施工企业合同（2篇）

施工企业合同甲方（业主）：地址：联系方式：乙方（施工企业）：地址：联系方式：鉴于甲方委托乙方进行_______（工程名称）的施工，经过双方友好协商，就甲乙双方的权利和义务达成以下合同条款：一、工程内容及要求1.1乙方应按照甲方的要求和工程的施工标准，保质保量完成工程的施工。1.2乙方的施工期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。二、工程款项2.1甲乙双方约定的工程款项为_______元，付款方式为_______（分期支付/一次性支付）。2.2甲方应在工程完成后_______天内支付完工程款项。三、工程质量及保修3.1乙方应对施工质量负责，保证工程的施工质量达到国家的相关标准和甲方的要求。3.2工程保修期为_______年，自工程完工验收合格之日起计算。四、施工进度及报告4.1乙方应按照约定的施工进度完成工程，并定期向甲方报告施工进度。4.2如果乙方由于自身原因无法按照约定的进度完成工程，应提前_______天通知甲方，并商讨调整施工进度的事宜。五、变更及增补5.1如果在施工过程中甲方提出变更或增补的要求，乙方应根据甲方的要求进行相应的变更或增补，并按照约定的费用进行结算。六、违约责任6.1任何一方未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：_______年_______月_______日施工企业合同（二）甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方作为某项工程项目的业主或管理方，需要完成工程的建设，而乙方具有相应的施工能力和经验，双方经平等协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。第二条合同范围与工作内容2.1乙方应按甲方的要求，完成工程的设计、施工、设备安装、调试、培训和保修等工作。2.2乙方应负责工程的所有材料、设备采购，并保证其质量符合工程要求。第三条合同价格3.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2甲方支付方式如下：a)合同签订后____日内，支付合同总价的____%作为预付款；b)工程进度达到____%，支付合同总价的____%；c)工程验收合格后，支付合同总价的____%；d)剩余款项在工程保修期满后支付。第四条工期4.1乙方应保证工程在____年__月__日前完成。4.2甲方应按合同约定提供施工条件，如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期，并按实际延误天数向乙方支付误工费。第五条质量标准5.1乙方应按照甲方的要求和技术规范进行施工，保证工程质量达到____级标准。5.2工程验收不合格的，乙方应负责返工直至符合合同要求。第六条乙方责任6.1乙方应负责工程的安全，严格遵守安全生产法规，确保工程安全无事故。6.2乙方应承担因施工原因导致的第三人损害赔偿责任。第七条甲方责任7.1甲方应按合同约定支付工程款项。7.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。第八条违约责任8.1双方违反本合同的，应承担相应的违约责任。8.2甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权停止施工，并按实际停工天数向甲方收取停工费。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具