二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1350

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」350

1.题型：单选题

关于联合体共同承包的说法，正确的是（）。*

A联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围

承揽工程

C联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围

承揽工程

答案

C

2.题型：单选题

定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数

额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。

A1O%

B20%

C25%

D3O%

答案

B

3.题型：单选题

某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标

准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

[2015]A

工程重大安全事故罪B

重大责任事故罪C

重大劳动安全事故罪D

串通投标罪

考点

2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式

解析

本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位、设计单位、施工单

位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故属于工程

重大安全事故罪。

考点：工程重大安全事故罪。

4.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人违章指

挥、强令职丁冒险作业.尚不够刑事处罚的，将处（）罚款或者按照管理权限给予撤

职处分.

A5000元以下

B5000元〜2万元

C2万元〜20万元

D20万元以上

答案

C

5.题型：多选题

下列选项中关于开标的说法错误的有（）。

A开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B开标地点由招标人在开标前通知

C投标人对开标有异议的，应当在开标后3日内提出

D开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加

E开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，不得由招标人委

托的公证机构检查

答案

B,C,D,E

解析

开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时

间公开进行。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。开标地点应当在招标

文件中规定。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可

以由招标人委托的公证机构检查。因此BCDE均错误。

6.题型：单选题

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(CG12523-2011)。建筑施工场界环境

夜间噪声的夜间是指()期间。

A2I点至次日6点

B22点至次日8点

C21点至次日8点

D22点至次日6点

答案

D

解析

建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声

排放限值，昼间70dB(A),夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅

度不得高于15dB(A)。“昼间”是指6：00至22；00之间的时段；“夜间”是指

22：00至次日6：00之间的时段。

7.题型：多选题

设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的()等

工作。A

设计B

施工C

采购D

试运行服务E

招标

考坐上点

2Z203021建设工程总承包的规定

解析

设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采

购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负

责。

考点：设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包。

8.题型：单选题

不属于劳动争议的范围的是（）。A

因工作时间、休息休假、工资、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议B

因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议C

因除名、辞退职工和职工辞职、自动离职发生的争议D

因建设工程合同发生的争议

考点

2Z204025劳动争议的解决

解析

劳动争议的范围。

考点：劳动争议的范围

9.题型：多选题

关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确

的有（）。A

承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计B

承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告30天后，工程自动进入缺陷责任

期C

发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计D

发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任

期E

发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任

期

考点

2Z207052质量责任的损失赔偿

解析

缺陷责任期从通过竣工验收之日起计，由于承包人原因导致工程无法按规定期限进

行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计，由于发包人原因导致工

程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自

动进入缺陷责任期。

考点：缺陷责任期的确定

10.题型：多选题

某工程建设联合有限公司与某旅游股份有限公司签订了房屋买卖合同，该合同的法

律特征主要体现在（）。

A房屋买卖合同是双务合同

B房屋买卖合同是单务合同

C房屋买卖合同是诺成合同

D房屋买卖合同是实践合同

E房屋买卖合同是无偿合同

答案

A,C

解析

买卖合同的法律特征：1.买卖合同是一种转移财产所有权的合同2.买卖合同是有

偿合同3.买卖合同是双务合同4.买卖合同是诺成合同。

11.题型：单选题

下列属于我国法的形式的是（）。A

习惯法B

宗教法C

判例法D

国际条约

考点

2Z201012法的形式和效力层级

解析

在我国，习惯法，宗教法，判例不是法的形式。

考点：法的形式。

12.题型：单选题

下列条件中，（）不是申请招标代理机构资质时必备的条件。

A有从事招标代理业务的营业场所

B有从事招标代理业务相应的资金

C有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

答案

D

解析

招标代理机构是依法设立，从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

招标代理机构应当具备下列条件：1.有从事招标代理业务的营业场所和相应资

金；2.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；3.有符合法定条件、可

以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。因此，有对投标人的财

务状况进行审计的专业人才并不是招标代理机构的必备条件。

13.题型：单选题

某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措

资金又将工程抵押给银行，工程竣工后，施工单位经多次催促，发包人始终无法支

付结算价款，最后向法院申请拍卖该工程，那么，在拍卖完成后，（）将最先受

偿。

A甲材料供应商

B银行

C施工单位

D先到先得，没有先后顺序

答案

C

14.题型：单选题

下列关于合同示范性文本的性质和作用的说法中，不正确的是（）。

A合同示范性文本是规范性文本

B合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用

C签订合同时有合同示范性文本的必须使用

D合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系

答案

C

解析

合同示范文本为非强制使用文本，所以C不正确。

15.题型：单选题

合同中权利义务一并转让的关键条件是（）。A

转让人与承受人达成合同转让协议B

原合同必须有效C

原合同必须为双务合同D

符合法定程序

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

《合同法》规定，当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并

转让给第三方。权利和义务一并转让，是指合同一方当事人将其权利和义务一并转

移给第三人，由第三人全部地承受这些权利和义务。权利义务一并转让的后果，导

致原合同关系的消灭，第三人取代了转让方的地位，产生出一种新的合同关系。所

以本题中A选项转让人和第三方的承受人达成合同转让协议是权利和义务一并转

让的关键条件。

考点：合同中权利和义务的一并转让

16.题型：单选题

根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由

县级以上人民政府建设主管部门责令停业执业（），情节严重的，由颁发资格证

书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。【2014】A

3个月以上6个月以下B

3个月以上1年以下C

6个月以上2年以下D

1年以上3年以下

考点

2Z205023违法行为应承担的法律责任

解析

注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部

门责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执

业资格证书，5年内不予注册。

考点：违反建筑节能标准违法行为应承担的法律责任

17.题型：单选题

关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。*

A建设工程承包活动属于法定代理

B建筑材料设备的采购不得委托代理

C建设工程诉讼只能委托律师代理

D建设工程招标活动可以委托代理

答案

D

18.题型：单选题

王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所

申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将

其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A2021年3月5日

B2021年3月15日

C2021年5月15日

D2023年2月13日

答案

B

解析

答案B

发明专利权的期限为20年。自初次申请日起，因此，选项B正确。

19.题型：单选题

关于行政行为特征的说法，正确的是（）。

A行政行为具有自愿性

B实施行政行为具有单方意志性

C行政行为具有不可裁量性

D行政行为不属于执法行为

答案

B

解析

行政机关的行政行为具有以下特征：（1）行政行为是执行法律的行为。任何行

政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权，行政主体

不得作出任何行政行为。（2）行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身

的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。（3）行政主体在实施

行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主

做出。（4）行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对方必须

服从并配合行政行为，否则行政主体将予以制裁或强制执行。（5）行政行为以无

偿为原则，以有偿为例外。

20.题型：多选题

关于编制招标文件及标底的说法，正确的是（）。

A招标人可设最低投标限价，但不得规定最高投标限价

B投标有效期从提交投标文件的截止之日起算

C招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D招标人对己发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

E招标代理机构不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询

答案

B,E

解析

本题考查的是招标准备阶段的工作。A选项，招标人可以设定最高投标限价，不

得规定最低投标限价；C选项，招标文件应当包括拟签订合同的主要条款；D选

项，招标人可以对己发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

21.题型：单选题

甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。

和解协议约定：将80万元债务减少为70万元，协议生效之日起一个月内还清。协

议生效1个月后，乙公司并未履行协议约定。下列做法中正确的是（）。

A甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼

B有法院执行和解协议

C由法院依职权恢复原判决的执行

D甲向法院申请恢复原判决的执行

答案

D

22.题型：单选题

某施工企业与房地产开发商签订了施工合同，并约定施工企业垫资30%,但未约

定利息。后发生工程价款结算争议，该施工企业要求房地产公司支付利息，则人民

法院的正确做法应为（）。

A施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

B施工单位要求支付垫资利息，不予支持

C由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

D施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予

支持

答案

B

解析

工程垫资的处理：（1）有约定按照约定；（2）没有约定按工程欠款处理；

（3）没有约定垫资利息的，不得要求支付利息。

23.题型：单选题

某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力

应当表述为（）。A

变更的效力仅及于变更的部分B

未变更部分效力不确定C

已履行部分应恢复原状D

当事人丧失赔损请求权

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

合同变更须遵循法定程序。

考点：合同变更须遵循法定的程序

24.题型：单选题

在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工

单位承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。

A合同

B无因管理

C不当得利

D侵权

答案

D

解析

25.题型：单选题

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不

能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算

工程价款。

A签约时的签约地

B履约时的签约地

C履约时的项目所在地

D签约时的项目所在地

答案

D

26.题型：单选题

建设工程合同应当采用的形式是（）。[2012]A

口头形式B

口头形式为原则，书面形式为例外C

书面形式D

书面形式为原则，口头形式为例外

考点

2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容

解析

本题考查建设工程合同的订立形式依据《合同法》第270条，建设工程合同应当采

用书面形式。故C、选项正确。

考点：建设工程施工合同的法定形式。

27.题型：单选题

根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投

标人提交投标文件截止之日止，最短为（）日。

A5

B20

C10

D15

答案

B

28.题型：单选题

关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。

A不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D女职工生育享受不少于90天的产假

答案

D

解析

本题考察的是女职工和未成年工特殊保护。禁止女职工从事矿山井下、第四级体

力劳动强度的作业劳动；不得安排在经期从事高温、低温的体力劳动。有毒有害是

对未成年工的限制。女职工无需定期健康检查。

29.题型：单选题

《刑法》及《刑法修正案》规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故

或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处（）有期徒刑。

A1年以下

B1年〜3年

C3年〜5年

D5年以上

答案

D

解析

《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故

或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5

年以上有期徒刑（《刑法修正案（六）》）。

30.题型：单选题

劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决（）日内向人民法院提起诉

讼.

A7

B15

C30

D60

答案

B

31.题型：单选题

按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）三个序列。

A特级、一级、三级

B一级、二级、三级

C甲级、乙级、丙级

D施工总承包、专业承包和施工劳务

答案

D

32.题型：单选题

下列不属于对提高用水效率的规定是（）.

A施工中采用先进的节水施工工艺

B应制定有效的水质检测与卫生保障措施

C现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置

D对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

答案

B

解析

绿色施工导则》对提高用水效率从8个方面进行了规定:其中包括施工中采用先

进的节水施工工艺;现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置;对混凝

土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核.而应制定有效的水质检

测与卫生保障措施是对安全用水的规定.

33.题型：单选题

某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向

发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此承包方申请解除合同。该

合同解除后，下列行为中错误的是（）。

A发包方可以不承担违约责任

B承包方应该终止履行合同

C发包方应赔偿未支付给承包方损失的费用

D承包方仍可要求结算已完部分的工程费用

答案

A

解析

按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义

务，也是承包人的主要合同权利。发包人拖欠承包人工程款，不仅应当支付工程款

本金，还应当支付工程款利息。发包方不按合同约定支付工程款应承担违约责任。

故选项A正确。

34.题型：单选题

包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束

后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂

诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。

A合同无效，不应支付工程款

B合同无效，应参照合同约定支付工程款

C合同有效，应按照合同约定支付工程款

D合同有效，应参照合同约定支付工程款

答案

B

35.题型：多选题

赵某被确定为生活不能自理的工伤职工，下列表述正确的是（）。

A生活护理费由工伤保险基金支付

B生活护理费由所在单位支付

C生活护理费按月支付

D生活护理费根据伤残情况分为5个等级

E生活部分不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的

30%

答案

A,C,E

解析

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工

伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分

不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度

职工月平均工资的50%、40%或者30%。故选项A、C、E正确。

36.题型：单选题

甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同

约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交

付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又

能获得支持的是（）

A请求甲双倍返还定金8万元

B请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

C请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

D请求甲支付违约金6万元

答案

B

解析

定金、违约金二选一。

37.题型：多选题

民事诉讼的基本特点包括（）。*

A公权性

B自愿性

C保密性

D强制性

E程序性

答案

A,D,E

38.题型：多选题

按照《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》工程总承包的

方式有()总承包。

A设计采购施工(EPC)

B设计施工(D-B)

C设计采购(E-P)

D采购施工(P-C)

E项目管理(PM)

答案

A,B,C,D

39.题型：多选题

建设用地使用权人有权将建设用地使用权进行()。

A出让

B互换

C出资

D赠与

E抵押

答案

B,C,D,E

解析

建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但

法律另有规定的除外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠

与或者抵押，应当符合以下规定：（1）当事人应当采取书面形式订立相应的合同。

使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。（2）应当向登记

机构申请变更登记。（3）附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处

分。

40.题型：单选题

在投标时，投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标属于投标人

（）。

A相互串通投标

B相互竞争投标

C与招标人串通投标

D以他人名义投标

答案

A

解析

禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）

投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）

投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等

组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥

特定投标人而采取的其他联合行动。

41.题型：多选题

建设单位因监理单位未履行监理合同义务而遭受重大损失，欲提起诉讼，则必须满

足起诉的条件有（）。

A有充分的证据

B没有超过诉讼时效期间

C有具体的诉讼请求

D属于法院受理民事诉讼的范围

E属于受诉法院管辖

答案

C,D,E

42.题型：单选题

《节约能源法》规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质

量监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处（）罚款。A

1万元以上5万元以下的B

1万元以上10万元以下的C

5万元以上10万元以下的D

5万元以上20万元以下的

考点

2Z205023违法行为应承担的法律责任

解析

《节约能源法》规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质

量监督部门责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款。

考点：用能单位其他违法行为应承担的法律责任

43.题型：多选题

物权的种类包括（）。A

所有权B

债权C

用益物权D

担保物权E

抵押权

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

根据《物权法》的规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。此外，债权为相

对权，物权为绝对权；知识产权为无形财产权，物权为有形财产权。

考点：物权的种类。

44.题型：单选题

建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。*

A建设用地规划许可证

B建设工程规划许可证

C房屋销售许可证

D建设工程施工许可证

答案

D

解析

工程质量和安全是工程建设的永恒主题。《建设工程质量管理条例》规定，建设

单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督

手续。2003年11月颁布的《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请

领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

45.题型：单选题

施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是（）o

A因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地

B因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

答案

C

解析

《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者

全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能

免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

46.题型：单选题

某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工

单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）。

A乙供应商因无过错，无需退还

B乙供应商有权拒绝甲供应商给付请求

C施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

D甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

答案

B

47.题型：单选题

建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，对施工设计文件的要求是应当满

足()。A

施工需要并按规定通过审查B

建设单位的要求C

城市规划的要求D

施工质量和施工安全的要求

考占

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理该建筑工程用地批准手续，在

城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工

要求，已经确定建筑施工企业，5.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，6.有保

证工程质量和安全的具体措施，7.建设资金已经落实，8.法律、行政法规规定的其

他条件。有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了

审查。

考点：有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审

查。

48.题型：单选题

()是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自

觉为他人管理事务或提供服务。A

合同B

侵权C

不当得利D

无因管理

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

无因管理是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托,

自觉为他人管理事务或提供服务。

考点：无因管理。

49.题型：多选题

下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A

停止侵害B

排除妨碍C

修理、重作，更换D

没收非法财物E

消除影响、恢复名誉

考点

2Z201092建设工程民事责任的种类及承担方式

解析

本题考查的是民事责任的承担方式。

考点：民事责任的承担方式。

50.题型：多选题

运输合同的法律特征有（）。A

货运合同是双务、有偿合同B

货运合同的标的是运输行为C

货运合同是诺成合同D

货运合同的标的是获取货物E

货运合同的收货人和托运人可以是同一人

考点

2Z204036运输合同的法律规定

解析

货运合同的法律特征：货运合同是双务、有偿合同货运合同的标的是运输行为货运

合同是诺成合同货运合同当事人的特殊性。货运合同的收货人和托运人可以是同一

人。

考点：货运合同的法律特征

51.题型：单选题

必须经总监理工程师签字确定后方可实施的工作是（）。

A工程控制网测量复核

B分项工程质量验收

C下一道工序施工

D建设工程竣工验收

答案

D

52.题型：单选题

招标人资格预审文件或招标文件的发售期不得少于()日.

A5

B10

C15

D20

答案

A

53.题型：多选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列选项中说法正确的有

()oA

未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动B

建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证C

企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期D

企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件E

安全生产许可证的有效期为5年

考点

2Z206012安全生产许可证的有效期和政府监管的规定

解析

原文是安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企

业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安

全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，

安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审

查，安全生产许可证有效期延期3年。

考点：安全生产许可证的有效期

54.题型：单选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检

查内容的是()o*

A工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准

B工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准

C工程管理人员是否熟悉强制性标准

D工程项目的安全、质量是否符合强制性标准

答案

C

55.题型：单选题

《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向

()作出详细说明。

A建设单位

B施工单位

C监理单位

D建设行政主管部门

答案

B

56.题型：多选题

以下可提出行政复议的有()o

A罚款

B取消投标资格

C仲裁裁决书

D吊销资质证书

E人民法院判决书

答案

A,B,D

解析

只有对行政机关的行政行为才可提出行政复议，故，A、B、D正确。

57.题型：单选题

采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25,出于安全的考虑，建设单位将

混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准，双方对该混凝土

计价发生争议。关于工程价款处理的说法，正确的是（）o[2012]A

应按照建设单位提出的计价标准予以补偿B

应按照施工企业提出的计价标准予以补偿C

合同总价款不予调整D

协商不成，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价

标准确定

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

本题考查工程质量标准的变化导致价格的纠纷的处理依据《最高人民法院关于审理

建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条，当事人对建设工程的

计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工

程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可

以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标

准结算工程价款。故D选项正确。

考点：工程价款的支付。

58.题型：单选题

取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工

的项目经理。

A登记

B注册

C备案

D所在单位考核合格

答案

B

59.题型：多选题

下列建筑工程中，适合采用成本加酬金合同的有（）。

A建筑面积为200平方米的公共厕所

B技术难度较低的建筑工程

C技术难度较大的建筑工程

D紧急抢险的建筑工程

E抗洪救灾修筑堤坝的工程

答案

C,D,E

60.题型：单选题

国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故分为四个等级。在事故分级中

考虑的第一要素是（）。

A造成的直接经济损失

B造成的间接经济损失

C造成的人员伤亡数量

D造成的社会影响

答案

C

61.题型：单选题

甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖

合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲支付了该设备。使用过程中，因设备自身故

障造成两名工人受伤。此责任应由（）。

A甲承担

B乙承担

C丙承担

D乙和丙分担

答案

C

62.题型：单选题

小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（）。A

小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同B

因为是临时工作，可以不签劳动合同C

不得安排小刚从事有毒有害的劳动D

可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

考点

2Z204024劳动保护的规定

解析

依题意，小刚属于未成年工，我国劳动法对未成年工的特殊保护规定主要包括：①

不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳

动和其他禁忌从事的劳动。②用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。

考点：未成年工的特殊保护

63.题型：单选题

施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的,

其处理办法是（）o

A责令工程停工

B责令限期改正，给予警告

C给予罚款

D责令限期改正

答案

D

解析

施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用

的，责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承

担赔偿责任。

64.题型：单选题

企业申请延续资质证书，应在资质证书有效期届满（）前向发证机关提出申请.

A6个月

B3个月

C1个月

D15天

答案

B

65.题型：单选题

关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。[2014]A

不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B

良好行为记录信息公布期限一般为6个月C

招标投标法违法行为记录公告期限为1年D

依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

考点

2Z203033建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制

解析

建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一

般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。

考点：公布的时限。

66.题型：多选题

建筑节能工程存在下列（）问题时，按照规定应重新组织验收。

A验收组织机构不符合法规及规范要求

B工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告

C验收人员不具备相应资格的

D验收各方主体验收意见不一致

E工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕

答案

A,C,D

解析

工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收：（1）验收

组织机构不符合法规及规范要求的；（2）参加验收人员不具备相应资格的；（3）

参加验收各方主体验收意见不一致的；（4）验收程序和执行标准不符合要求的；

（5）各方提出的问题未整改完毕的。

67.题型：单选题

关于中标人违法行为应承担的法律责任的规定，下列表述中错误的是（）o

A中标人将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，分包无效，处分包项

目金额5%。以上10%。以下的罚款

B中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内

参加投标的资格并予以公告

C中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退

还，可以处中标项目金额5%。以下的罚款

D中标人将中标项目转让给他人的，处转让项目金额5%。以上10%。以下的罚款

答案

C

68.题型：单选题

施工单位没有按照劳动合同约定支付劳动者报酬，则劳动者（）。

A可以解除合同，但是应该提前30天通知用人单位

B可以不告知施工单位而立即解除合同

C可以随时通知施工单位解除合同

D需要与施工单位协商后才可解除合同

答案

C

69.题型：单选题

依法必须招标的项目，招标人应当（），向有关行政监督部门提交招标投标情况

的书面报告。A

自发出中标通知书之日起15日内B

自确定中标人之日起15日内C

自发出中标通知书之日起7日内D

自确定中标人之日起7日内

考点

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

依法必须招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督

部门提交招标投标情况的书面报告。

考点：中标通知书和报告招标投标情况。

70.题型：多选题

债的产生根据有（）。*

A合同

B侵权

C支付价款

D不当得利

E无因管理

答案

A,B,D,E

解析

建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。

71.题型：单选题

行政机关拒绝履行判决、裁定的，第一审人民法院可以在规定期限内不执行的，从

期满之日起对该行政机关按日处（）的罚款。A

10元至50元B

20元至50元C

50元至100元D

100元至200元

考点

2Z208053行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行

解析

行政机关拒绝履行判决、裁定的，第一审人民法院可以在规定期限内不执行的，从

期满之日起，对该行政机关按日处50元至100元的罚款。

考点：执行

72.题型：单选题

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当（）中标

候选人为中标人。A

确定排名第一的B

确定排名第二的C

确定排名第三的D

前三名中任意选取

考点

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第

一的中标候选人为中标人。

考点：中标的法定要求。

73.题型：单选题

根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合

同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A

1个月B

2个月C

3个月D

半年

考占

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项。

考点：建立劳动关系即应订立劳动合同

74.题型：多选题

下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（）。

A因重大误解订立的合同

B无权代理人订立的合同

C建设单位为洗钱而订立的施工合同

D乘人之危订立的合同

E用欺诈手段订立损害国家利益的合同

答案

A,D

解析

可变更、可撤销合同的种类：（1）因重大误解订立的合同；（2）显失公平（合

同订立时）；（3）因欺诈、胁迫而订立的损害非国家利益的合同；（4）乘人之危

而订立的合同。

75.题型：单选题

甲建筑施工企业在2008年5月仍在持2005年1月1日办理的安全生产许可证进行

施工，受到有关部门查处.有关部门对甲的正确处理方式是（）.

A允许其继续施工，限期补办延期手续

B允许其继续施工.但处以50万元罚款

C责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得,并处以5万元以上10万元以下

罚款

D责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以10万元以上50万元以下罚款

答案

C

解析

《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续

进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上

10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照未取得安全

生产许可证擅自进行生产的规定处罚。

76.题型：多选题

依据我国民商合一的立法模式，下列法律中属于民法商法的是（）.

A《合同法》

B《物权法》

C《民法通则》

D《政府采购法》

E《侵权责任法》

答案

A,B,C,E

77.题型：单选题

甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同.合同约定，设计费为150万元，定

金为设计费的15%.发包方已支付定金.如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给

甲（）.

A15万元

B30万元

C45万元

D依据发包方损失而定

答案

C

解析

《民法通则》规定尸接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金.”故答案c

为正确答案.

78.题型：多选题

我国《专利法》保护的对象包括（）.

A科学发现

B发明

C实用新型

D新创造

E外观设计

答案

B,C,E

解析

我国《专利法》保护的是发明创造专利权,并规定发明创造是指发明、实用新型

和外观设计.因此，选项B、C、E正确.

79.题型：单选题

实行开工报告批准制度的建设工程，其开工报告是指（）。

A施工单位向监理工程师提交的开工报告

B建设单位向政府主管部门提交的开工报告

C限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告

D施工单位项目部向公司总部提交的报告

答案

B

80.题型：单选题

《工伤保险条例》规定用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发

生的工伤待遇等有关费用由（）负担.

A工伤职工

B用人单位

C工伤职工和用人单位

D社会保险部门

答案

B

81.题型：单选题

甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2004年5月1日还款。但到2004

年6月1日，甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延

期还款。此行为的法律效果是（）。

A引起诉讼时效的中断

B引起诉讼时效的中止

C引起诉讼时效的延长

D改变法定时效期间

答案

A

82.题型：单选题

某单位工程设计图纸注明的混凝土标号为C30,但监理工程师认为该设计不符合承

包合同约定的C35等级，书面通知承包人按照合同约定的C35施工。该事件说法

正确的是（）。

A施工单位应当继续按照原施工图纸施工

B施工单位应当按照监理通知要求施工

C施工单位发现设计不符合承包合同约定时，应按照承包合同约定施工

D监理单位认为设计不符合技术标准和合同约定的，应当报告建设单位

答案

D

83.题型：多选题

根据《立法法》，（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

A地方性法规与地方政府规章

B部门规章

C部门规章与地方性法规

D地方政府规章与部门规章

E同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

答案

B,D

84.题型：单选题

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间

进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或

者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有（）或者

其有关主管部门的证明。

A县级以上人民政府

B市级以上人民政府

C省级以上人民政府

D国务院

答案

A

85.题型：单选题

按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信信息分为

（）。

A良好行为记录和不良行为记录

B公共服务信息和市场监管信息

C市场主体信息和市场客体信息

D公众投诉信息和公众评价信息

答案

A

86.题型：多选题

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，下述选

项中，正确的有（）。

A生活护理费由工伤保险基金支付

B生活护理费由所在单位支付

C生活护理费按月支付

D生活护理费根据伤残情况分为5个等级

E生活完全不能自理的，其生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的

50%

答案

A,C,E

解析

工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工

伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分

不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度

职工月平均工资的50%、40%或者30%。

87.题型：单选题

生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行

完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。*

A1

B3

C5

D7

答案

c

88.题型：多选题

某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管

理条例》，该公司应（）。

A编制安装方案

B出具自检合格证明

C具有起重设备安装工程专业承包资质

D派出本单位专业技术人员现场监督

E自行验收

答案

A,B,C,D

解析

施