电厂装修临时用工协议

电厂装修临时用工协议合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2定义与解释1.3合同主体第二章工作内容2.1工作范围2.2工作量与工程进度2.3工作质量标准第三章工期3.1合同工期3.2工期延误3.3提前完成工程第四章临时用工人数与配置4.1临时用工人数4.2人员配置要求4.3临时用工管理与培训第五章工资待遇与支付5.1工资标准5.2工资支付时间与方式5.3加班工资5.4社会保险与福利待遇第六章劳动保护与安全6.1劳动保护措施6.2安全生产要求6.3意外伤害保险第七章违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约赔偿金额计算第八章争议解决8.1争议解决方式8.2调解与仲裁8.3法律诉讼第九章合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十章合同的终止与失效10.1合同终止条件10.2合同失效原因10.3合同终止后的处理第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露保密信息的处理第十二章合同的转让与分包12.1合同转让条件12.2合同分包规定12.3转让与分包的程序第十三章其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的签订与生效第十四章附件14.1附件清单14.2附件内容合同编号_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电厂装修工程的临时用工事宜，经充分协商，达成一致意见而签订的。1.2定义与解释（1）甲方：指_________。（2）乙方：指_________。（3）临时用工：指在合同约定的工程范围内，乙方根据甲方要求提供的非全日制、短期、一次性的劳动力。1.3合同主体甲方为电厂装修工程的委托方，乙方为接受甲方委托提供临时用工的一方。第二章工作内容2.1工作范围乙方根据甲方的要求，提供包括但不限于电工、管道工、木工、油漆工等工种的临时用工，具体工作内容以附件为准。2.2工作量与工程进度乙方应按照甲方的要求，确保工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。2.3工作质量标准乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行工作，保证工程质量。第三章工期3.1合同工期本合同约定的工期为____年__月__日至____年__月__日。3.2工期延误如乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应向甲方支付合同金额千分之二的违约金。3.3提前完成工程如乙方提前完成工程，经甲方确认后，甲方应按照实际完成工程量支付乙方相应的报酬。第四章临时用工人数与配置4.1临时用工人数乙方根据工程需要，提供合同约定的工种人数，具体人数及名单在附件中列明。4.2人员配置要求乙方应确保提供的临时用工具备相应的技能和资质，满足甲方工程需求。4.3临时用工管理与培训乙方应对临时用工进行有效管理，确保其遵守甲方规章制度，必要时提供相应的培训。第五章工资待遇与支付5.1工资标准乙方向临时用工支付的工资标准不得低于当地最低工资标准，具体工资待遇在附件中列明。5.2工资支付时间与方式乙方应在临时用工每月工作结束后五个工作日内支付工资，支付方式为银行转账。5.3加班工资临时用工的加班工资按国家相关规定执行。5.4社会保险与福利待遇乙方应依法为临时用工缴纳社会保险，并承担相应的社会保险费用。第六章劳动保护与安全6.1劳动保护措施乙方应按照甲方要求和相关法律法规，为临时用工提供必要的劳动保护措施。6.2安全生产要求乙方应严格遵守安全生产规定，确保临时用工的生命财产安全。6.3意外伤害保险乙方应为本合同项下的临时用工购买意外伤害保险，保险期限与合同期限一致。第八章争议解决8.1争议解决方式凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2调解与仲裁双方同意，在争议发生时，可以请求第三方进行调解，也可以协议选择仲裁机构进行仲裁。8.3法律诉讼如双方同意通过法律诉讼解决争议，应提交至合同签订地人民法院进行审理。第九章合同的变更与解除9.1合同变更条件本合同的变更必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出修改或补充。9.2合同解除条件合同解除必须符合《中华人民共和国合同法》的相关规定，并经甲乙双方协商一致。9.3变更与解除的程序合同变更或解除应由甲乙双方签署书面协议，并按照约定的程序进行。第十章合同的终止与失效10.1合同终止条件本合同在履行完毕、双方协商一致解除、依法被撤销或被判决无效时终止。10.2合同失效原因本合同失效的原因包括但不限于：合同期限届满、双方协商一致解除、不可抗力导致合同无法履行等。10.3合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方的要求办理相关手续，并将乙方使用的甲方财产交还甲方。第十一章保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后____年终止。11.3泄露保密信息的处理泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二章合同的转让与分包12.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同分包规定乙方不得将本合同项下的任何工作内容分包给第三方，除非经甲方书面同意。12.3转让与分包的程序合同转让或分包应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。第十三章其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按不可抗力的影响，部分或全部免除责任。13.2法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同的签订与生效本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。第十四章附件14.1附件清单附件清单列明本合同的详细内容，包括但不限于工作范围、人员配置、工资待遇等。14.2附件内容附件内容应为本合同的补充和具体实施细节。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指令变更甲方有权根据工程实际情况，对乙方提供的临时用工进行工作内容的变更。如有变更，甲方应提前____天以书面形式通知乙方，乙方应根据甲方的要求及时调整人员配置和工作安排。2.甲方监督权甲方有权对乙方提供的临时用工的工作进行监督和检查，以确保工程质量和工作进度符合甲方的要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的工作信息和资料。3.甲方终止合同权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违反合同约定，包括但不限于工作质量不符合要求、严重延误工程进度等，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担相应的违约责任。4.甲方索赔权如乙方违反合同约定，导致工程质量不符合要求、工程进度延误等，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的经济损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方人员管理2.乙方质量保障乙方应保证工程质量，如工程质量不符合约定，乙方应负责修复，并承担因修复导致的全部费用。3.乙方保密义务乙方应对其在甲方处获知的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密，并不得向任何第三方泄露。4.乙方违约责任乙方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于：工程质量不符合要求、工程进度延误等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介应按照甲乙双方的要求，负责提供临时用工，并对其进行管理和监督，确保工程顺利进行。2.第三方中介的赔偿责任如第三方中介提供的临时用工存在问题，导致工程质量不符合要求、工程进度延误等，第三方中介应承担相应的赔偿责任。3.第三方中介的保密义务第三方中介应对其在甲方处获知的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密，并不得向任何第三方泄露。4.第三方中介的违约责任第三方中介违反合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于：工程质量不符合要求、工程进度延误等。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工作范围详细清单2.人员配置详细清单3.工资待遇详细清单4.工程进度计划表5.工程质量标准说明6.劳动保护措施详细清单7.安全生产要求详细清单8.意外伤害保险投保单9.保密协议10.第三方中介服务协议11.工程变更通知书模板12.违约金计算公式说明13.索赔申请模板二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定提供临时用工，或提供的人员不符合要求的，视为违约。2.乙方未按照约定完成工程进度，或工程质量不符合约定的，视为违约。3.乙方未按照约定进行保密，泄露甲方商业秘密的，视为违约。4.乙方未按照约定进行人员管理，导致人员违反甲方规章制度的，视为违约。5.第三方中介未按照约定提供临时用工，或提供的人员不符合要求的，视为违约。6.第三方中介未按照约定完成工程进度，或工程质量不符合约定的，视为违约。7.第三方中介未按照约定进行保密，泄露甲方商业秘密的，视为违约。三、法律名词及解释：1.临时用工：指在合同约定的工程范围内，乙方根据甲方要求提供的非全日制、短期、一次性的劳动力。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.违约金：指当一方违约时，按照合同约定向另一方支付的违约赔偿金。5.索赔：指当一方认为对方违约，要求对方承担违约责任的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.人员配置不符合要求：立即通知乙方进行调整，如乙方无法调整，甲方有权终止合同。2.工程进度延误：按合同约定向乙方索赔违约金，并有权要求乙方支付额外费用以加快工程进度。3.工程质量不符合要求：要求乙方进行修复，如乙方无法修复，甲方有权终止合同并要求乙方承担修复费用。4.保密信息泄露：