2024年道路边沟施工项目协议版

2024年道路边沟施工项目协议版A版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词定义2.合同范围与工作内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工内容3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表4.施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期条款5.施工质量与标准5.1施工质量要求5.2质量验收标准5.3质量保障措施6.材料与设备6.1材料供应6.2设备要求6.3材料与设备验收7.安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同的保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包规定12.3转让与分包的程序13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式13.3争议解决机构14.其他条款14.1合同的签订与备案14.2合同的修订与补充14.3附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为2024年道路边沟施工项目，包括但不限于道路边沟的挖掘、回填、排水设施的安装及施工区域的清理等工作。1.3合同关键词定义道路边沟：指道路两侧为排除降水而设置的沟渠。施工项目：指本合同约定的道路边沟施工工作。第二条合同范围与工作内容2.1工程概述工程位于省YY市ZZ路，全长公里，甲方委托乙方进行道路边沟施工。2.2施工范围施工范围包括道路红线范围内所有边沟的施工。2.3施工内容乙方负责完成道路边沟的开挖、排水设施的安装、回填及施工区域的清理等工作。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同总价为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），详见附件一《工程量清单》。3.2支付方式支付方式为银行转账，甲方在收到乙方提交的工程进度报告及相应发票后七个工作日内完成支付。3.3支付时间表甲方在合同签订后七个工作日内支付合同总价款的30%；工程进度达到50%时支付合同总价款的30%；工程验收合格后支付合同总价款的剩余40%。第四条施工期限与进度4.1施工期限本工程自合同签订之日起至2024年X月X日竣工，工期共计天。4.2施工进度计划乙方应按照甲方要求的时间节点提交施工进度计划，并按照计划完成施工。4.3延期条款如因不可抗力等原因导致工程延期，双方可协商延长工期，并签订书面延期协议。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。5.2质量验收标准工程验收应符合《城市道路排水设计规范》GB503182017等相关国家标准和行业规范。5.3质量保障措施乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制，确保工程质量。第六条材料与设备6.1材料供应乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.2设备要求乙方应按照甲方要求配置施工所需设备，确保设备安全、可靠。6.3材料与设备验收甲方对乙方提供的材料和设备进行验收，不符合要求的部分，乙方应负责更换或修复。第八条合同变更与解除8.1合同变更条件在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。8.2合同解除条件在合同履行过程中，如一方严重违约，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。第九条违约责任与争议解决9.1违约责任双方应严格按照合同约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。9.2争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构如发生诉讼，合同签订地的人民法院为有管辖权的法院。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件合同履行完毕，双方权利义务终止。10.3合同解除条件如合同约定的事由出现，一方有权解除合同。第十一条合同的保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息。11.2保密期限双方应对保密内容予以保密，保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3违约保密条款如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十二条合同的转让与分包12.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2分包规定乙方不得将合同约定的施工内容整体或部分分包给第三方。12.3转让与分包的程序如确需转让或分包，应提前书面通知对方，并经对方同意。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.3争议解决机构如发生诉讼，合同签订地的人民法院为有管辖权的法院。第十四条其他条款14.1合同的签订与备案本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。双方应在合同签订后七个工作日内将合同副本报送相关主管部门备案。14.2合同的修订与补充如合同履行过程中出现未尽事宜，双方可签订书面修订协议或补充协议。14.3附件清单附件一：《工程量清单》附件二：《施工方案》附件三：《材料及设备清单》第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出道路边沟施工项目的所有工程量，包括沟槽开挖、回填、排水设施安装等工作的数量和单位工程造价。附件二：《施工方案》详细描述施工的具体步骤、方法、工艺以及安全措施等，包括施工进度计划、施工人员配置、施工材料和设备的使用等。附件三：《材料及设备清单》详细列出施工过程中所需的所有材料和设备，包括材料品牌、型号、规格、数量和质量标准，设备型号、数量、性能参数等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误乙方未按照合同约定的工期完成施工，属于违约行为。甲方有权按照合同约定向乙方主张违约金，违约金计算方式详见附件四《违约金计算公式》。示例说明：若乙方因自身原因导致工程延期，甲方有权按照合同约定向乙方主张违约金。2.工程质量不符合约定乙方施工的工程质量不符合合同约定和国家标准，属于违约行为。甲方有权要求乙方修复或重新施工，并有权要求乙方支付违约金。示例说明：若乙方施工的工程出现质量问题，如沟槽开挖深度不符合设计要求，甲方有权要求乙方重新施工。3.材料和设备不符合要求乙方提供的材料和设备不符合合同约定和合同标准，属于违约行为。甲方有权要求乙方更换符合要求的材料和设备，并有权要求乙方支付违约金。示例说明：若乙方提供的排水设施设备性能参数不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换符合要求的设备。4.泄露商业秘密任何一方违反合同约定的保密义务，泄露对方的商业秘密，属于违约行为。违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。示例说明：若乙方泄露了甲方提供的技术秘密，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：如因不可抗力导致合同无法履行或履行困难，双方可协商延