方应定期向甲方提交监理报告，内容包括工程进度、质量、安全及投资控制等情况。6.2监理沟通的方式6.2.1甲乙双方应通过定期会议、电话、邮件等方式保持沟通。6.3监理意见的反馈6.3.1甲方对乙方提出的监理意见有权提出异议，并进行协商解决。第七章合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.1.1甲乙双方同意并签订书面变更协议，可以变更合同内容。7.2合同解除的条件7.2.1发生不可抗力等法定解除合同的情形，甲乙双方可以解除合同。7.3合同变更与解除的程序7.3.1甲乙双方应就合同变更或解除事项达成一致，并签订书面协议。7.3.2合同变更或解除协议自双方签字盖章之日起生效。第八章违约责任8.1监理方的违约责任8.1.1乙方未按合同约定履行监理职责的，应承担相应的违约责任。8.1.2乙方未按期完成监理工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金。8.2施工方的违约责任8.2.1施工单位未按设计图纸和施工规范进行施工的，应承担违约责任。8.2.2施工单位未按期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金。8.3违约责任的赔偿8.3.1因一方违约造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议的调解9.2.1双方同意将争议提交仲裁委员会进行调解。9.3争议的诉讼9.3.1任何一方对仲裁委员会作出的调解书不服的，可以在收到调解书之日起十五日内向人民法院起诉。第十章合同的终止10.1合同终止的条件10.1.1合同约定的装修工程完毕并验收合格后，本合同即终止。10.2合同终止的程序10.2.1合同终止后，乙方应向甲方提交完整的监理资料和工程验收报告。10.3合同终止后的善后处理10.3.1合同终止后，甲乙双方应按照合同约定办理相关善后事宜。第十一章合同的附则11.1合同的生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的期限11.2.1本合同有效期至合同约定的装修工程完毕并验收合格之日止。11.3合同的份数11.3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十二章合同的附件12.1附件的内容12.1.1附件包括合同双方的有效身份证件、资质证书、设计图纸、施工方案等。12.2附件的效力12.2.1附件是本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十三章其他约定13.1保密条款13.1.1甲乙双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和个人信息予以保密。13.2知识产权保护13.2.1双方同意，合同涉及的知识产权归原作者所有，未经原作者许可，任何一方不得擅自使用。13.3法律法规规定的其他事项13.3.1甲乙双方应遵守法律法规规定，履行合同过程中发生的问题应依法解决。第十四章合同的签署14.1签署的时间14.1.1本合同于____年____月____日签署。14.2签署的地点14.2.1本合同于____省____市____区签署。14.3签署的主体甲方（书店所有人）：乙方（装修监理公司）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方变更装修计划1.1甲方有权在合同履行过程中对装修计划进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整监理方案，并确保监理工作的连续性和有效性。2.甲方提供的资料2.1甲方应向乙方提供完整的装修设计图纸、施工方案及相关技术资料。乙方有权对甲方提供的资料进行审查，并提出审查意见。3.甲方验收标准3.1甲方应根据国家及行业相关标准制定验收标准。乙方应按照甲方的验收标准对装修工程进行监理，并确保工程质量符合验收标准。4.甲方监督权4.1甲方有权对乙方的监理工作进行监督。乙方应接受甲方的监督，并定期向甲方报告监理情况。5.甲方意见反馈5.1甲方对乙方的监理意见有权提出异议，并要求乙方进行解释或调整。乙方应在收到甲方异议后及时回复，并采取相应措施。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方监理职责1.1乙方应全面履行监理职责，确保装修工程的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。2.乙方专业能力2.1乙方应具备相应的资质和经验，以确保监理工作的专业性和有效性。3.乙方沟通与协调4.乙方整改要求4.1乙方对施工单位的不符合设计要求、质量问题、安全隐患等提出整改意见，并要求施工单位立即整改。5.乙方紧急处理5.1乙方在监理过程中发现紧急情况时，有权要求施工单位立即采取措施，以确保工程安全。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责1.1第三方中介应公正、中立地履行调解职责，协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议。2.第三方中介的选择2.1甲乙双方应共同选择具备相应资质和经验的第三方中介，以确保调解工作的公正性和有效性。3.第三方中介的调解结果3.1第三方中介的调解结果是终局的，甲乙双方均应接受并履行。4.第三方中介的费用4.1第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。5.第三方中介的保密义务5.1第三方中介应对在调解过程中获得的甲乙双方的商业秘密和个人信息予以保密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计图纸2.施工方案3.施工组织设计4.施工合同5.材料采购合同6.工程验收报告7.监理报告8.整改意见书9.调解协议书10.第三方中介资质证明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定提供完整的装修设计图纸、施工方案及相关技术资料未按约定时间支付工程款未按约定标准进行工程验收2.乙方违约行为未按约定履行监理职责未按期完成监理工作未按约定标准对施工单位进行监理3.第三方中介违约行为未公正、中立地履行调解职责未按照约定的期限完成调解工作泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息三、法律名词及解释：1.装修设计图纸：指由设计单位根据甲方需求编制的，用于指导施工的图纸文件。2.施工方案：指施工单位根据设计图纸编制的，详细描述施工工艺、施工组织、施工进度等内容的文件。3.监理报告：指监理单位对施工现场进行巡查、检查后，向甲方提交的关于工程质量、安全、进度等情况的报告。4.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务，或履行义务不符合约定的行为。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.