2024合同施工合同(进度付款)

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主（或总承包商），乙方为工程项目施工单位，双方为了明确双方在施工过程中的权利和义务，保证工程项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商一致，订立本施工合同（进度付款）。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含工程的所有施工内容，包括人工、材料、设备、运输、施工机具、临时设施、保险、税费等所有费用。2.3合同价款支付方式为进度付款，具体支付方式见本合同第五条。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第四条乙方义务4.1按照合同约定的内容和标准完成工程，保证工程质量符合相关法律法规及国家标准。4.2严格按照合同约定的工期完成工程，确保工程进度。4.3负责工程现场的安全管理，确保工程施工安全。4.4承担因乙方原因造成的工程质量问题、安全事故等责任。4.5接受甲方及有关部门的检查、监督和指导。第五条合同价款支付5.1甲方根据工程进度，按照双方约定的比例支付合同价款。5.2乙方应当按照合同约定的内容、标准和进度完成工程，否则甲方有权暂停支付合同价款。5.3合同价款的支付方式为__________（转账、现金等）。5.4甲方支付合同价款时，乙方应提供合法的发票。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定的内容和标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、赔偿损失。6.2乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。6.3甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.工程质量：乙方应确保工程质量符合相关法律法规及国家标准。如发现质量问题，甲方有权要求乙方立即整改，必要时可要求乙方支付违约金。解决办法：乙方应加强质量控制，定期自检，确保工程质量。一旦发现问题，立即采取措施予以修复，并承担相应责任。2.工期延误：乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。解决办法：乙方应合理安排施工进度，确保按期完成工程。如因特殊情况无法按时完成，应及时与甲方沟通，争取延期。3.合同价款支付：甲方有权根据工程进度，按照双方约定的比例支付合同价款。如甲方未按约定支付，乙方有权要求甲方支付违约金。解决办法：双方应严格按照合同约定的支付方式和时间执行，确保合同价款的及时支付。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托人或项目业主，负责委托施工方进行工程施工。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方的要求完成工程施工。3.合同价款：指双方约定的工程施工的总价，包括人工、材料、设备、运输、施工机具、临时设施、保险、税费等所有费用。4.进度付款：指甲方根据工程进度，按照双方约定的比例支付合同价款的方式。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。6.工期：指合同约定的乙方完成工程施工的时间。7.工程质量：指工程施工符合相关法律法规及国家标准的要求。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商或法律途径予以解决。应用场合：1.建筑工程施工合同：适用于各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业等建筑物的施工。2.土木工程施工合同：适用于道路、桥梁、隧道、水利等土木工程项目的施工。3.装修工程合同：适用于室内外装修、改造工程项目的施工。4.安装工程合同：适用于机电设备、给排水、供电、供暖等安装工程项目的施工。5.园林绿化工程合同：适用于公园、广场、庭院等园林绿化项目的施工。补充条款：1.工程变更：如工程内容、规模、标准等发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容、价款及工期等。2.不可抗力：如因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应协商调整工期和合同价款。3.工程保险：乙方应按合同约定购买工程保险，并将保险单据提交甲方备案。4.施工现场安全管理：乙方应制定施工现场安全管理措施，确保工程施工安全。5.环境保护：乙方应遵守国家环境保护法