住宅小区单元楼装修协议

住宅小区单元楼装修协议合同目录第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议各方的权利和义务1.3协议的生效、变更和解除第二章装修范围与标准2.1装修范围2.2装修标准2.3装修材料要求第三章装修时间与进度3.1装修起始时间3.2装修结束时间3.3装修进度要求第四章装修费用4.1装修费用计算4.2装修费用支付方式4.3装修费用退还及赔偿第五章装修施工单位要求5.1施工单位的资质要求5.2施工单位的责任和义务5.3施工单位的管理与监督第六章安全生产与环保6.1施工安全要求6.2施工环保要求6.3安全事故的处理第七章质量管理7.1质量验收标准7.2质量监督与检查7.3质量问题的处理第八章邻里关系与配合8.1邻里间的相互尊重8.2装修过程中的配合8.3装修结束后的事宜第九章违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的具体规定9.3违约赔偿的计算和支付第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决的程序10.3争议解决的时间限制第十一章法律适用与管辖11.1协议适用的法律11.2协议争议的管辖法院第十二章其他约定12.1装修过程中的变更事项12.2装修后的维护与保养12.3双方的其他约定第十三章附件13.1装修设计方案13.2装修材料清单13.3施工单位资质证明第十四章签订日期与签字盖章14.1协议签订日期14.2协议签字盖章14.3附件签字盖章合同编号_________第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议各方的权利和义务1.3协议的生效、变更和解除第二章装修范围与标准2.1装修范围2.2装修标准2.3装修材料要求第三章装修时间与进度3.1装修起始时间3.2装修结束时间3.3装修进度要求第四章装修费用4.1装修费用计算4.2装修费用支付方式4.3装修费用退还及赔偿第五章装修施工单位要求5.1施工单位的资质要求5.2施工单位的责任和义务5.3施工单位的管理与监督第六章安全生产与环保6.1施工安全要求6.2施工环保要求6.3安全事故的处理第七章质量管理7.1质量验收标准7.2质量监督与检查7.3质量问题的处理合同编号第八章装修施工单位要求8.1施工单位的资质要求8.2施工单位的责任和义务8.3施工单位的管理与监督第九章安全生产与环保9.1施工安全要求9.2施工环保要求9.3安全事故的处理第十章质量管理10.1质量验收标准10.2质量监督与检查10.3质量问题的处理第十一章法律适用与管辖11.1协议适用的法律11.2协议争议的管辖法院第十二章其他约定12.1装修过程中的变更事项12.2装修后的维护与保养12.3双方的其他约定第十三章附件13.1装修设计方案13.2装修材料清单13.3施工单位资质证明第十四章签订日期与签字盖章14.1协议签订日期14.2协议签字盖章多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：装修范围变更条款内容：如甲方在装修过程中提出扩大或缩小装修范围，需提前至少15天通知乙方，并经乙方同意。变更范围导致的额外费用由甲方承担。附加条款二：装修时间调整条款内容：如甲方因特殊原因需调整装修时间，需提前至少30天通知乙方。乙方应在接到通知后10天内回复甲方，甲方应尽量减少对乙方正常生活的影响。附加条款三：装修质量标准条款内容：甲方应按照约定的装修标准进行施工，如甲方违反约定导致装修质量问题，乙方有权要求甲方在规定时间内进行整改。甲方拒绝整改或整改不合格的，乙方有权终止协议并要求赔偿。附加条款四：甲方监督权条款内容：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照约定的标准、时间进行施工。如乙方违反约定，甲方有权要求乙方在规定时间内整改。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款五：乙方施工资质条款内容：乙方应向甲方提供有效的施工资质证明，如乙方未能提供或资质不符合要求，甲方有权终止协议并要求赔偿。附加条款六：乙方人员管理条款内容：乙方应确保施工人员具备相应的技能和经验，如施工人员因操作不当导致安全事故或质量问题，乙方应承担相应责任。附加条款七：乙方施工进度条款内容：乙方应按照约定的时间节点完成施工任务，如乙方违反进度要求，甲方有权要求乙方在规定时间内整改。乙方逾期未整改的，甲方有权终止协议并要求赔偿。附加条款八：乙方安全生产与环保条款内容：乙方应严格按照国家安全生产和环保法规进行施工，确保施工过程中的安全生产与环保要求得到满足。如乙方违反相关规定，甲方有权要求乙方在规定时间内整改。乙方逾期未整改的，甲方有权终止协议并要求赔偿。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款九：第三方中介职责条款内容：第三方中介应按照约定履行介绍、协调、监督等职责，确保甲乙双方顺利完成装修。如第三方中介未能履行约定职责，甲方有权要求第三方中介承担相应责任。附加条款十：第三方中介费用条款内容：第三方中介的费用由甲方支付，具体费用根据双方约定确定。如甲方未支付中介费用，乙方有权拒绝履行协议。附加条款十一：第三方中介保密义务条款内容：第三方中介应对在协议履行过程中获得的甲乙双方商业秘密予以保密，如违反保密义务，第三方中介应承担相应责任。附加条款十二：第三方中介解除协议条款内容：如第三方中介未能履行约定职责，甲方有权终止协议并要求赔偿。甲方终止协议的，乙方应同步终止与第三方中介的合作关系。附加条款十三：第三方中介责任限制条款内容：第三方中介对甲乙双方的责任限制以其收取的中介费用为限。如第三方中介的行为导致甲乙双方损失超过中介费用，第三方中介应承担相应责任。附加条款十四：第三方中介签字盖章条款内容：本协议经甲方、乙方及第三方中介签字盖章后生效。各方应严格遵守协议约定，确保装修工程的顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案2.装修材料清单3.施工单位资质证明4.施工进度计划表5.施工安全措施方案6.环保审批文件7.质量验收标准和方法8.双方约定的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付装修费用2.甲方未按约定提供施工场地和条件3.乙方未按约定时间完成装修工程4.乙方使用不符合约定标准的材料或工艺5.乙方未按约定进行安全生产和环保措施6.第三方中介未按约定履行介绍、协调、监督等职责7.任何一方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失三、法律名词及解释：1.合同违约：一方未履行合同约定的义务，或履行义务不符合约定条件的行为2.违约责任：违约方因违约行为而应承担的民事责任3.违约赔偿：违约方因违约行为而应向守约方支付的赔偿金额4.合同解除：合同双方或单方依法终止合同关系的行为5.合同纠纷：合同双方在履行合同过程中产生的争议6.法律适用：合同争议适用的法律法规7.管辖法院：合同争议解决的法院四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：与乙方沟通，制定补救措施和时间表，必要时依法索赔2.材料质量问题：要求乙方更换符合约定的材料，必要时依法索赔3.安