泾河新城市民运动广场垃圾清运工程招标文件

第1页建设工程施工合同工程名称：雁鸿小区垃圾清理及整治工程西咸新区泾河新城市民运动广场垃圾清运工程工程地点：西安曲江新区发包人：西安曲江建设集团有限公司陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心承包人：陕西五林装饰工程有限公司华县建筑工程公司二零一四年十二月泾河新城市民运动广场垃圾清运工程建设工程施工合同发包人（甲方）：陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心西安曲江建设集团有限公司（以下简称甲方）承包人（乙方）：华县建筑工程公司陕西五林装饰工程有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹资共同遵照执行。第一条、工程概况：1、工程名称：西咸新区泾河新城市民运动广场垃圾清运工程雁鸿小区垃圾清理及整治工程2、工程地点：西咸新区泾河新城曲江新区3、工程内容：本工程包括拟建泾河新城市民运动广场场内建筑及生活垃圾清理外运至泾河新城范围之外，外运垃圾量约5万立方米。雁鸿小区垃圾清理及环境整治工程。4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包后期维修。5、工期：具体开工日期以甲方通知时间为准合同生效后30日内完成清运。第二条、合同价款及结算依据本合同为包干单价合同，含该项目的全部工作内容，包含但不限于人工费、机械费、管理费、风险费用、利润、税金、垃圾清运费等全部费用，含税包干单价不因任何因素调整。该项目所含垃圾必须清理到泾河新城范围以外，避免二次清运；本合同暂定总价人民币为玖拾万元整（￥900000.00），合同单价不因市场价格因素、政策性的价格调整发生变动。本合同含税包干单价为31元/m3，暂定总价人民币为壹佰伍拾伍万元整（￥1,550,000.00）；工程完工后，承包人根据经双方确认的工程量清单据实结算，最终以双方确认的工程量*包干单价为准。最终以甲方确认的实际完成工程量计算乘合同单价确定结算价款。合同单价见下表：序号名称单位暂定工程量含税包干单价（元）备注1挖机、破碎锤机械台班台班约4721002农用三轮车倒运垃圾台班台班约5554503人工工日约5130100第三条、付款方式本工程无预付款，乙方完成本合同约定范围内全部工作内容后，甲乙双方进行竣工验收，验收合格后，乙方上报工程竣工结算书，待甲方审核完成，双方签字确认后14个工作日内，甲方按结算审定价一次支付完工程全部款项。甲方在向乙方支付每笔工程款时，乙方应向甲方开具等额发票。第四条本工程无预付款。待工程竣工验收合格且办理完结算手续后，甲方向乙方支付至本工程结算额的100%（付款时乙方需提供全额发票及收据）。第四条、合同价款的调整合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的可作调整：1、甲方代表确认的工程量增减；2、甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3、合同约定的其他增减调整；合同价款不因国家及地方性政策的变化而调整。第五条、双方权利和义务1、甲方权利和义务工程完工后及时验收，验收合格后按合同约定时限支付工程款。（1）审核乙方报送的施工图设计、施工组织方案等，并在施工过程中及时给出必要的指令、确认、批准；（2）开工前协调有关单位配合乙方清除施工场地范围内影响施工的原有管线等障碍物；解决施工用水源、电源和保证运输道路的畅通；（3）按合同约定期限及时、足额向乙方支付工程款；（4）委派专人负责协调乙方与各相关工种的施工配合工作；（5）协调解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建临时设施用地)。2、乙方的权利和义务（1）、负责解决生产及生活所需的临时用水、用电接入问题，因此发生的一切费用由乙方全部承担。（2）、按照甲方及合同约定的要求确保工程质量及进度，服从甲方、监理管理人员的管理，及时完成垃圾外运工作。（3）、乙方在施工过程中应严格遵守各种与安全相关的法律、法规及安全技术规范，确保施工安全，一切安全责任及费用由乙方承担。（4）、合同履行期间，若发生人身伤亡及财产损害，由乙方承担法律责任及全部费用，甲方概不负责。（5）、乙方在施工过程中严格按照《建筑施工现场环境与卫生标准》的要求组织施工，确保施工现场无扬尘。（1）依照甲方的需求，本着简洁实用的原则，做好项目的施工方案、前期规划和方案及施工图设计；（2）按照本合同约定的工作内容和甲方对工程现场的要求做好各项工作；（3）开工前应组织有关人员编制施工组织设计，安排施工总进度计划，储备材料和设备，加工构件，做好一切施工准备；（4）应向甲方提供本工程的管理体系、质保体系、安全生产体系、施工方案、工程进度计划，接受甲方的监督和检查；（5）必须严格按照甲方批准的设计图纸及技术规范要求进行施工；严格遵守施工图设计及设备选型标准；密切与其它施工单位配合，满足甲方对系统功能的要求；（6）现场设备、材料等的保管工作由乙方负责，甲方予以协助；竣工验收交付甲方前，乙方负责已完工程的成品保护工作，交付前发生损坏，由乙方负责修复或更换，工期不予顺延；（7）负责施工期间的一切安全事宜，若发生安全事故，一切责任由乙方承担；（8）确保工期和施工质量，如因乙方原因造成工期延误或质量问题，由乙方负责，并赔偿甲方的经济损失。第六条施工与设计变更1、乙方根据国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》、施工组织方案以及施工图设计文件，保证全部工程达到合格标准。2、设计变更（1）在施工过程中，应坚持按图施工，不随意变更设计；（2）在施工中如发现施工图设计及相关配合工种设计与现场相冲突，乙方应及时以书面形式通知甲方，甲方在接到通知后七日内提出修改或变更设计文件，经双方办理有关变更手续后，乙方方可继续施工；在设计变更尚未批准前，不得强行施工；（3）施工中如遇设计变更，导致施工范围或内容超出原设计标准或规模时，须经双方书面签字确认，并办理有关手续后方可施工。第七条材料设备供应1、本工程所有材料设备均由乙方负责采购，采购前甲方需考察厂家的加工、制作过程以保证甲方对乙方采购的材料设备进行认质认价。2、乙方采购的材料设备应符合设计及规范要求，并附有合格证书，否则甲方代表拒绝验收，对甲方拒绝验收或验收不合格的材料设备，乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购，因此而发生的费用由乙方承担，且工期不予顺延。第八条工期的顺延在组织施工过程中，如遇下列情况需顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：1、因不可抗力被迫停工时；2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工时；3、一周内，非乙方原因停电造成停工累计超过8小时；4、由于甲方工程的整体进度或相关工种影响乙方不能按期交工的；第九六条、竣工验质量与验收收工程质量达到合格标准，同时满足甲方需要。垃圾清运必须符合国家相关规定。乙方在工程施工完成后，应先自检，自检合格后方可向甲方提出验收申请，甲方在收到乙方验收申请后7日之内组织验收。全部工程验收合格后，乙方将工程移交甲方。第十七条、安全施工及其他约定1、乙方应严格按有关规定采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。2、乙方不得将工程转包或分包给其他施工单位，否则甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。3、现场经济签证及设备材料认质认价单，乙方应及时按本合同约定和甲方相关规定办理，未经甲方有关部门签字或签字不全者将不予认可。第十一八条、违约责任1、工程质量未达到合格标准，乙方应无条件免费整修或更换设备至合格。2、乙方未按合同约定工期完工，则每逾期一日，应向甲方支付合同暂定价的百分之一作为违约金。3、乙方存在上述违约行为给甲方造成损失，且支付的违约金不足以弥补损失时，乙方应就未能弥补的损失部分向甲方承担赔偿责任。第十二九条、争议解决因本合同发生的纠纷，各方应本着实事求是的原则，协商解决；协商不能解决时，任何一方均可通过向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第十三条、附则1、合同文件的解释顺序如下:（1）本合同所列之条款及附件；（2）甲方确认的竣工资料；（3）确定工程造价的工程预算书和图纸；（4）工商行政管理局与建设部共同制定的建设工程施工标准合同通用条款。21、本合同未明确约定的，按甲方