舞蹈教室水电工程合同协议

舞蹈教室水电工程合同协议合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订时间与地点1.4合同效力第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章工程费用3.1工程预算3.2工程决算3.3费用支付方式3.4费用支付时间第四章工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量保证期限4.4质量争议的处理第五章工程进度5.1工程计划工期5.2工程延期规定5.3工程提前完成奖励5.4工程延期违约责任第六章施工单位责任6.1施工单位的义务6.2施工单位的管理6.3施工单位的安全保障6.4施工单位的质量责任第七章甲方（舞蹈教室）权益7.1甲方权益保障7.2甲方监督权7.3甲方变更权7.4甲方其他权益第八章乙方（施工单位）权益8.1乙方权益保障8.2乙方权益保护8.3乙方索赔权8.4乙方其他权益第九章合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿10.4违约争议解决第十一章争议解决11.1争议范围11.2协商解决11.3调解解决11.4仲裁解决第十二章合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件12.4合同终止后的义务第十三章其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4附则第十四章附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明合同编号_________第一章总则第一条款合同主体1.1本合同由甲方（舞蹈教室）和乙方（施工单位）共同签订。1.2甲方为舞蹈教室的合法经营者或授权代表。1.3乙方为具有水电工程资质的合法施工单位。第二条款合同标的2.1本合同标的为舞蹈教室的水电工程，包括但不限于电路改造、供水系统安装及配套设施建设。第三条款合同签订时间与地点3.1本合同于____年____月____日由双方在中国____市（省、自治区、直辖市）签订。第四条款合同效力4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。4.2本合同在合同履行完毕且双方权利义务履行完毕后失效。第二章工程概况第五条款工程名称5.1本工程名称为舞蹈教室水电工程。第六条款工程地点6.1本工程地点为____（详细地址）。第七条款工程规模7.1本工程规模为____（具体描述工程范围和规模）。第八条款工程内容8.1本工程内容包括____（具体描述工程内容）。第三章工程费用第九条款工程预算9.1乙方向甲方提供工程预算，预算金额为____元。第十条款工程决算10.1工程决算金额将根据实际工程量进行计算。第十一条款费用支付方式11.1甲方支付工程费用的方式为____（现金、转账、支票等）。第十二条款费用支付时间12.1甲方应按照工程进度分阶段支付工程费用。第四章工程质量与标准第十三条款工程质量要求13.1乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。第十四条款工程验收标准14.1工程验收标准应符合____（相关法律法规、行业标准等）。第十五条款质量保证期限15.1乙方对工程质量提供____年的保证期限。第十六条款质量争议的处理16.1工程质量争议由双方协商解决，如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式处理。第五章工程进度第十七条款工程计划工期17.1工程计划工期为____天。第十八条款工程延期规定18.1工程延期原因非乙方责任时，乙方不承担延期责任。第十九条款工程提前完成奖励19.1若乙方提前完成工程，甲方将按照约定给予乙方提前完成奖励。第二十条条款工程延期违约责任20.1若乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第六章施工单位责任第二十一条条款施工单位的义务21.1乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。第二十二条条款施工单位的管理22.1乙方应加强对施工现场的管理，确保工程顺利进行。第二十三条条款施工单位的安全保障23.1乙方应确保施工现场的安全，采取必要的安全防护措施。第二十四条条款施工单位的责任24.1乙方对因施工原因造成的甲方损失承担赔偿责任。第七章甲方权益第二十五条款甲方权益保障25.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督。第二十六条款甲方监督权26.1甲方有权对乙方施工质量、进度进行监督。第二十七条款甲方变更权27.1甲方有权根据实际情况对工程进行变更。第二十八条款甲方其他权益28.1甲方对乙方施工过程中出现的问题有权提出整改要求。第八章乙方权益第二十九条款乙方权益保障29.1乙方有权按照合同约定获得工程款项。第三十条款乙方权益保护30.1乙方有权对甲方提出的不合理要求提出异议。第三十一条款乙方索赔权31.1乙方有权就甲方原因造成的损失向甲方提出索赔。第三十二条款乙方其他权益32.1乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。第九章合同的变更与解除第三十三条款合同变更条件33.1合同变更需经双方协商一致。第三十四条款合同变更程序34.1合同变更应书面签署，并由双方盖章生效。第三十五条款合同解除条件35.1合同解除需经双方协商一致。第三十六条款合同解除程序36.1合同解除应书面签署，并由双方盖章生效。第十章违约责任第三十七条款违约行为37.1违约行为包括未按合同约定履行义务。第三十八条款违约责任38.1违约方应承担相应的违约责任。第三十九条款违约赔偿39.1违约方应赔偿因违约造成的对方损失。第四十条款违约争议解决40.1违约争议应通过协商解决，协商不成可依法解决。第十一章争议解决第四十一条款争议范围41.1争议范围包括合同的履行、解释、效力等。第四十二条款协商解决42.1双方应通过协商解决争议。第四十三条款调解解决43.1协商不成时，双方同意向合同签订地的人民调解委员会申请调解。第四十四条款仲裁解决44.1调解不成时，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第十二章合同的生效、变更与终止第四十五条款合同生效条件45.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第四十六条款合同变更条件46.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署。第四十七条款合同终止条件47.1合同终止条件为合同履行完毕或双方约定终止。第四十八条款合同终止后的义务48.1合同终止后，双方应按照合同约定履行后续义务。第十三章其他条款第四十九条款保密条款49.1双方应对合同内容和谈判过程中的信息保密。第五十条款知识产权保护50.1双方同意尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。第五十一条款不可抗力51.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等。第五十二条款附则52.1本合同附件为本合同不可分割的一部分。第十四章附件第五十三条款合同附件列表53.1附件包括工程设计图纸、工程预算书等。第五十四条款附件内容说明54.1附件内容具体描述了工程的细节和具体要求。甲方（舞蹈教室）：乙方（施工单位）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款第五十五条款甲方特殊要求55.1甲方要求乙方在施工过程中，遵守甲方现有的管理体系和规章制度。55.2甲方要求乙方在施工期间，确保工程质量，不得因施工原因导致甲方损失。55.3甲方要求乙方在施工期间，严格按照工程进度完成工程，不得延误。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款第五十六条款乙方特殊要求56.1乙方要求甲方在合同签订后，按照约定的时间和方式支付工程款项。56.2乙方要求甲方在施工过程中，提供必要的施工条件和设施，确保施工顺利进行。56.3乙方要求甲方在施工期间，不得无故干涉乙方的施工管理和进度。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款第五十七条款第三方中介特殊要求57.1第三方中介要求甲方和乙方在合同履行过程中，遵守合同约定，履行各自的权利和义务。57.2第三方中介要求甲方和乙方在合同履行过程中，如发生争议，应通过协商解决，协商不成时，可向第三方中介申请调解或仲裁。57.3第三方中介要求甲方和乙方在合同履行过程中，应尊重对方的合法权益，不得损害对方的利益。1.附加条款一（甲方为主导时的特殊条款）明确了甲方在施工过程中的特殊要求，包括乙方遵守甲方的管理体系和规章制度，确保工程质量和进度，以及不得因施工原因导致甲方损失。这些要求旨在保护甲方的合法权益，确保工程按照甲方的要求和标准进行。2.附加条款二（乙方为主导时的特殊条款）明确了乙方在施工过程中的特殊要求，包括甲方按照约定的时间和方式支付工程款项，提供必要的施工条件和设施，以及不得无故干涉乙方的施工管理和进度。这些要求旨在保护乙方的合法权益，确保乙方能够顺利履行合同义务。3.附加条款三（第三方中介为主导时的特殊条款）明确了第三方中介在合同履行过程中的特殊要求，包括甲方和乙方遵守合同约定，履行各自的权利和义务，如发生争议，应通过协商解决，协商不成时，可向第三方中介申请调解或仲裁。这些要求旨在确保合同各方都能够按照合同约定履行义务，并在争议发生时得到有效解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算书3.施工方案4.施工进度计划5.工程验收标准6.施工单位资质证明7.甲方授权书8.乙方人员名单及资质9.合同变更协议10.争议调解书或仲裁裁决书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项2.乙方未按约定时间完成工程3.乙方工程质量不符合约定标准4.甲方未提供必要的施工条件5.甲方无故干涉乙方施工管理6.乙方未遵守甲方管理体系和规章制度7.不可抗力事件导致合同无法履行三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.工程验收：对完成的建设工程进行检验、评价，以确认其是否符合合同约定和国家标准。5.违约责任：当事人因违约行为应当承担的民事责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定延误原因，根据实际情况调整工程进度计划，必要时可协商延长合同工期。2.工程质量问题：及时提出质量问题，乙方应按要求进行整改，必要时可请第