开发商变更设计合同模板

开发商变更设计合同模板第一篇范文：合同编号：[填写具体的合同编号]

合同名称：开发商变更设计合同

甲方（以下简称“开发商”）：[填写开发商全称]

地址：[填写开发商地址]

联系人：[填写联系人姓名]

联系电话：[填写联系电话]

乙方（以下简称“设计方”）：[填写设计方全称]

地址：[填写设计方地址]

联系人：[填写联系人姓名]

联系电话：[填写联系电话]

鉴于甲方为[填写项目名称]，乙方已根据甲方的要求完成了初步设计，并获得了相关政府部门的设计批准。现因甲方需求变更，需要对项目设计进行调整，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条合同标的

1.1本合同标的为[填写项目名称]的设计变更服务。

1.2乙方根据甲方的变更要求，重新进行设计，并提交变更后的设计文件。

第二条合同价格

2.1双方确认，因设计变更所产生的费用为[填写具体金额]。

2.2乙方在收到甲方支付的合同款项后，应按照本合同约定完成设计变更服务。

第三条合同履行

3.1甲方应在本合同签订后[填写具体时间]内，向乙方支付合同款项的50%作为预付款。

3.2乙方在收到预付款后，应立即开始设计变更工作，并在[填写具体时间]内完成设计文件的编制。

3.3乙方应在设计文件完成后，将其提交给甲方进行审查。甲方应在收到设计文件后[填写具体时间]内完成审查，并将审查意见通知乙方。

3.4乙方根据甲方的审查意见，对设计文件进行修改，并在[填写具体时间]内提交修改后的设计文件。

3.5甲方应在收到修改后的设计文件后[填写具体时间]内完成最终审查，并将审查意见通知乙方。

3.6乙方根据甲方的最终审查意见，对设计文件进行最终修改，并在[填写具体时间]内提交最终修改后的设计文件。

第四条合同的变更和解除

4.1除非双方另有约定，任何一方不得单方面变更或解除本合同。

4.2甲方要求变更本合同的，应提前[填写具体时间]书面通知乙方，并经乙方同意后，方可进行变更。

4.3甲方要求解除本合同的，应提前[填写具体时间]书面通知乙方，并支付乙方因解除合同而产生的合理费用。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2若乙方未能按照约定时间完成设计文件的编制，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。

第六条争议解决

本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的服务完成之日终止。

甲方（盖章）：______________

乙方（盖章）：______________

甲方代表（签字）：______________

乙方代表（签字）：______________

签订日期：[填写签订日期]

附件：

1.设计变更方案

2.设计文件

3.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[填写具体的合同编号]

合同名称：开发商变更设计合同

甲方（以下简称“开发商”）：[填写开发商全称]

地址：[填写开发商地址]

联系人：[填写联系人姓名]

联系电话：[填写联系电话]

乙方（以下简称“设计方”）：[填写设计方全称]

地址：[填写设计方地址]

联系人：[填写联系人姓名]

联系电话：[填写联系电话]

丙方（以下简称“监理方”）：[填写监理方全称]

地址：[填写监理方地址]

联系人：[填写联系人姓名]

联系电话：[填写联系电话]

鉴于甲方为[填写项目名称]，乙方已根据甲方的要求完成了初步设计，并获得了相关政府部门的设计批准。现因甲方需求变更，需要对项目设计进行调整，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。丙方作为监理方，负责对乙方的工作进行监督管理，确保设计变更的质量和进度符合甲方的要求。

第一条合同标的

1.1本合同标的为[填写项目名称]的设计变更服务。

1.2乙方根据甲方的变更要求，重新进行设计，并提交变更后的设计文件。

第二条合同价格

2.1双方确认，因设计变更所产生的费用为[填写具体金额]。

2.2乙方在收到甲方支付的合同款项后，应按照本合同约定完成设计变更服务。

第三条合同履行

3.1甲方应在本合同签订后[填写具体时间]内，向乙方支付合同款项的50%作为预付款。

3.2乙方在收到预付款后，应立即开始设计变更工作，并在[填写具体时间]内完成设计文件的编制。

3.3乙方应在设计文件完成后，将其提交给甲方进行审查。甲方应在收到设计文件后[填写具体时间]内完成审查，并将审查意见通知乙方。

3.4乙方根据甲方的审查意见，对设计文件进行修改，并在[填写具体时间]内提交修改后的设计文件。

3.5甲方应在收到修改后的设计文件后[填写具体时间]内完成最终审查，并将审查意见通知乙方。

3.6乙方根据甲方的最终审查意见，对设计文件进行最终修改，并在[填写具体时间]内提交最终修改后的设计文件。

第四条甲方权益保障

4.1乙方应保证设计变更后的项目设计符合相关法律法规的要求，并取得相关政府部门的批准。

4.2乙方应按照甲方的要求，对设计文件进行修改和完善，以确保项目的顺利实施。

4.3乙方应向甲方提供设计变更的详细进度报告，以便甲方及时了解设计变更的进展情况。

4.4乙方应按照甲方的要求，参加项目相关的各类会议和审查，并提供必要的协助和支持。

第五条乙方的违约及限制条款

5.1乙方未能按照约定时间完成设计文件的编制，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。

5.2乙方未能按照甲方的要求进行设计变更，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。

5.3乙方在设计变更过程中，如发生质量问题，甲方有权要求乙方进行修复，并要求乙方支付相应的赔偿金。

第六条监理方的责任和权利

6.1丙方应按照甲方的要求，对乙方的工作进行监督管理，确保设计变更的质量和进度符合甲方的要求。

6.2丙方应对乙方的工作进行定期检查，并对乙方的工作成果进行评估和报告。

6.3丙方应对乙方的工作中的问题和风险及时通知甲方，并协助甲方采取相应的措施。

第七条争议解决

本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

8.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的服务完成之日终止。

甲方（盖章）：______________

乙方（盖章）：______________

丙方（盖章）：______________

甲方代表（签字）：______________

乙方代表（签字）：______________

丙方代表（签字）：______________

签订日期：[填写签订日期]

附件：

1.设计变更方案

2.设计文件

3.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

第三方主体监理方的介入，旨在确保设计变更的质量和进度符合甲方的要求，同时增加乙方的违约及限制条款，保障甲方的权益。监理方的监督和管理作用，可以有效地减少甲方在设计变更过程中的风险和不确定性，提高项目的顺利实施的可能性。通过监理方的介入，甲方可以更加放心地将设计变更工作交给乙方，并确保乙方的工作符合甲方的要求和标准。

甲方为主导的目的和意义：

在本合同中，甲方作为主导方，其权益和利益得到了优先保障和重视。甲方有权对设计进行变更，并要求乙方按照其要求进行设计变更，同时增加了乙方的违约及限制条款，保障甲方的权益。通过这种方式，甲方可以在设计变更过程中保持主动权和控制权，并确保项目的设计和实施符合其要求和期望。同时，第三方主体监理方的介入，进一步增强了甲方的权益保障，使甲方能够更加放心地进行设计和施工。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[填写具体的合同编号]

合同名称：软件开发与维护合同

甲方（以下简称“客户”）：[填写客户全称]

地址：[填写客户地址]

联系人：[填写联系人姓名]

联系电话：[填写联系电话]

乙方（以下简称“开发方”）：[填写开发方全称]

地址：[填写开发方地址]

联系人：[填写联系人姓名]

联系电话：[填写联系电话]

丙方（以下简称“测试方”）：[填写测试方全称]

地址：[填写测试方地址]

联系人：[填写联系人姓名]

联系电话：[填写联系电话]

鉴于客户需要乙方提供软件开发与维护服务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。丙方作为测试方，负责对乙方的开发工作进行测试验证，确保软件的质量和功能符合客户的要求。

第一条合同标的

1.1本合同标的为[填写项目名称]的软件开发与维护服务。

1.2乙方根据客户的要求，进行软件开发，并按照约定进行软件维护。

第二条合同价格

2.1双方确认，乙方提供软件开发与维护服务所产生的费用为[填写具体金额]。

2.2客户应在收到乙方提供的服务后，按照约定的时间向乙方支付合同款项。

第三条合同履行

3.1乙方应按照客户的要求，进行软件开发，并在约定的时间内完成开发工作。

3.2乙方应在软件开发完成后，将其提交给客户进行验收。客户应在收到软件后[填写具体时间]内完成验收，并将验收意见通知乙方。

3.3乙方根据客户的验收意见，对软件进行修改和完善，并在[填写具体时间]内提交修改后的软件。

3.4客户应在收到修改后的软件后[填写具体时间]内完成最终验收，并将验收意见通知乙方。

3.5乙方根据客户的最终验收意见，对软件进行最终修改，并在[填写具体时间]内提交最终修改后的软件。

第四条乙方权益保障

4.1客户应按照约定的时间和方式，向乙方支付合同款项。

4.2客户应按照约定的要求，对乙方提供的软件进行验收。

4.3客户不得无故延迟验收或拒绝验收，以免影响乙方的权益。

第五条甲方的违约及限制条款

5.1客户未能按照约定的时间向乙方支付合同款项，乙方有权按照延迟天数向客户追讨滞纳金。

5.2客户未能按照约定的要求对软件进行验收，乙方有权解除本合同，并要求客户支付违约金。

5.3客户在软件开发过程中，如发生违反法律法规或合同约定的行为，乙方有权要求客户停止违约行为，并要求客户支付相应的赔偿金。

第六条测试方的责任和权利

6.1丙方应按照客户的要求，对乙方开发的软件进行测试验证，确保软件的质量和功能符合客户的要求。

6.2丙方应对乙方开发的工作进行定期检查，并对乙方的工作成果进行评估和报告。

6.3丙方应对乙方工作中的问题和风险及时通知客户，并协助客户采取相应的措施。

第七条争议解决

本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

8.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的服务完成之日终止。

甲方（盖章）：______________

乙方（盖章）：______________

丙方（盖章）：______________

甲方代表（签字）：______________

乙方代表（签字）：______________

丙方代表（签字）：______________

签订日期：[填写签订日期]

附件：

1.软件开发需求书

2.软件测试报告

3.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义：

在本合同中，乙方作为主导方，其权益和利益得到了优先保障和重视。乙方有权按照客户的要求进行软件开发