二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1231

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」231

1.题型：多选题

建设工程施工合同中，发包人的主要义务有（）.

A提供必要的施工条件

B现场安排监理工程师

C及时检查隐蔽工程

D支付工程价款

E及时协调、处理与承包商的纠纷

答案

A,C,D

2.题型：单选题

建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未

申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。

A3年

B6个月

C1年

D2年

答案

A

3.题型：单选题

建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）

A建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

B工程价款确定之日

C建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

D建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

答案

D

解析

本题考查的是工程价款的支付。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，

按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。同

时，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，

下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设

工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也

未结算的，为当事人起诉之日。

4.题型：单选题

关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）*

A有保证工程进度的基本制度

B建设工程所需投资已经全部到位

C依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位

D已经与施工企业签订了合作协议

答案

C

5.题型：单选题

下列选项中，属于依法必须公开招标范围的是（）。A

国家或省市重点建设项目B

利用扶贫资金实行以工代赈的项目C

采用公开招标的费用较少的项目D

国家投资控股或占主导地位依法必须招标的项目

考占

2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

解析

原文是《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位必须进

行招标的项目，应当公开招标。

考点：建设工程必须招标的范围。

6.题型：单选题

《标准化法》规定，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范

围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定（）。A

国家标准B

行业标准C

地方标准D

企业标准

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

《标准化法》规定，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范

围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定地方标准。

考点：工程建设地方标准的实施和复审

7.题型：多选题

某施工企业甲向乙水泥厂订购10吨水泥，后甲通知乙变更订购数量，但一直没明

确具体数量，交货期至，乙将10吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由为已通知变

更，则下列说法正确的是（）。

A乙承担损失

B甲可根据实际情况部分接受

C甲拒绝接受，应承担违约责任

D双方合同已变更，乙送货构成违约

E由于变更约定不明，则应推定为未变更

答案

C,E

解析

（1）合同变更须经当事人双方协商一致；（2）合同变更应当办理批准、登记手

续的，应当依法办理相应手续；（3）约定不明的，推定为未变更；（4）企业名称

的变更、法定代表人的变更，签约人的变更不影响合同的变更。

8.题型：单选题

当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在（）提出。

A答辩时

B首次开庭前

C裁决前

D执行前

答案

B

9.题型：单选题

按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）三个序列。

A特级、一级、三级

B特级、一级、二级

C甲级、乙级、丙级

D施工总承包、专业承包和施工劳务

答案

D

解析

《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承

包和施工劳务三个序列。

10.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水

要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（）。

A6个月

B12个月

C36个月

D60个月

答案

D

解析

《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限

为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程。为设计文件规定

的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面

的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给

排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方

约定。

11.题型：单选题

根据《中华人民共和国劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳

动合同的是（）o

A在试用期间被证明不符合录用条件的

B严重违反用人单位的规章制度的

C被依法追究刑事责任的

D患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的

答案

D

12.题型：多选题

关于劳动合同订立的说法，正确的有（）。*

A试用期包含在劳动合同期限内

B固定期限劳动合同不能超过10年

C商业保险是劳动合同的必备条款

D劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同

答案

A,E

解析

A正确，试用期包含在劳动合同期限内。B错误，固定期限劳动合同，是指用人

单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，即劳动合同双方当事人在劳动合同中

明确规定了合同效力的起始和终止的时间。劳动合同期限届满，劳动关系即告终

止。固定期限劳动合同可以是1年、2年，也可以是5年、10年，甚至更长时间。

C错误，劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或

者主要负责人;(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(3)

劳动合同期限;(4)工作内容和工作地点;(5)工作时间和休息休假;(6)劳动报酬;(7)社会

保险;(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同

的其他事项。D错误，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。E正确，

按照《劳动合同法》的规定，除了非全日制用工(即以小时计酬为主，劳动者在同

一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时，每周工作时间累计不超过24小

时的用工形式)可以订立口头协议外，建立劳动关系应当订立书面劳动合同。

13.题型：单选题

甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程

分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根

据《建设工程安全生产管理条例》，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是

()oA

甲建设单位B

乙施工单位C

丙施工单位D

项目经理部

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

《建设工程安全生产管理条例》第50条规定，施工单位发生生产安全事故，应当

按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督

管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。实行施工总承包的建设工

程，由总承包单位负责上报事故。所以，应选择B。

考点：施工生产安全事故报告的基本要求

14.题型：单选题

下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是

（）o*

A建设资金已落实

B主要负责人经有关部门考核合格

C配备了兼职安全生产管理人员

D为职工办理了意外伤害保险

答案

B

解析

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安

全生产许可证，应当具备12项安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，

制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资

金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管

理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门

或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，

取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生

产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业

的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活

区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法

律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符

合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大

的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急

预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配

备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。

15.题型：单选题

在工程建设标准中，（）不属于强制性标准的用词。

A不得

B不应

C必须

D不宜

答案

D

16.题型：单选题

2013年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但2013年3月，由于王某怀

孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发

生活费，其后，又有两个月均未完成承包任务，因此，甲公司作出解除与王某的劳

动合同的决定。下列选项中表述正确的是()o

A由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同

B由于王某不能胜任工作，甲公司应提前30日通知王某，解除劳动合同

C甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同

D由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同

答案

D

解析

根据《劳动合同法》第四十二条的规定，女职工在孕期、产期、哺乳期的，用人

单位不得解除劳动合同。

17.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》规定，下列说法正确的是()。

A施工单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续

B建设单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续

C施工单位在领取施工许可证后，应当办理工程质量监督手续

D建设单位在领取施工许可证后.应当办理工程质量监督手续

答案

B

18.题型：多选题

根据2015年1月住房和城乡建设部《城镇污水排入排水管网许可管理办法》的规

定.下列说法正确的有（）.

A未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水

B各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证

C排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定

D城镇排水主管部门实施排水许可可以收取一定的费用

E城镇排水主管部门委托的专门机构不能开展排水许可审查

答案

A,B,C

解析

2015年1.月住房和城乡建设部颁布的《城镇污水排入排水管网许可管理办法》

进一步规定，未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水.各类施工作业

需要排水的.由建设单位申请领取排水许可证.因施工作业需要向城镇排水设施排水

的,排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期

限.城镇排水主管部门委托的专门机构，可以开展排水许可审查、档案管理、监督指

导排水户排水行为等工作，并协助城镇排水主管部门对排水许可实施监督管理.城镇

排水主管部门实施排水许可不得收费.故选项A、B、c正确.

19.题型：多选题

下列法律部门中，属于经济法的是（）o

A《反垄断法》

B《政府采购法》

C《节约能源法》

D《招标投标法》

E《税收征管法》

答案

A,B,C,E

20.题型：单选题

下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是

()。

A有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

答案

C

21.题型：单选题

属于安装工程一切险承保的是()o

A因自然灾害导致的工程损毁

B设计错误引起的工程设备损坏

C意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡

D因自然灾害导致工程现场机械损坏

答案

D

22.题型：单选题

甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命

李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是

()°

A甲建设单位

B乙施工单位

C李某

D王某

答案

B

解析

答案B

《建筑法》第48条规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保

险费。因此，正确选项为B。

23.题型：单选题

在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动,未采取有效扬尘防治

措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处（）万元以下罚款.

A1

B2

C3

D5

答案

B

24.题型：单选题

下列关于认证的说法，错误的是（）。

A存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据

B与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据

C以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定

案件事实的依据

D无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据

答案

A

解析

不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据：①在诉讼中，当事人为达成

调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中

作为对其不利的证据；②以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得

的证据，不能作为认定案件事实的依据；③不能单独作为认定案件事实的证据：未

成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人有利

害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物核对的复印

件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。④当事人对自己的主张，只有本

人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持（但对方当事人认可的除

外）。

注意A选项，不能单独作为，不能作为，两个不一样的概念。

25.题型：多选题

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的

基础设施项目的范围包括（）。

A防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目

B垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目

C邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目

D供水、供电、供气、供热等市政工程项目

E生态环境保护项目

答案

A,B,C,E

解析

经国务院批准的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》进一步规定,关系社

会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：（1）煤炭、石油、天然气、电

力、新能源等能源项目；（2）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业

等交通运输项目；（3）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；（4）防

洪、灌溉、排涝、弓1（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；（5）道

路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场

等城市设施项目；（6）生态环境保护项目；（7）其他基础设施项目。

26.题型：单选题

建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A）,夜间55dB（A）。夜间噪声最大声

级超过限值的幅度不得高于（）。

A15dB（A）

B20dB(A)

C25dB(A)

D30dB(A)

答案

A

解析

答案A

按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的规定，建筑施工过程

中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间

70dB(A),夜间55dB(A)o夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。

故选项A正确。

27.题型：单选题

施工企业认为()侵犯其合法权益，可以申请行政复议。*

A建设单位的违约行为

B总监理工程师的停工决定

C上级企业的处理决定

D行政机关的罚款

答案

D

28.题型：多选题

承担赔偿损失责任的构成要件包括()。

A具有违约行为

B造成损失后果

C违约行为与财产等损失之间有因果关系

D违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿

E违反道德规范

答案

A,B,C,D

解析

承担赔偿损失责任的构成要件是：（1）具有违约行为；（2）造成损失后果；

（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过

错，但法律规定应当赔偿。

29.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有（）行为的，责令限期改正；

逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。A

使用未经验收的施工起重机械B

在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡C

在竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D

安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用

考占

2Z206035违法行为应承担的法律责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》第六十四条违反本条例的规定，施工单位有下列行

为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万

元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关

规定追究刑事责任：（一）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；（二）

未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全

施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；（三）在尚

未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；（四）施工现场临时搭建的建筑物不符合安

全使用要求的；（五）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地

下管线等采取专项防护措施的。

考点：施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任

30.题型：多选题

下列关于当事人约定违约金的正确表述有（）。

A合同中必须要约定违约金

B约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加

C约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行

D当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

E当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条

款

答案

B,D,E

31.题型：单选题

住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》对建筑施工特种作业人员进

行规定，下述不属于建筑施工特种作业人员的是（）。

A建筑电工

B建筑架子工

C建筑起重机械安装拆卸工

D建筑混凝土工

答案

D

32.题型：单选题

我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责.

A地方政府相关行政主管部门

B招标代理人

C招标监管机构

D招标人

答案

D

33.题型：多选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设单位有（）行为的，责令改正，处20万元

以上50万元以下的罚款。

A迫使承包方以低于成本的价格竞标

B任意压缩合理工期

C施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工

D未实行工程监理

E未按照国家规定办理工程质量监督手续

答案

A,B,C,E

解析

建设工程质量管理条例第五十六条：违反本条例规定，建设单位有下列行为之一

的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：迫使承包方以低于成本的价格

竞标的；任意压缩合理工期的；明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设

强制性标准，降低工程质量的；施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施

工的；建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；未按照国家规定办理工程

质量监督手续的；明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设

备的；未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案

的。公路工程质量监督规定第三十条：建设单位未办理工程质量监督手续的，责令

限期补办手续，并处20万元以上50万元以下的罚款。

34.题型：单选题

()终止招标的，已经发售资格预审文件或者已经收取投标保证金的，招标人应

当退还所有收取的资格预审文件费用，以及所收取的投标保证金及银行存款利息。

A

投标人B

招标人C

潜在投标人D

资格预审文件收受人

考占

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

招标人终止招标的，已经发售资格预审文件或者已经收取投标保证金的，招标人应

当退还所有收取的资格预审文件费用，以及所收取的投标保证金及银行存款利息。

考点：终止招标。

35.题型：多选题

定金是担保的一种形式，下面关于定金的说法正确的是()。

A定金应当以书面形式约定

B当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限

C定金的数额不得超过主合同标的额的15%

D定金的数额不得超过主合同标的额的20%

E定金合同从实际交付定金之日起生效

答案

A,B,D,E

解析

《担保法》规定，定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付

定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但

不得超过主合同标的额的20%。故选项A、B、D、E正确。

36.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督

手续。

A竣工验收

B进场开工

C签订施工合同

D领取施工许可证或开工报告

答案

D

37.题型：单选题

某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。

A评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B投标人再增加优惠条件

C投标人撤销投标文件

D招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

答案

A

38.题型：单选题

关于开标程序的说法，正确的是（）。[2012]A

开标时间和地点应由各投标人协商决定B

开标过程应当记录并存档备查C

开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况D

唱标时不必唱出投标报价

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

本题考查开标程序依据《招标投标法》第34条，开标应当在招标文件确定的提交

投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地

点，则A选项不正确。依据该法第36条，开标时由投标人或者其推选的代表检查

投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，则C选项不

正确。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文

件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有

投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读，则D选项不正确。开标过程应当

记录，并存档备查。B选项为开标过程应当记录并存档备查。故B选项正确。

考点：开标。

39.题型：单选题

在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000

万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是（）o

A勘察、设计服务单项合同估算价50万元以上

B施工单项合同估算价达到160万元

C重要货物采购单项合同估算价接近100万元

D监理服务单项合同估算价30万元

答案

A

40.题型：多选题

在下列关于合同变更的表述中，正确的是（）。

A合同当事人在合法的条件下，协商一致后可以变更合同

B中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更

C设计合同中的设计变更属于合同的变更

D建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更

E当事人对合同变更内容约定不明的，推定为未变更

答案

A,C,E

解析

答案A、C、E

该题选项难点主要在B、C、D三个选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更

还有一个前提是须经审查批准机关批准；建设工程施工中的工程变更不属于合同变

更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的，一般是由工程师单方面根

据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同，设计变更往往是由建设单位

向设计单位提出，设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单，是由双方协商确定

的。答案选定为A、C、E。

41.题型：单选题

政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。*

A建筑市场有关违法行为

B违反法定基本程序问题

C质量安全问题

D建筑市场有关法律责任

答案

D

42.题型：单选题

《社会保险法》规定，职工应当参加生育保险，由（）按照国家规定缴纳生育保

险费。A

用工单位B

派遣单位C

工会D

社会保障组织

考点

2Z204024劳动保护的规定

解析

《社会保险法》规定，职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育

保险费。

考点：生育保险

43.题型：单选题

《危险化学品安全管理条例》规定,进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业.

施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位.

A1日

B3日

C5日

D7日

答案

D

44.题型：单选题

工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展的实际需要，该标准的批准部门应

当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止，一般是（）A

5年复审1次B

5年复审2次C

3年复审1次D

3年复审2次

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展的实际需要，该标准的批准部门应

当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止，一般是5年复审1次。

考点：工程建设行业标准的制订、修订程序与复审

45.题型：多选题

国务院《关于加强安全生产监管执法的通知》规定，国有大中型企业安全生产委员

会主任可以由（）担任。

A董事长

B总经理

C党委书记

D主管安全的副总经理

E总工程师

答案

A,B

解析

答案A、B

国务院《关于加强安全生产监管执法的通知》第4条规定，国有大中型企业和规模

以上企业要建立安全生产委员会，主任由董事长或总经理担任，董事长、党委书

记、总经理对安全生产工作均负有领导责任，企业领导班子成员和管理人员实行安

全生产“一岗双责”。因此，正确选项为A、Bo

46.题型：单选题

甲代理乙与丙公路运输公司签订多式联运合同，约定由丙和丁铁路运输公司采用铁

路公路联运方式共同将货物运给乙，在铁路运输过程中发生了交通事故，使货物毁

损不能按时交货。那么以下关于责任承担的说法正确的有（）。

A丙与丁应向甲承担违约责任

B丙应向乙承担违约责任

C甲应向丁主张违约责任

D丁应向乙承担违约责任

答案

B

解析

多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运

输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。

多式联运过程中发生货物损毁事件时，应由签订合同的承运人承担责任，无论该事

件是否发生在其承运区段。所以本题中应由丙向乙承担违约责任，B选项正确。

47.题型：多选题

建设工程民事责任的承担方式主要包括（）。

A返还财产

B修理

C赔偿损失

D行政处罚

E支付违约金

答案

A,B,C,E

解析

答案A、B、c、E

建设工程民事责任的主要承担方式包括返还财产、修理、赔偿损失、支付违约金。

行政处罚为行政责任。正确选项为A、B、C、Eo

48.题型：单选题

根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施

见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括（）。*

A用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B地下使用的防水材料

C用于砌筑砂浆的水泥

D用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

答案

A

解析

2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和

送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不

得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和材料必须实施

见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂

浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝

土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝

土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必

须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

49.题型：单选题

下列关于用人单位经济性裁员的说法中，正确的是（）.

A经济性裁员为用人单位单方解除劳动合同

B经济性裁员应取得工会或全体职工同意

C经济性裁员方案应由劳动行政部门审批

D经济性裁员人数不得超过用人单位总人数的10%

答案

A

50.题型：单选题

王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个公路路面工程公司，

按照《注册建造师管理规定》：王某可以担任（）施工的项目负责人或进行相关工程

服务.

A公路工程

B公路路基工程

C公路交通工程

D公路路面工程

答案

D

解析

A选项为施工总承包资质序列中的企业,王某注册的是专业承包资质的企业.B、

c、D选项均为专业承包公司的类别，但B、c项超出了聘用单位业务范围，故本题只

有D选项正确.

51.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程

质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。

A法定代表人

B经营负责人

C项目负责人

D直接责任人

答案

D

解析

《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单

位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责

任人员依法追究刑事责任。

52.题型：单选题

关于投标报价的说法，正确的是（）。

A报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

B低于成本报价是指低于社会平均成本报价

C报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

答案

C

53.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程保修期的起始日是（）。A

工程竣工之日B

竣工验收合格之日C

工程交付之日D

工程投入使用之日

考点

2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定

解析

建设工程保修期的起始日期是竣工验收合格之日。

考点：屋面防水工程、供热与供冷系统等的最低保修期

54.题型：单选题

施工单位升降机安装后，不属于安装单位义务的是（）o

A编制拆、装方案

B出具自检合格证明

C办理验收手续并签字

D定期检测

答案

D

55.题型：单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对于（）事故而言，负责事故调查

的人民政府应当自收到事故报告之日起30日内作出批复。

A一般

B重大

C较大

D特别重大

答案

D

56.题型：单选题

施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的,

责令限期改正，并处（）的罚款.

A挪用费用10%~20%

B挪用费用20%〜50%

C挪用费用50%〜70%

D挪用费用70%以上

答案

B

57.题型：多选题

仲裁过程中的调解是双方解除纠纷的有效方法，以下说法错误的有（）o

A仲裁庭在作出裁决前，必须先行调解

B调解不成的，应当及时作出裁决

C调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书而不能制作裁决书

D调解书不具备强制约束力

E在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

答案

A,C,D

解析

仲裁庭在作出裁决前，可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按

照其认为适当的方式主持调解。调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请，也可

以请求仲裁庭根据调解协议的内容制作调解书或者裁决书。调解不成的，应当及时

作出裁决。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签

收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

58.题型：多选题

关于融资租赁合同的法律特征，下列选项正确的是（）。

A其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加

B出租人身份的二重性

C融资租赁合同可以是要式合同

D承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务

E出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务

答案

B,D,E

解析

融资租赁合同通常涉及三方主体。其法律效力不是买卖和租赁两个合同效力的简

单叠加，故选项A错误；在一定条件下出租人也可以是买受人，具有二重性；融

资租赁合同是要式合同，《合同法》规定融资租赁合同应当采用书面形式，故选项

C“可以”的说法错误；在融资租赁合同中，承租人享有买受人的权利但不承担买受

人的义务；对租赁物进行维修和瑕疵担保承担义务的是出卖人。故选项B、D、E

正确。

59.题型：单选题

在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是（）。

A施工单位、建设单位

B建设单位、施工单位

C施工单位、监理单位

D监理单位、施工单位

答案

A

解析

施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成

施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务

人；对于支付工程款，则相反。

60.题型：单选题

某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日

作出，施工单位5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处

罚决定，则说法正确的是()o

A施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

C施工单位只能向法院起诉

D施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉

答案

C

解析

行政复议机关应当在受理行政复议申请之日起60日内作出行政复议决定，行政

争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外,

应当自知道或应当知道作出行政行为之日起6个月内提出。

61.题型：单选题

安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是()。

A执行国家劳动安全卫生规程和标准

B为劳动者办理意外伤害保险

C对劳动者进行劳动安全卫生教育

D对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

答案

B

解析

用人单位和劳动者应当遵守如下有关劳动安全卫生的法律规定：①用人单位必须

建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者

进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。②劳动安全卫生

设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与

主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。③用人单位必须为劳动者提

供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作

业的劳动者应当定期进行健康检查。检查。④从事特种作业的劳动者必须经过专门

培训并取得特种作业资格。⑤劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。

62.题型：单选题

根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有（）。

A建设施工合同、房屋买卖、土地使用权

B货物运输、港口作业、土地使用权

C房屋买卖、土地使用权转让、租赁合同

D房屋买卖、土地使用权、借款合同

答案

A

解析

专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖

是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域

管辖和特殊地域管辖的关系是：凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。

《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉

论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法）的解释》中规定，建设工

程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载

的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在

地。

63.题型：多选题

下列关于招标代理机构的说法正确的有（）。A

招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B

招标代理机构是社会中介组织C

招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件D

建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E

招标代理机构主持开标会

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

考点：委托招标代理机构。

64.题型：多选题

法的形式的含义包括（）。

A创制机关的性质及级别

B法律规范的地域效力

C法律规范的内涵

D法律规范的期间效力

E法律规范的效力等级

答案

A,B,E

解析

法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义：（1）法律规范创

制机关的性质及级别：（2）法律规范的外部表现形式：（3）法律规范的效力等级：（4）

法律规范的地域效力。

65.题型：单选题

关于社会保险部门认定的承担工伤保险责任的单位，人民法院应予以支持的是

（）O

A职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工先建立劳动关系的为承担

工伤保险责任的单位

B劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤

保险责任的单位

C用工单位违法转包给不具备用工主体资格的组织，该组织所聘用职工因工伤亡

的，该组织为承担工伤保险责任的单位

D个人挂靠其他单位对外经营，其聘用的人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤

保险责任的单位

答案

D

66.题型：单选题

依据《劳动争议调解仲裁法》等有关规定，下列选项不属于劳动争议的是（）.

A因休息休假发生的争议

B因经济补偿发生的争议

C因劳动保护发生的争议

D因劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论发生的争议

答案

D

67.题型：单选题

某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整

改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，应当向（）申请行政

复议。

A市环保局

B省建设厅

C市人民政府

D省人民政府

答案

C

68.题型：单选题

潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前

提出

A5天

B3天

CIO天

D15天

答案

C

69.题型：单选题

在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经

()批准。

A国务院文物行政部门

B省级人民政府

C县级以上人民政府

D省级文物行政部门

答案

B

解析

《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆

破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行

其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并

经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文

物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆

破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应

当征得国务院文物行政部门同意。

70.题型：单选题

在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人

造成损害的，由()。A

第三人与行为人承担连带责任B

行为人自行承担C

第三人自行承担D

被代理人与第三人承担连带责任

考点

2Z201032建设工程代理行为及其法律关系

解析

本题考查的是建设工程代理不当或违法行为应承担的法律责任。

考点：不当或违法行为应承担的法律责任。

71.题型：单选题

关于著作权的主体，以下说法错误的是（）。A

招标文件、投标文件往往就是单位作品B

单位作品的著作权完全归单位所有C

公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品D

一般情况下，职务作品的著作权由单位享有

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范

围内优先使用。

考点：著作权主体。

72.题型：多选题

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，下述选

项中，正确的有（）。

A生活护理费由工伤保险基金支付

B生活护理费由所在单位支付

C生活护理费按月支付

D生活护理费根据伤残情况分为5个等级

E生活完全不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的

50%

答案

A,C,E

解析

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工

伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分

不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度

职工月平均工资的50%、40%或者30%o

73.题型：单选题

建设工程项目实施过程中发生的下列情形，不能申请行政复议的是（）。

A甲施工企业参与串通投标被没收违法所得

B乙工程监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书

C丙建设单位压缩合理工期被处以罚款

D国家机关工作人员丁在建设工程质量监督工作中玩忽职守被开除

答案

D

74.题型：单选题

施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训。A

每年至少进行一次B

每年至少进行两次C

每半年至少进行一次D

每两年至少进行一次

考点

2Z206025施工单位安全生产教育培训的规定

解析

施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训I。

考点：施工单位全员的安全生产教育培训

75.题型：单选题

物权和债权的性质分别可以表述为（）o

A相对权，绝对权

B相对权，相对权

C绝对权，相对权

D绝对权，绝对权

答案

C

76.题型：单选题

某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同,

关于小王的试用期，以下说法正确（）o

A不得约定试用期

B试用期不得超过1个月

C试用期不得超过2个月

D试用期不得超过6个月

答案

C

77.题型：单选题

某单位工程设计图纸注明的混凝土标号为C30,但监理工程师认为该设计不符合承

包合同约定的C35等级，书面通知承包人按照合同约定的C35施工。该事件说法

正确的是（）。*

A施工单位应当继续按照原施工图纸施工

B施工单位应当按照监理通知要求施工

C施工单位发现设计不符合承包合同约定时，应按照承包合同约定施工

D监理单位认为设计不符合技术标准和合同约定的，应当报告建设单位

答案

D

78.题型：单选题

关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。

A注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工

程施工项目的除外

B注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企

业。

C发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换

施工项目负责人

D因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程

施工项目负责人

答案

c

解析

注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之

一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收

合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位

同意的。

注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应

当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业

已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊

情况必须更换项目负责人的。

79.题型：多选题

生产安全事故等级划分的主要因素有（）。[2014]A

政治B

人身C

主观恶意D

经济E

心理

考点

2Z206041生产安全事故的等级划分标准

解析

事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。

考点：事故等级划分的要素

80.题型：单选题

关于联合体投标的说法，正确的是（）*

A招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件

后组成

B招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投

标

C联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

答案

B

解析

考查招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招

标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书载明是否接受联合体投标。

81.题型：单选题

房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同,

工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则（）。

A合同无效，不应支付工程款

B合同无效，应参照合同约定支付工程款

C合同有效，不应支付工程款

D合同有效，应参照合同约定支付工程款

答案

B

82.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任和义务的说法，正确

的是（）。[2012]A

建设工程竣工验收合格后，即免除建设单位在施工阶段的任何责任B

建设单位应当委托监理单位组织设计、施工等有关单位进行竣工验收C

建设单位应当履行保修义务D

建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的

原始资料

考点

2Z207031建设单位相关的质量责任和义务

解析

本题考查建设单位的质量义务建设单位是建设工程质量的第一责任人，即便建设工

程竣工验收合格后，仍不能免除其相应的法律责任，故A选项不正确。依据《建

设工程质量管理条例》第16条，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设

计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。则B选项不妥。建设工程质量保

修与房地产开发企业售出的商品房保修不同，应当由施工企业履行保修义务，C选

项不正确。D为正确选项。

考点：依法提供原始资料

83.题型：单选题

计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于（）保护的客体。A

专利权B

商标权C

著作权D

发明权

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。

考点：建设工程知识产权的常见种类。

84.题型：单选题

劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即

向（）报告。

A兼职安全巡查员

B专业监理工程师

C发包人代表

D建设工程安全生产监督站

答案

A

解析

《安全生产法》第51条规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应

当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。在本题中，只有兼职安全

巡查员属于现场安全生产管理人员。

85.题型：单选题

在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（）o,

A由被代理人独自承担责任

B由代理人独自承担责任

C南被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

答案

D

解析

书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和

期间，并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担

民事责任，代理人负连带责任。

86.题型：单选题

代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行“代理”活动的，属于（）.

A有权代理

B无权代理

C表见代理

D滥用代理权

答案

B

87.题型：多选题

下列责任中，属于行政处罚的有（）。

A责令停产停业

B罚金

C暂扣或者吊扣执照

D赔偿损失

E治安拘留

答案

A,C,E

解析

《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，

没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。B属于刑事责任，D属于

民事责任。

88.题型：单选题

《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出，完善和落实师傅带徒

弟制度。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习

至少2个月后方可独立上岗。下述选项中不属于这里所指的工人师傅应当具备的条

件是（）。

A具有初级工以上技能等级

B具有3年以上相应工作经历

C善于“传、帮、带”

D成绩突出