钟表店装修协议

钟表店装修协议合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同签订地点和时间第二章装修工程概况2.1钟表店基本信息2.2装修面积2.3装修风格及要求第三章装修费用3.1装修预算3.2付款方式及进度3.3装修费用包含内容3.4额外费用的承担方式第四章装修施工4.1施工期限4.2施工单位责任4.3施工质量标准4.4施工材料第五章双方权利和义务5.1甲方权利和义务5.2乙方权利和义务第六章工期延误6.1工期延误的原因6.2工期延误的处理方式第七章质量问题及维修7.1质量问题的定义7.2维修责任及期限第八章合同的变更和解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九章违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及法院第十一章合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二章其他约定12.1知识产权保护12.2保密条款12.3通知与送达第十三章附则13.1合同附件13.2合同修改和补充13.3合同解除或终止后的权利和义务处理第十四章签署页14.1甲方签署页14.2乙方签署页合同编号_________第一章总则1.1合同主体甲方：_________乙方：_________1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在钟表店装修工程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行。1.3合同签订地点和时间签订地点：_________签订时间：_________第二章装修工程概况2.1钟表店基本信息店铺名称：_________店铺地址：_________2.2装修面积装修面积：_________平方米2.3装修风格及要求装修风格：_________装修要求：_________第三章装修费用3.1装修预算装修预算：_________元3.2付款方式及进度付款方式：_________付款进度：_________3.3装修费用包含内容包含内容：_________3.4额外费用的承担方式额外费用承担方式：_________第四章装修施工4.1施工期限施工期限：_________天4.2施工单位责任施工单位需按约定完成施工，保证施工质量和安全。4.3施工质量标准施工质量标准：_________4.4施工材料施工材料：_________第五章双方权利和义务5.1甲方权利和义务甲方权利：_________甲方义务：_________5.2乙方权利和义务乙方权利：_________乙方义务：_________第六章工期延误6.1工期延误的原因工期延误原因：_________6.2工期延误的处理方式工期延误处理方式：_________第七章质量问题及维修7.1质量问题的定义质量问题定义：_________7.2维修责任及期限维修责任：_________维修期限：_________第八章合同的变更和解除8.1合同变更的条件合同变更条件：_________8.2合同解除的条件合同解除条件：_________第九章违约责任9.1甲方违约责任甲方违约责任：_________9.2乙方违约责任乙方违约责任：_________第十章争议解决10.1争议解决方式争议解决方式：_________10.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点及法院：_________第十一章合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件合同生效条件：_________11.2合同终止条件合同终止条件：_________11.3合同解除条件合同解除条件：_________第十二章其他约定12.1知识产权保护知识产权保护：_________12.2保密条款保密条款：_________12.3通知与送达通知与送达：_________第十三章附则13.1合同附件合同附件：_________13.2合同修改和补充合同修改和补充：_________13.3合同解除或终止后的权利和义务处理合同解除或终止后的权利和义务处理：_________第十四章签署页甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定装修材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方未按照甲方要求采购，乙方需承担相应责任。1.2甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，以确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更设计甲方在合同签订后，如需变更设计方案，应提前通知乙方。乙方根据变更后的设计方案进行调整，并按照实际调整情况调整合同费用。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方推荐材料供应商乙方有权向甲方推荐材料供应商，甲方应给予考虑。若甲方未采纳乙方推荐的材料供应商，乙方不承担责任。2.2乙方施工质量保障乙方应保证施工质量，若因施工质量问题导致甲方损失，乙方需承担相应责任。2.3乙方按时完成施工乙方应按照合同约定的施工期限完成施工。若乙方原因导致工期延误，乙方需支付甲方违约金。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方关系，确保合同顺利执行。中介费用由甲方承担。3.2第三方中介的权益保障第三方中介在合同执行过程中，若因履行合同导致损失，甲方应给予适当补偿。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容及甲乙双方商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.钟表店平面图2.装修设计方案3.材料供应商名单4.施工进度计划5.装修费用明细表6.付款凭证7.质量问题报告8.维修记录9.合同变更协议10.争议解决仲裁协议或法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付装修费用，视为违约。2.乙方未按设计方案和施工标准进行施工，视为违约。3.乙方未按时完成施工，视为违约。4.甲方未按约定时间支付款项，乙方有权暂停施工。5.乙方未采购甲方指定材料，甲方有权要求乙方更换或退款。6.甲方变更设计导致乙方施工成本增加，甲方应承担额外费用。7.乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改或赔偿损失。三、法律名词及解释：1.甲方：指钟表店的所有者或授权代表。2.乙方：指承担装修工程的施工方。3.装修设计方案：指双方约定的装修效果图、施工图等设计文件。4.材料供应商：指提供装修材料的第三方单位或个人。5.施工进度计划：指双方约定的装修工程时间表。6.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付装修费用。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促支付，必要时可暂停施工。2.问题：乙方未按设计方案和施工标准进行施工。解决办法：甲方应及时指出问题，要求乙方整改，严重者可要求赔偿。3.问题：乙方未按时完成施工。解决办法：甲方可与乙方协商延长工期，并根据违约金条款要求赔偿。4.问题：质量问题报告不及时或维修不满意。解