招投标与合同管理学习通超星期末考试答案章节答案2024年

招投标与合同管理学习通超星期末考试章节答案2024年以下属于建设单位在不同场合可能的称谓是（

）

答案:业主;发包人;招标人;甲方以下属于建筑活动特殊性的是（）

答案:生产周期长;建设过程的连续性和协作性;受自然条件制约性;受社会条件制约性以下属于建筑产品特殊性的是（

）

答案:建筑产品的固定性;产品的整体性和分部分项工程的相对独立性;产品的社会性工程总承包单位承包的工作是（

）

答案:对项目从立项到交付使用的全过程进行承包建设单位与施工单位的关系是（

）

答案:建设工程承包合同关系根据《必须招标的工程项目规定》，属于规定范围内的项目，其勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在（

）万元人民币以上的，必须招标。

答案:100根据《必须招标的工程项目规定》，属于规定范围内的项目，其重要设备、材料等货物的采购单项合同估算价在（

）万元人民币以上的，必须招标。

答案:200根据《必须招标的工程项目规定》，属于规定范围内的项目，其施工单项合同估算价在（

）万元人民币以上的，必须招标。

答案:400《招标投标法》于（

）年开始实施。

答案:2000依法必须进行公开招标的建设工程项目，有下列情形之一的，可以邀请招标（

）

答案:项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择;项目受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不宜公开招标;涉及抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标;采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大以下属于公开招标优点的是（

）

答案:有较大的选择范围;有助于打破垄断以下招标方式不违反《招标投标法》规定的有（

）

答案:公开招标;邀请招标;自行招标;代理招标我国目前对以下单位实行资质管理的是（

）

答案:施工单位;勘察单位;设计单位可以属于可以不进行施工招标的项目的是（

）

答案:涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾，不适宜进行招标的项目;属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目;需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目;采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目;需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的项目根据《必须招标的工程项目规定》的规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括（

）

答案:使用预算资金

200

万元人民币以上，并且该资金占投资额

10%以上的项目;使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股地位的项目;使用国有企业事业单位资金，并且该资金占主导地位的项目以下属于招投标活动特点的是（

）

答案:平行性;竞争性;开放性;科学性依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由（）来完成。

答案:该建设单位依法组建的评标委员会投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。

答案:以单价金额为准招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是（

）。

答案:①③②⑤⑥④根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

答案:30日订立合同过程中，（

）是要约。

答案:投标书开标时间应为（

）.

答案:投标截止时间下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（

）.

答案:某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称某招标项目采用经评审的最低投标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（

）的投标书为最优投标书。

答案:投标报价1050万元，评标价940万元评标委员会成员中，成员人数为（

）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（

）。

答案:5，2/3投标人少于（

）个的，不得开标；招标人应当重新招标。

答案:3以下不属于技术标内容的是（

）

答案:已标价工程量清单在投标总价确定后，在保持总价不变的情况下，根据招标文件或项目经营的需要调整投标文件中的项目某些分项的报价，或调整某些分项报价的费用组成的费率的投标方法是（

）。

答案:不平衡报价法履约保证金不得超过中标合同金额的（

）

答案:10%投标保证金不得超过项目估算价的（

）。

答案:2%下列文不属于招标文件内容的是（

）

答案:施工方案及施工组织设计根据《标准施工招标文件范本（2007版）》的规定，以下不属于投标人须知部分内容的是（

）

答案:工程量清单资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于（

）日。

答案:5现行《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（

）。

答案:20在投标文件截止时间（

）前，招标人可以书面形式修改招标文件。

答案:15采用邀请招标的，招标人应当向（

）及以上具备招标工程的能力、资信良好的施工单位发出投标邀请书。

答案:3下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有（

）

答案:招标人应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行;评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人;评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标;任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果我国招投标法规定，开标时由（

）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。

答案:投标人或投标人推选的代表;公证机构以下属于商务标的是（

）。

答案:投标函及投标函附录;法定代表人身份证明或授权委托书;已标价工程量清单以下属于投标文件的组成部分的有（

）

答案:投标函及投标函附录;法定代表人身份证明或授权委托书;已标价工程量清单;施工组织设计以下关于踏勘现场的表述，正确的是（

）

答案:招标文件规定踏勘现场的，由招标人统一组织;招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责;除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标（

）

答案:招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;招标人暗示投标人压低或者抬高投标报价;招标人授意投标人撤换、修改投标文件;招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标（

）

答案:不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;不同投标人的投标文件异常一致有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标（

）

答案:投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;投标人之间约定中标人;投标人之间约定部分投标人放弃投标;投标人之间约定部分投标人放弃中标;属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标以下关于投标联合体的表述正确的是（

）。

答案:联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书;联合体协议书应当明确联合体牵头人和各方权利义务;联合体各方不得再以自己名义单独在同一标段中投标投标人不得存在下列情形（

）

答案:为本标段前期准备提供设计服务的，但设计施工总承包的除外;为本标段提供招标代理服务的;与本标段的监理人为同为一个法定代表人的投标人应当具备的条件有（

）。

答案:投标人应当具备承担招标项目的能力;投标人应当符合招标文件规定的资格条件工程量清单包括（

）

答案:分部分项工程清单;措施项目清单;其他项目清单在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（

）。

答案:编制招标文件;编制标底编制工程施工招标标底的主要依据包括（

）

答案:招标文件

;市场价格信息

;工程施工图纸;工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料国际咨询工程师联合会制订的施工合同条件是（

）

答案:FIDIC合同条件建设工程合同管理的主体是（

）。

答案:合同当事人缺陷责任期最长不超过（

）年

答案:2缺陷责任期内的修复和查验的费用（

）。

答案:属发包人原因造成的，由发包人承担；属承包人原因造成的，由承包人承担缺陷责任期自（

）起计算。

答案:实际竣工日期发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的（

）天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

答案:56缺陷责任期终止后，发包人与承包人对缺陷责任期内的责任与价款没有异议的，发包人应当向承包人签发（

）

答案:最终结清证书除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按（

）计量。

答案:月在建设工程施工合同的履行过程，（

）享有变更权。

答案:发包人监理人应在开工日期（

）天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。

答案:7除专用合同条款另有约定外，（

）应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。

答案:发包人承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按关于变更的约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由（

）承担。

答案:发包人承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（

）天前通知发包人和监理人。

答案:14联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担（

）责任。

答案:连带在施工现场发现化石文件，由此导致费用增加和（或）工期延误由（

）承担。

答案:发包人组成合同的各项文件，其解释合同文件的优先顺序正确的是（

）

答案:1合同协议书；2中标通知书；3投标函及投标函附录；4专用合同条款；5通用合同条款；6技术标准和要求；7图纸；8已标价工程量清单；9其他合同文件。已标价工程量清单中所列的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额，是指（

）。

答案:暂列金额风险管理措施主要包括（

）

答案:风险回避;风险控制;风险自留;风险转移风险管理过程包括（

）

答案:风险识别;风险评价;风险决策;风险决策实施;风险决策实施检查风险的基本特征有（

）

答案:风险的客观性;风险的不确定性;风险的损失性;风险的结果双重性业主合同总体策划的内容包括（

）

答案:将项目合理分解成几个独立的合同，并确定每个合同的范围;选择合适的委托方式和承包方式;恰当地选择合同种类、形式及条件;确定合同中一些重要的条款;合同签订和实施过程中的一些重大问题决策以下关于不可抗力造成损害责任的表述，正确的是（

）

答案:永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害由发包人承担;承包人设备的损坏由承包人承担;发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告（

）

答案:除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;监理人要求提交的竣工验收资料清单以下属于工程变更的是（

）

答案:改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;改变合同中任何一项工作的施工时间;为完成工程需要追加的额外工作关于工程隐蔽部位覆盖前的检查，以下说法正确的是（

）。

答案:经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。;监理人未按约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。;承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。承包人的一般义务包括（

）

答案:依法纳税;保证工程施工和人员的安全;负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作;避免施工对公众与他人的利益造成损害发包人义务包括（

）

答案:发出开工通知;提供施工场地;协助承包人办理证件和批件;组织竣工验收合同当事人是指（

）

答案:发包人;承包人以下属于2007版标准施工招标文件通用条款约定的“合同文件”的是（

）

答案:中标通知书;投标函及投标函附录;专用合同条款;技术标准和要求按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，对合同双方有约束力的合同文包括()。

答案:投标书及其附件

;工程报价单;履行合同过程中的变更协议施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向(

)请求撤销合同。

答案:仲裁机构;人民法院

依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列有关设计变更说法中正确的(

)。

答案:发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人;承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有(

)。

答案:施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更;工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享;施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，误的工期不予顺延下列工程施工合同当事人的行为造成工程质量缺陷的，应当由发包人承担的过错任有()。

答案:使用不合格建筑构配件;提供的设计书有缺陷

;直接指定分包人分包专业工程发包人出于某种需要希望工程能够提前竣工，则其应做的工作包括(

)。

答案:与承包人协商并签订提前竣工协议;为承包人提供赶工的便利条件下列情形中，(

)的合同是可撤销合同。

答案:因重大误解而订立;在订立合同时显失公平;以欺诈、胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立《建设工程施工合同（示范文本）》由()组成。

答案:协议书;通用条款;专用条款按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，由于(

)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

答案:发包人未按约定提供施工场地;设计变更;发生不可抗力某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

答案:发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括(）。

答案:按工程需要提供非夜间施工使用的照明在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于(

)。

答案:5年工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工、为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人(

)。

答案:以自己的名义向工程师提交索赔报告如果施工单位项目经理由于太作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没期完成，则建设单位可以要求(

)承担责任。

答案:施工单位依据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因承包人的原因不能按期开工，(）后推迟开工日期。

答案:应经工程师批准

承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是()。

答案:费用由承包人承担，工期不予顺延某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由(

)违约责任。

答案:建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成损失的，承包人应当要()给予补偿。

答案:发包人

《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人要求的延期开工应()。

答案:经工程师批准下列关于解决合同争议的表述中，正确的是()。

答案:当事人不必经调解解决合同争议工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日为()。

答案:修改后提请发包人验收之日

建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括()。

答案:删减承包范围的工作内容交给其他人实施《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人有权(

)。

答案:经发包人同意分包所承担的部分工程承担缔约过失责任的情形有哪些？

答案:(1)假借订立合同，恶意进行磋商。恶意磋商是指一方没有订立合同的诚意，假借订立合同与对方磋商而导致另一方遭受损失的行为。(2)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况。故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况是指对涉及合同成立与否的事实予以隐瞒或者提供与事实不符的情况而引诱对方订立合同的行为。(3)泄露或不正当地使用商业秘密。当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，均不得泄露或者不正当使用。泄露或不正当使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。(4)其他违背诚实信用原则的行为。其他违背诚实信用原则的行为主要是指当事人一方对随附义务的违反，即违反了通知、保护、说明等义务。承担违约责任的方式有哪些？

答案:违约责任的承担方式继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则。要约应当符合哪些条件？要约与要约邀请有什么区别？

答案:要约应当具有以下条件：第一，要约的内容必须具体确定；第二，应表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束；第三，要约必须是对相对人发出的行为；第四，要约必须具备合同的主要条款。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容，也不含有相对人同意后受其约束的表示。哪些合同是可变更或可撤销的合同？

答案:下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。(1)因重大误解而订立的合同。(2)在订立合同时显失公平的合同。(3)一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。属于诺成合同的是（）。

答案:委托合同;勘察、设计合同

某建设工程施工合同履行过程中，出现了发包方拖延支付工程款的违约情况，则承包方要求发包方承担违约责任的方式可以是()。

答案:继续履行合同;可以要求发包方支付逾期利息张某向李某发出要约，李某如期收到，下列选项中，会使要约失效的情形有()。

答案:李某打电话给张某拒绝该要约;李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约;承诺期限届满，李某未做承诺甲在投标某施工项目时，为减少报价风险，与乙签订了一份塔式起重机租赁协议。协议约定，甲中标后，乙按照协议约定的租金标准向甲出租塔式起重机，如甲方未中标，则协议自动失效。该协议是()。

答案:附条件合同;已成立但未生效合同

;有效合同关于缔约过失责任，《合同法》规定，当事人在订立合同过程中有下列情形之的，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任()。

答案:假借订立合同，恶意进行磋商;不当使用商业秘密，给对方造成损失的;故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;有其他违背诚实信用原则的行为下列合同中，()是可撤销合同。

答案:因重大误解订立的合同;一方以欺诈、胁迫手段订立的合同;订立合同时显失公平的合同有下列情形之一的，当事人可以解除合同(

)。ABCD

答案:因不可抗力致使不能实现合同目的;在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的《合同法》规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行()。

答案:经营状况严重恶化;转移财产、抽逃资金以逃避债务;丧失商业信誉;有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形下列合同生效的要件中，错误的是()。

答案:同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同，属于()。

答案:无效合同

某物资采购合同采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按照合同约定计算的违约金是10万元，则采购方有权要求供货方支付()万元承担违约责任。

答案:10下列关于承诺的说法中，正确的是(

)。

答案:承诺可以撤回要约人要撤销要约，撤销要约的通知应在()到达对方。

答案:对方发出承诺前缔约过失责任一般发生在()。

答案:合同订立阶段合同解除后，合同中的(

)条款仍然有效。

答案:结算和清理

下列合同中，应当采取书面形式订立的有()。

答案:技术转让合同

合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲栽机构仲裁，仲栽机构受理的前提是（

）。

答案:仲裁协议书执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()执行。

答案:新价格

合同当事人一方行使撤销权时，应当在其知道或者应当知道撤销事由的（）内行使。

答案:1年

某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于()。

答案:抵押甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白文本与乙公司订立了购买钢材的合同，则该合同()。

答案:有效，由甲施工企业向乙公司支付货款债权人代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，而以(

）代替债务人行使债权的权利。

答案:自己的名义

下列属于要约的是()。

答案:超市货架上标价的商品关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）。

答案:在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项;在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据;细微偏差不影响投标文件的有效性下列符合《招标投标法》关于评标的有关规定的有（）。

答案:招标人应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行;评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人;招标人可以授权评标委员会直接确定中标人;评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标采用公开招标方式，()等都应当公开。

答案:评标的程序

;开标的程序;评标的标准;中标的结果在项目招标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立合同。

答案:招标文件;投标文件

;投标人的报价采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。

答案:以评标价最低的标书为最优;中标后按投标价格签订合同价下列评标委员会成员中，符合《招标投标法》规定的是()。

答案:甲某，由招标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定;丙某，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称下列有关招标投标签订合同的说法，正确的是()。

答案:应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同;招标人、中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。评标报告的内容有()。

答案:评标规则;评标情况说明

;对各个合格投标书的评价;推荐合格的中标人《招标投标法》规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。

答案:投标人或投标人推选的代表;公证机构根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（

）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

答案:30日招标信息公开是相对的、对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（）在确定中标结果之前就不可以公开。

答案:评标委员会成员名单某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。根据《招标投标法》中的规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”该承包商投标时报价不得低于(

)。

答案:800万元评标委员会成员应为(

)人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。

答案:5,2/3投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应(

)。

答案:以单价金额为准关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是()。

答案:评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则()。

答案:认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中某建设单位就一个办公楼群项目进行招标，依据《招标投标法》，该项目的评标工作应由(

)来完成。

答案:该建设单位依法组建的评标委员会根据《招标投标法》规定，开标应由(

)主持。

答案:招标人

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的(

)进行。

答案:同一时间公开根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是（

）。

答案:开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行在评标时，(

)应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。

答案:评标标准按照《招标投标法》和相关法规的规定，开标后允许(

)。

答案:评标委员会对投标书的错误加以修正采用百分法对各投标单位的标书进行评分，(

)的投标单位为中标单位。

答案:总得分最高建设工程投标的步骤有哪些？

答案:第一：投标前获取招标信息并对其进行分析后进行是否投标的决策。第二：做出投标决策后依照以下步骤完成投标：(1)建筑企业根据招标公告或投标邀请书，向招标人提交有关资格预审资料。(2)接受招标人的资格审查。(3)购买招标文件及有关技术资料。(4)参加现场踏勘。(5)参加投标答疑会（标前答疑会）。(6)编制、递交投标书。投标书是投标人的投标文件，是对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的文本。(7)参加开标会议。(8)如果中标，接受中标通知书，与招标人签订合同。试述建设工程投标文件的组成部分。

答案:(1)投标函及投标函附录(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书(3)联合体协议书(4)投标保证金(5)已标价工程量清单(6)施工组织设计(7)项目管理机构(8)拟分包项目情况表(9)资格审查资料(10)其他材料以下哪些项目属于措施费(

)。

答案:安全文明施工费

;临时设施费;夜间施工费

;材料二次搬运费某施工招标项目接受联合体投标，其资质条件为钢结构工程专业承包二级和装饰装修专业承包一级施工资质。以下符合该资质要求的联合体是()。

答案:具有钢结构工程专业承包一级和装饰装修专业承包一级施工资质;具有钢结构工程专业承包二级和装饰装修专业承包一级施工资质投标资格申请人不得存在的情况包括()。

答案:为本标段的代建人;为本标段的监理单位;为本标段提供招标代理服务的单位;为本标段的代建人同为一个法定代表的下列内容是投标文件的，包括(

)。

答案:施工组织设计;投标函及投标函附录;投标保证金或保函下列关于投标文件密封的说法中，错误的是(

)。

答案:投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人有权不予退还该投标人的投标保证金。下列选项中，属于投标文件密封的规范中要求投标文件外层封套应写明的是（

）。

答案:开启时间投标书是投标人的投标文件，是对招标文件提出的要求和条件做出(

)的文本。

答案:实质性响应下列行为中，对投标保证金金额的相关内容描述不正确的是（

）。

答案:相对比例投标保证金金额与投标报价无关下列主体在其注册地从事招标投标活动时，可以不适用《招标投标法》的是(

)。

答案:境外中资企业下列关于投标有效期的说法中，错误的是（

）。

答案:投标有效期从投标人递交投标文件之日起计算下列行为中，表明投标人已参与投标竞争的是（）。

答案:提交投标文件工程投标文件一般的内容组成不包括（

）。

答案:技术性能参数的详细描述《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（

）。

答案:投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币下列关于投标人对投标文件修改的说法中，正确的是（

）。

答案:投标人可以利用评标过程中对投标文件澄清的机会修改其投标文件，且修改内容应当作为投标文件的组成部分投标文件正本（

），副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

答案:1份下列关于建设工程招投标的说法，正确的是(

)。

答案:投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件招标文件发售后，招标人要在招标文件规定的时间内组织投标人踏勘现场，了解工程现场和周围环境情况，并对潜在投标人针对(

)及现场提出的问题进行答疑。

答案:招标文件下列不属于招标文件内容的是

(

)。

答案:财务报表我国施工招标文件部分内容的编写应遵循的规定(

)。

答案:明确评标原则和评标方法根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列选项中，可以不进行施工招标的是(

)。

答案:某特级施工企业承建的大型商场竣工验收后追加的入口围栏甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按(

)资质确定等级。

答案:二级《招标投标法》第二十八条规定：“招标人收到投标文件后，应当(

),不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。”

答案:签收保存工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以(

)为依据。

答案:实际工程量资格预审程序中应首先进行(

)。

答案:发布资格预审通告招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少(

)前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

答案:15《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于(

）天。

答案:20甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有(

)。

答案:如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同根据相关规定，对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收(

)。

答案:押金

甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，《招标投标法》的相关规定是(

)。

答案:5万元投标保证金不予退还不属于施工投标文件的内容有(

)。

答案:拟签订合同的主要条款

招标代理机构的性质为(

)。

答案:从事招标代理业务并提供相关服务的中介组织一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于(

)家。

答案:3

招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以

(

)形式予以确认。

答案:书面在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在(

)万元人民币以上的，必须进行招标。

答案:200公开招标也称无限竞争性招标，是指招标人以(

)的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

答案:招标公告根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少(