2024年监理考试-水利监理工程师考试近5年真题集锦（频考类试题）带答案

（图片大小可自由调整）2024年监理考试-水利监理工程师考试近5年真题集锦（频考类试题）带答案第I卷一.参考题库(共100题)1.必须经监理人检查才能继续施工的部位为（）。A、见证点B、紧急放行点C、待检点D、例行检查点2.《仲裁法》规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。A、二个月B、六个月C、四个月D、五个月3.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起（）将保证安全施工的措施报告报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、15日B、20日C、10日D、30日4.《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）发布后，《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（GF-200-0208）（）。A、等效使用B、参考使用C、废止D、选择使用5.绘制双代号网络图时，一般应遵循的原则有（）。A、应只有一个起点节点和一个终点节点B、网络图中严禁出现双向箭线和无箭头的连线C、严禁出现循环回路D、在网络图中，不允许出现节点代号相同的箭线E、必须在开始或结束处增加虚拟的起点节点或终点节点6.国家7部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，评标活动遵循（）的原则。A、公平B、公开C、公正D、科学E、择优7.《招标投标法》的立法目的是（）。A、规范招标投标活动B、保护国家利益，社会公共利益C、保护招标投标活动当事人的合法权益D、提高经济效益，保证项目质量E、保证项目的投资、工期和质量8.质押担保的范围包括主债权及（）和实现质权的费用。质押合同另有约定的，按照约定执行。A、主债务B、利息C、违约金D、损害赔偿金E、质物保管费用9.施工期间，已签发移交证书的部分区段，照管责任应由（）承担。A、承包人B、监理人C、发包人D、发包人与承包人共同10.下列有关仲裁的说法，正确的说法是（）。A、协议管辖原则B、或裁或审原则C、独立仲裁原则D、公开原则E、两审裁定原则11.质量认证是由（）对产品或质量管理体系做出正确可靠的评价。A、单位技术、质量部门B、上级主管部门C、第三方认证机构D、消费者12.下列有关索赔的说法，正确的是（）。A、索赔的提出应以损失与损害客观存在为基础B、索赔应以合同或适用的法律、法规、规章为依据C、索赔必然有对方当事人违约的事实存在D、索赔是合同当事人正常的权利E、监理人对合同索赔有最终决定权13.进度控制是一个（）的管理过程。A、动态B、静态C、封闭D、开放14.任何单位和个人有权对水利工程建设监理活动中的违法违规行为进行（）。A、支持B、检举C、干扰D、审查E、控告15.法人的（）是同法律、行政法规的规定和工商行政管理部门核准登记的业务范围以及其内部章程一致的。A、履约能力B、执行能力C、权利能力D、行为能力16.（），当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，当事人可以解除合同。A、在承诺生效之前B、在履行期限届满之前C、再经催告之后D、收到要约以后17.承包人的质量保证体系的组成包括（）。A、思想保证子体系B、组织保证子体系C、工作保证子体系D、质量控制子体系E、质量监督子体系18.下列项目财务评价指标中，（）是偿债能力分析指标。A、投资回收期B、借款偿还期C、财务净现值D、财务内部收益率19.流动资产的构成要素一般包括（）。A、存货B、库存现金C、应收帐款D、预付帐款E、应付帐款20.《水利工程建设监理单位资质等级证书》有效期是（）年。A、2B、3C、4D、521.利息备付率从资金来源的充裕性角度反映项目（）。A、还本付息的能力B、还本付息的保障程度C、偿还债务利息的保障程度D、偿还债务的保障程度22.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，工程预付款的支付条件是（）。A、承包人提交了经发包人认可的工程预付款保函B、发包人与监理人签定了合同C、承包人已经进场D、监理人已经向发包人提交了履约担保23.资源优化的目标包含（）。A、限制资源－工期最短B、限制资源－费用最低C、资源均衡－工期最短D、资源均衡－费用最低24.某项目计划运行期初筹措一笔安全生产奖励基金，为期10年，每年奖励基金为3万元，按年利率10%复利计算，这笔基金应为（）万元。A、18.43B、47.81C、17.28D、40.7425.现场（临时或永久）110V以上的照明线路必须绝缘良好，布置整齐且应相对固定，并经常检查维修，照明灯悬挂高度应在2.5m以上，经常有车辆通过之处，悬挂高度不得小于（）。A、5mB、10mC、15mD、20m26.在计划评审技术中，工作历时估计的三点估计法中的三点分别为（）。A、查定额估计时间B、乐观估计时间C、悲观估计时间D、参考类似工程估计时间E、最可能估计时间27.下列备选项中，（）不属于施工承包合同文件。A、项目建议书B、技术条款C、施工合同条款D、投标报价书28.《建设工程安全生产管理条例》规定：国务院（）等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。A、铁路B、交通C、水利D、银行E、邮政29.水利工程建设监理实行（）。A、监理工程师负责制B、总监理工程师负责制C、专业监理工程师负责制D、岗位责任制30.在订立合同时显失公平的，（）有权请求人民法院变更或者撤销。A、当事人一方B、担保人一方C、当事人之外的第三方D、保证人一方31.某枢纽工程施工招标，合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。A施工企业中标并签订合同后，认为中标价偏低，无奈受合同的约束，只好按合同履行义务。在组织进场期间，发包人提供场地延误7天时间，故承包人以此为由，立即将人员、设备、设施等进场资源全部撤离现场，并向发包人发出通知：“由于你方提供场地延误已构成违约，我方根据《合同法》有关规定，提出解除合同，并要求赔偿由于解除合同对我方造成的费用和利润损失，希望你方在合同规定时间给以支付。”为了降低成本，A施工企业未经任何许可，将所承包工程基础处理、大坝混凝土浇筑、泄洪洞等工程分包给当地的施工企业。监理人发现后，认为分包已成事实，并考虑到工期非常紧，要求该施工企业补报项目分包申请报告，并经审查，承包人所选分包人具备承包能力，同意分包。监理人的做法是否妥当？请说明理由。32.依据《水利工程质量事故处理暂行规定》，水利工程质量事故分为（）。A、特大、重大、大、较大B、特大、重大、较大、一般C、特大、重大、较大、质量缺陷D、大、较大、一般、质量缺陷33.某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，在项目建设初期，与甲用户依照法定程序以价格0.35元/m3依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给甲用户供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。 在项目建设过程中，随着供水市场水资源紧缺，同时，又不涉及到供水线路改造，该供水公司又以0.5元/m3的价格将水全部售于乙用户。签订合同时，乙用户并不知道供水公司已与甲用户签订了供水合同。若供水公司供水给甲用户，应向乙用户承担什么责任？34.按水利部有关规定，在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见的是（）。A、监理单位B、设计单位C、项目法人D、施工单位35.《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》文件规定：建立对项目董事长、总经理的在任和离任（）制度。A、年薪B、监察C、兼任D、审计36.哪些情况下，要约不得撤销？（）A、要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作B、要约人确定了承诺期限C、受要约人明确了承诺期限D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作E、以其他形式明示要约不可撤销37.监理人书面指示进行某项工程设备检验，但监理人未参加检验也没有其他指示，则承包人可（）。A、推迟检验，等待监理人参加B、自行检验C、将检验记录送监理人D、不进行检验，书面要求监理人承认检验合格E、通知发包人检查38.质量管理体系认证证书的有效期是（）。A、1年B、2年C、3年D、5年39.当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，（）可以解除合同。A、解除权人B、债权人C、债务人D、第三人40.（）是财务内部收益率指标的基准判据。A、社会折现率B、基准收益率C、行业平均投资利税率D、行业平均投资利润率41.某地区投资兴建中型水利枢纽工程，其中挡水坝工程、溢洪道工程两个施工标发包给一家施工企业，并签订了施工承包合同。为了方便管理，发包人将挡水坝工程、溢洪道工程委托了某监理公司承担施工监理任务，并签订了施工监理合同。监理合同中部分内容摘录如下： 1．监理人应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告。 2．发包人应当向监理人提供必要的工作条件，支持监理人独立开展监理业务，不得明示监理人违反法律法规和工程建设强制性标准，必要时发包人可以更改总监理工程师指令。 3．监理人派出的总监理工程师负责全面履行施工合同约定的发包人职责，发布有关指令，签署项目文件，协调设计单位和承包人之间的关系。 4．监理工程师在项目法人授权范围内开展监理工作，具体负责所承担的监理工作，并对项目法人负责。 5．监理人应当将项目监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围书面通知施工单位。监理实施期间监理人员有变化的，应当及时通知被监理单位。 6．监理人应当按照施工合同，组织设计单位等进行现场设计交底，核查并签发施工图。未经监理人员签字的本工程的全部图纸不得用于施工。 7．监理人在监理实施工程中，发现设计中的错误或不符合水利工程质量标准的要求时，有权修改工程设计文件。 8．监理人有义务协助承包人编制控制性总进度计划，并有权审查承包人编制的施工组织设计和进度计划，并督促其实施。 9．项目法人有义务按照监理合同约定，及时、足额支付监理单位报酬，不得无故削减或者拖延支付。 10．监理人应当审查发包人和承包人提出的安全技术措施、专项施工方案和环境保护措施是否符合工程建设强制性标准和环境保护要求，并监督实施。 请依据《水利工程建设监理规定》水利部28号令，分析判断监理合同中有无不妥之处？怎样才是正确的？42.依《招标投标法》规定，工程施工招标，自中标通知书发出之日（）日内，招标人和中标人应当订立书面工程承包合同。A、20B、14C、28D、3043.水利工程建设施工期环境保护监理工作的核心是（）。A、监测环境质量B、评价环境质量C、评估环境质量D、监督环境保护措施的实施44.《水利水电土建工程施工合同条件》规定预付款包括（）。A、工程借款B、工程预付款C、永久工程的材料预付款D、施工人员的工资E、购买施工设备定金45.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，因（）等价格波动影响合同价格时，按需调整的价格差额公式计算差额。A、人工B、材料C、设备D、临时设施E、监理设备46.大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定（）等内容。A、质量应达到的标准B、抽样检查的抽样方法C、检测单位D、提出质量异议的时间E、水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准47.计划评审技术是常用的一种（）的非肯定型的网络计划技术。A、逻辑关系不肯定B、工作历时肯定C、逻辑关系肯定D、工作历时不肯定E、工作关系与工作历时均不肯定48.建筑安装工程费中的税金是由（）组成。A、营业税B、城市维护建设税C、教育费附加D、印花税E、增值税49.县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构实施监督检查时，不得（）。A、妨碍监理人员正常的监理活动B、索取被监督检查单位和人员的财物C、提供必要的工作条件D、收受被监督检查单位和人员的财物E、谋取其他不正当利益50.工程施工进度计划调整应考虑（）因素。A、材料物资供应能力B、工程款偿还计划C、后续施工项目开工时间D、水情气象条件E、劳动力供应能力51.在单代号网络计划中，H工作的紧后工作有I工作和J工作，工作I的总时差为3天，工作J的总时差为4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A、6B、8C、10D、1152.监理（）是指所能监理的建设项目的类别和等级。A、能力B、效果C、业绩D、范围53.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）将地表水水质分为（）。A、三类B、四类C、五类D、六类54.《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）规定：适用于由中央或者地方财政全部投资或者部分投资建设的大中型水利工程建设项目（）的验收活动。A、不含1、2、3级堤防工程B、含1、2、3级堤防工程C、含各级堤防工程D、含小型水利工程55.合同的权利义务终止后，当事人应当遵循（）原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。A、全面履行B、诚实信用C、协助履行D、实际履行56.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测进行检查，由此增加的费用和工期延误责任由（）承担。A、发包人B、承包人C、监理人D、承包人与发包人共同57.《招标投标法》规定，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（）投标。A、不特定的法人B、特定的法人或者其他组织C、不特定的其他组织D、特定的法人、自然人或者其他组织58.施工合同的（）是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保。A、履约担保B、投标保函C、预付款担保D、违约金59.通常所说的“工程一切险”包括（）保险。A、永久工程B、施工设备C、工程设备D、人员工伤事故E、临时工程60.承包人在履行（）的过程中，必须接受监理单位的合法监理。A、监理合同B、施工合同C、劳务合同D、联合协议书61.《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承包人进行以下哪些类型的变更？（）A、增加或减少合同中任何一项工作内容B、增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比C、取消合同中任何一项工作D、改变合同中当事人的权利和义务E、改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸62.《建设工程质量管理条例》规定，注册执业监理工程师因过错造成质量事故，受到的处罚有（）。A、责令停止执业一年B、造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册C、责令停止执业二年D、情节特别恶劣的，终身不予注册E、造成质量事故的，3年以内不予注册63.财务基准收益率应是投资者在相应项目上（）财务收益率。A、最低可接受的B、最高可接受的C、达到最高的D、预期的64.建设项目限额设计是按照“按费用设计”的理论与方法进行的，它强调的是（）应作为与性能、进度同样重要的设计参数。A、成本B、费用C、质量D、功能65.在进行设备安装时，如果安装大型及有振动力的设备，适合用（）。A、素混凝土基础B、钢筋混凝土基础C、钢板基础D、复合基础66.较大质量事故指对工程（）的事故。A、经处理后不影响正常使用B、影响正常使用C、不影响使用寿命D、对工程使用寿命有一定影响E、造成较大经济损失或延误较短工期67.在有时限的工程网络计划中，工作的最迟完成时限是指（）。A、该工作必须在某个特定日期之后才能结束B、该工作必须在某个特定日期之前才能开始C、该工作必须在某个特定日期之后才能开始D、该工作必须在某个特定日期之前才能完成68.某水电开发公司将投资兴建的一座水力发电厂工程建设项目，依照招标投标法的规定采用公开招标的方式，将厂房土建工程和设备安装工程的施工任务分别发包给具有相应资质的某土建施工单位和某设备安装单位。建设单位与两家施工单位分别签订了土建工程施工合同（采用《水利水电土建工程施工合同条件》示范文本）和设备安装施工合同。合同约定，在材料方面，工程所用钢筋由水电开发公司统一供应；在工程延期方面，任何一方当事人违约一天，均应向对方当事人赔偿5000元人民币的损失。按照土建工程施工合同规定，总监理工程师及时下达了开工通知。在合同履行中，承包人向监理人提交了分包申请，拟将发电厂房的桩基处理施工分包给某专业基础处理公司，经总监理工程师审核分包人的资质和分包项目，并报水电开发公司同意，总监理工程师签发了批准分包的文件。按总监理工程师批准的施工总进度计划安排，桩基处理工程应从4月1日开工至5月10完工。在桩基处理工程施工过程中，由于水电开发公司未及时供应所需钢筋，致使桩基处理工程4月10日才开工；4月16日至4月20日基础处理公司施工设备出现故障不能施工；5月3日至5月6日因异常暴雨造成无法施工。各施工单位向水电开发公司索赔的程序是什么？69.国家7部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，评标委员会成员应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉招标文件的哪些内容？（）A、招标的目标B、招标项目的范围和性质C、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款D、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素E、质量保证体系70.期望净现值表示项目净现值以概率为权重的加权平均值，是项目净现值（）的取值。A、最大B、最小C、最可能D、最理想71.在水土保持项目实施过程中，必须严格执行经批准的年度计划，不得擅自变更（）。A、建设地点B、标准C、规模D、主要建设内容E、工法72.《环境影响评价法》中，环境影响评价是指对（）实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。A、计划项目B、规划项目C、建设项目D、规划和建设项目73.建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用（）订立委托监理合同。A、书面形式B、口头形式C、登记形式D、批准形式74.因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为（），自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。A、一年B、四年C、六年D、二年75.下述（）情况下，监理人可以下达施工暂停指示。A、施工质量异常，而承包人不予改进或改进不力B、擅自让未经同意的分包人进场作业C、隐蔽工程未经检查自行掩盖D、承包人更换技术负责人E、擅自实施变更76.某施工单位承包了一供水工程项目，合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中，由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量，监理人立即发出通知，要求承包人停止使用不合格的砂子，并要求提出补救措施。按照《水利水电工程建设项目施工监理规范》规定，监理应对混凝土进行平行检测。检测数量如何确定？检验费用由哪方负担？77.在水利水电工程中，对于土石方工程，当直接经济损失大于（）时，为特大质量事故。A、100万元B、1000万元C、3000万元D、30万元78.《水利工程施工监理规范》规定，监理机构应根据需要，主持召开监理专题会议，研究解决施工中出现的涉及（）、索赔、争议等方面的专门会议。A、施工质量B、施工方案C、施工进度D、环境评价E、工程变更79.合同的权利义务终止，不影响合同中（）的效力。A、结算和清理条款B、变更和解除条款C、权利和义务条款D、转让和分包条款80.管理跨度的大小弹性很大，影响因素很多。它与管理人员（）以及被管理者的素质关系很大。A、性格B、才能C、性能D、精力E、授权程度81.监理工作报告制度是指监理机构应及时向项目法人（）。A、提交监理月报或监理专题报告B、提交施工月报C、在工程验收时，提交监理工作报告D、在验收时，提交监理内部报告E、在监理工作结束后，提交监理工作总结报告82.在施工过程中，为缩短关键工作的持续时间，从技术上采取的措施包括（）。A、改进施工工艺和施工技术B、采用更先进的施工机械C、增加施工人数及工作班次D、增加工作面E、增加施工设备83.当实际进度比计划进度拖后而将影响总工期时，应采取相应的措施对原进度计划进行调整。进度计划实施中的调整方法主要有（）。A、改变某些工作间的逻辑关系B、缩短某些工作的持续时间C、前锋线法D、割切法E、列表比较法84.《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，专用合同条款中规定的工程主要材料到达工地并满足以下哪些条件后，承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单，要求给予材料预付款？（）A、材料的质量和储存条件符合《技术条款》的要求B、材料已到达工地，并经承包人和监理人共同验点入库C、承包人应按监理人的要求提交材料的订货单、收据或价格证明文件D、材料已经采购并在运送中E、材料已经部分用于过程施工85.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起（）内要求保证人承担保证责任。A、四个月B、六个月C、二个月D、三个月86.流动资金等于流动资产与（）的差额。A、存货B、预付帐款C、应付帐款D、流动负债87.《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116），材料运杂费指材料从指定交货地点至（）所发生的全部费用。A、施工现场B、买方指定的存放地点C、仓库D、工地分仓库或相当于工地分仓库88.质量控制点的设置对象包括（）。A、关键的工程部位B、关键的工序C、关键的工序的关键质量特性D、薄弱环节E、重要单位工程89.建设监理的质量控制是指监理单位受发包人委托，按照（）的质量标准对工程项目质量进行的控制。A、监理规划B、发包人确认C、企业标准D、合同规定90.下列水土保持综合治理项目，说法正确的是（）。A、500平方公里以上为Ⅰ等B、小于100平方公里为Ⅲ等C、小于150平方公里为Ⅲ等D、500平方公里以上为Ⅱ等E、150平方公里以上、小于500平方公里为Ⅱ等91.监理人在向承包人发出任何图纸和文件前，有责任认真仔细检查其中是否存在（）的变更。A、项目规划内B、监理规划内容C、合同规定范围内D、承包人要求92.依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，（）应重新报送工程质量监督机构确认。A、项目法人B、监理人C、设计单位D、项目法人、监理人、设计单位联合93.《水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。A、同时设计B、同时勘测C、同时施工D、同时开工E、同时投产使用94.承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容（）为准。A、以要约的内容B、以承诺的内容C、以要约或承诺的内容D、以要约邀请的内容95.《安全生产法》规定：生产经营单位的主要负责人对该单位安全生产工作负有下列（）职责。A、建立、组织制定该单位安全生产规章制度和操作规程B、健全该单位安全生产责任制C、保证该单位安全生产投入的有效实施D、督促、检查该单位的质量隐患E、组织制定并实施该单位规章制度96.盈亏平衡分析是项目不确定性分析的方法之一，它只用于项目的（）。A、财务评价B、国民经济评价C、环境评价D、社会评价97.《中华人民共和国环境影响评价法》对国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门组织编制的有关规划提出了开展规划环境影响评价的要求，这些规划主要分为（）类。A、五B、一C、三D、十98.初步设计阶段投资控制的目标是不突破（）。A、设计总概算B、施工图预算C、修正总概算D、投资估算99.（）的行为，只有经被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。A、没有代理权B、法定代理人C、超越代理权D、法定代表人E、代理权终止后100.《水法》规定：（）负责全国取水许可制度和水资源有偿使用制度的组织实施。A、全国人民代表大会B、国务院水行政主管部门C、各省水利厅D、各级人民政府第I卷参考答案一.参考题库1.参考答案：C2.参考答案：B3.参考答案：A4.参考答案：C5.参考答案：A,B,C,D6.参考答案：A,C,D,E7.参考答案：A,B,C,D8.参考答案：B,C,D,E9.参考答案：C10.参考答案：A,B,C11.参考答案：C12.参考答案：A,B,D13.参考答案：A14.参考答案：B,E15.参考答案：D16.参考答案：B17.参考答案：A,B,C18.参考答案：B19.参考答案：A,B,C,D20.参考答案：D21.参考答案：C22.参考答案：A23.参考答案：A24.参考答案：A25.参考答案：A26.参考答案：B,C,E27.参考答案：A28.参考答案：A,B,C29.参考答案：B30.参考答案：A31.参考答案： 监理人的做法不妥当。 其一，任何分包均必须按照法律法规、合同之规定事先得到批准； 其二，该项分包均涉及主体工程，依据合同法规定，不得分包。32.参考答案：B33.参考答案： 供水公司违背诚实信用原则与乙用户签订合同，应向乙用户承担缔约过失责任。34.参考答案：B35.参考答案：D36.参考答案：B,D,E37.参考答案：B,C38.参考答案：C39.参考答案：A40.参考答案：B41.参考答案： 第1条说法是正确的。符合《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十五条规定。 第2条说法不妥。 正确的说法是：《水利工程建设监理规定》水利部28号令第十九条规定：项目法人应当向监理单位提供必要的工作条件，支持监理单位独立开展监理业务，不得明示或暗示监理单位违反法律法规和工程建设强制性标准，不得更改总监理工程师指令。 第3条说法不妥。 正确的