二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷131

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」31

1.题型：单选题

甲乙在履行合同过程中发生争议，双方对合同中的仲裁条款效力有异议，甲申请仲

裁委员会认定，而乙请求法院认定，则下述说法正确的是()。

A由仲裁委员会作出决定

B由人民法院裁定

C由先收到申请一方决定

D由仲裁委员会和人民法院协商确定

答案

B

2.题型：单选题

实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的

必要前提是()o

A监理单位总工程师签字

B施工单位总工程师签字

C该工程监理工程师签字

D该工程项目经理签字

答案

C

解析

暂无

14.答案C

《建设工程质量管理条例》第37条规定："工程监理单位应当选派具备相应资格的

总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑

构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施

工。”由此，正确答案为C。

3.题型：单选题

工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》规

定，工程监理单位重点是审查（）o

A安全生产投人是否充足

B安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

C施工现场人员的安全生产管理能力

D安全技术措施是否得到落实

答案

B

解析

答案B

本题主要是考察监理单位审查施工方案的问题，根据《建设工程安全生产管理条

例》规定：工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方

案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。故选择B。

4.题型：多选题

某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊

装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条

例》，要求该设备租赁公司提供（）。

A生产厂家的吊车制造许可证

B吊车出厂的产品合格证明

C机械燃油消耗定额证明

D租赁公司自行测试的安全性能检测记录

E具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

答案

A,B,E

解析

答案A、B、E

《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租的机械设备和施工机具及配

件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和

施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证

明。因此，正确选项为A、B、Eo

5.题型：单选题

某招标文件规定的最高投标限价590万元，最低投标限价为480万元。招标文件同

时规定，投标报价超过标底10%的浮动范围为废标（标底为550万元），投标人

甲根据本企业定额预测的成本为520万元。则甲的报价在（）范围内，为有效投

标。

A480-590万元

B520-590万元

C495-605万元

D495-590万元

答案

B

解析

投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，应当否决投标。所

以甲的报价不得低于企业成本520万元，不得高于最高投标限价590万元。答案为

Bo

6.题型：多选题

国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故分为四个等级。在事故等级划

分中考虑的因素有（）。

A文化因素

B社会因素

C经济因素

D环境因素

E人身因素

答案

B,C,E

7.题型：多选题

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列选项中说法正确的有（）.

A安全生产许可证的有效期为5年

B未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证

D安全生产许可证有效期内，企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期

3年

E企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

答案

B,C,E

8.题型：单选题

依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一般情况下，自事故发生之日

起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A5

B7

C15

D30

答案

D

解析

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起30日内，事故

造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日

起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

9.题型：单选题

关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）*

A具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C执行异议审查和复议期间，暂停执行

D执行申请人只能是诉讼当事人

答案

B

解析

考查民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施主要有：查封、扣押、冻结、划

拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产。

10.题型：单选题

某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此

笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能

支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包

人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是（）。

A人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

B人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应

商

C人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

D人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

答案

D

11.题型：多选题

对于建设工程分包的表述中，不正确的是（）。

A建设单位可以直接指定分包人

B承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C分包单位不得将其承包的工程再次分包给他人

D经建设单位同意，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分非主体工程发包

给具有相应资质条件的分包单位

E分包单位与总承包单位就全部工程承担连带责任

答案

A,E

解析

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中明确规定，”建设单位不

得直接指定分包工程承包人。”对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作

出拒绝或者采用的选择。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责

任。

12.题型：单选题

建设单位申请领取施工许可证应具备的条件中，应当有建设工程（）。A

专项施工方案B

安全施工措施C

施工组织设计D

安全生产检查制度

考点

2Z206051建设单位相关的安全责任

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提

供建设工程有关安全施工措施的资料。

考点：确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

13.题型：单选题

下面关于抵押效力的说法，错误的是（）。

A当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C转让抵押物的价款不得明显低于其价值

D抵押权与其担保的债权同时存在

答案

A

解析

抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。

当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。抵押人有义务妥善保管抵押物并

保证其价值。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押权与其担保的债权同时

存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。故应选A选

项。

14.题型：单选题

关于项目经理部，下面说法错误的是（）。

A具备法人资格

B不具备法人资格

C非常设机构

D根据施工项目组建

答案

A

解析

项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理

部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，

是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格，而是施工

企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。故选项A正确

15.题型：单选题

按照《注册建造师执业工程规模标准规定（试行）》的规定，二级注册建造师执业的工

程规模标准不包括（）.

A12层以上的房屋建筑工程

B高度50米以上的建筑物或构筑物

C单跨跨度21米以上的房屋建筑工程

D单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程

答案

D

16.题型：单选题

下列关于保险合同的说法中，正确的是（）。

A保险合同只能由被保险人和保险人签订

B被保险人或受益人必须是投保人

C受益人由被保险人或投保人指定

D保险合同仅以财产为保险标的

答案

C

17.题型：单选题

劳动合同的期限一般终于劳动合同的（）之时。A

生效B

成立C

终止D

完成

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

劳动合同的期限一般终于劳动合同的终止之时。

考点：劳动合同期限

18.题型：单选题

关于社会保险部门认定的承担工伤保险责任的单位，人民法院应予以支持的是

（）o*

A职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工先建立劳动关系的为承担

工伤保险责任的单位

B劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤

保险责任的单位

C用工单位违法转包给不具备用工主体资格的组织，该组织所聘用职工因工伤亡

的，该组织为承担工伤保险责任的单位

D个人挂靠其他单位对外经营，其聘用的人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤

保险责任的单位

答案

D

19.题型：多选题

根据《侵权责任法》，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承

担连带责任.有其他责任人的，有权向其他责任人追偿.

A监理单位

B建设单位

C设计单位

D施工单位

E质量监督站

答案

B,D

解析

本题是《侵权责任法》第86条规定的原文，规定了建筑物缺陷损害责任的具体承

担，即建筑物没有达到法律、法规规定的标准，存在对他人人身、财产的不合理危险,

其损害责任由建设单位与施工单位承担连带责任，建设单位、施工单位赔偿后，有其

他责任人的，有权向其他责任人追偿.显然，该责任属于无过错责任，而且，没有免责的

事由.其中，他人泛指受损的一切人,包括建筑物所有人、管理人在内.正确答案B、D.

20.题型：单选题

职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。*

A职工

B鉴定机构

C劳动部门

D用人单位

答案

D

21.题型：单选题

在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理

事务或提供服务的行为属于（）。A

无权代理B

不当得利C

侵权行为D

无因管理

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

该题主要考察的是：无因管理的定义。无因管理，是指管理人员和服务人员没有法

律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。A选

项无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。B

选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益

的行为。C选项侵权行为，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或

人身权利的行为。根据各选项定义此题选D。

考点：不当得利。

22.题型：多选题

甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颇簸掉落货物

一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，

果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）.

A侵权

B无因管理

C合同行为

D不当得利

E法律行为

答案

A,D

解析

侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为；

不当得利，是指没有法律或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行

为。参见教材P23-24.

23.题型：单选题

《建筑法》及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程，按规

定可进行下列除（）以外的处罚。

A责令改正，没收非法所得

B责令停业整顿，降低资质等级

C处以罚款

D吊销营业执照

答案

D

解析

建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽

工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等

级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的

损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

24.题型：单选题

行政监督部门应当自收到投诉之日起（）决定是否受理投诉。A

3日B

3个工作日C

30日D

30个工作日

考占

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日决定是否受理投诉，并自受理投诉

之日起30个工作日内作出书面处理决定。

考点：投诉处理的规定。

25.题型：单选题

我国对建筑业企业的资质管理模式是（）o

A国务院建设主管部门集中管理

B分级实施与有关部门相配合

C国务院建设主管部门统一管理

D省、市人民政府建设主管部门管理

答案

B

解析

我国对建筑业企业的资质管理，实行分级实施与有关部门相配合的管理模式。

《建筑业企业资质管理规定》中规定，国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资

质的统一监督管理。国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门配合国

务院建设主管部门实施相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。省、自治区、直

辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。

省、自治区、直辖市人民政府交通、水利、信息产业等有关部门配合同级建设主管

部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。故选项B正

确。

26.题型：多选题

依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）。*

A项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择

B施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术

C采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标

E在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作

答案

A,C,D

27.题型：单选题

按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，节能激励措施不包括（）。

A

政府资金扶持B

财政安排节能专项资金C

税收优惠和信贷支持D

价格政策和表彰奖励

考点

2Z205022施工节能技术进步和激励措施的规定

解析

原文是按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要有如下相关的节能

激励措施：（一）财政安排节能专项资金（二）税收优意（三）信贷支持（四）价格政

策（五）表彰奖励

考点：节能激励措施

28.题型：单选题

李某2012年9月参加二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（）o

A以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理

B通过注册取得建造师资格证书

C取得建造师资格证书、通过注册后以建造师名义执业

D取得建造师执业证书和执业印章

答案

C

解析

二级建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，

并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位

项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。未取得注册证书和执业印章的，不得

担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相

关活动。

29.题型：多选题

下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有（）。

A逾期送达的

B投标人未提交投标保证金的

C投标人的法定代表人未到场的

D未按招标文件要求密封的

E投标人对招标文件有异议的

答案

A,D

解析

《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文

件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招

标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

30.题型：单选题

某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人交付货物即视为甲完成交付，在货

物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丁向丙交费，但乙和丁对于货物毁

损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的

是（）。[2015]A

乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担B

甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担C

甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担D

丙向正交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担

考点

2Z204032买卖合同的法律规定

解析

本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人（乙）出卖交由承运人运输的在

途标的物，在途标的物的风险由买方（丁）承担。

考点：标的物毁损灭失风险的承担

31.题型：单选题

根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。

A2%

B5%

C10%

D20%

答案

C

解析

《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的

10%o中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

32.题型：多选题

工程监理单位的主要安全责任有（）。[2014]A

采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B

组织抢救生产安全事故C

审查专项施工方案D

对施工安全事故隐患要求整改E

及时报告生产安全事故

考点

2Z206053工程监理、检验检测单位相关的安全责任

解析

依据《建设工程安全生产管理条例》，监理的安全生产责任主要包括：（1）工程

监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业整改;

（2）情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位；（3）

施工企业拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报

告；（4）工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准

实施监理，并对建设工程安全承担建立责任。

考点：工程监理单位的安全责任

33.题型：单选题

经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退

出此次投标的书面通知。关于甲行为的说法正确是（）。

A属于在投标有效期内撤回投标文件

B属于放弃中标

C甲的要求不能被接受，必须继续参加投标

D甲可向招标人申请退还部分投标保证金

答案

A

34.题型：单选题

关于消防设计审核和验收的说法，正确的有（）。

A建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核

B建筑工程消防设计图样不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证

C建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送建设主管部门审核

D消防设计审核合格是建设工程取得施工许可证的必备条件

答案

B

解析

A选项，“应当”错误，只有大型人员密集场所和其他特殊工程的设计文件需经公

安机关消防机构审核。

35.题型：多选题

下列各项权力中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。

A检举权

B控告权

C批评权

D接受安全教育培训的权利

E危险报告权

答案

A,B,C

解析

施工作业人员应当享有的安全生产权利：（1）知情权和建议权；（2）安全防护

用品获得全；（3）批评、检举、控告及拒绝违章指挥权；（4）紧急避险权；

（5）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿权利；（6）请求民事赔偿权。

36.题型：多选题

《文物保护法实施细则》关于文物修缮保护工程的设计施工管理规定，下列说法正

确的是（）。A

省级文物保护单位的修缮计划和设计施工方案，由省文物行政管理部门审查批准B

勘察设计单位、施工单位应当执行国家有关规定，保证工程质量C

工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，报城乡建设规划部门批准D

工程竣工时，应当报审批机关验收E

文物修缮保护工程应当接受审批机关的监督和指导

考点

2Z205032在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工规定

解析

文物修缮保护工程的设计施工管理省、自治区、直辖市级和县、自治县、市级文物

保护单位的修缮计划和设计施工方案，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政管

理部门审查批准。文物修缮保护工程应当接受审批机关的监督和指导。工程竣工

时，应当报审批机关验收。文物修缮保护工程的勘察设计单位、施工单位应当执行

国家有关规定，保证工程质量。

考点：文物修缮保护工程的设计施工管理

37.题型：单选题

违约责任承担的方式包括（）o[2013]A

提供担保B

解除合同C

继续履行D

代位追偿

考点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

违约责任的承担方式区分民事权利、民事担保方式、民事责任承担方式。根据《合

同法》第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定

的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本题要求考生对

基本法律概念要有比较清晰的认识。法律责任包括：民事责任、行政责任、刑事责

任；民事责任包括：违约责任、侵权责任；行政责任包括：行政处罚、行政处分；

刑事责任包括：刑罚，可分为主刑及附加刑。民事担保方式共有五种，即：保证、

定金、抵押、质押、留置。民事权利教材上列举的主要有：有效合同的解除权、可

撤销合同的撤销权、效力待定合同的追认权、催告权，债的保全中涉及的撤销权及

代位求偿权等。在考查法律责任时，首先不应把民事担保方式混同于法律责任，也

不应将民事权利混同于法律责任，当然更不应将违约责任、侵权责任、行政处罚、

行政处分、刑罚类型混淆，这是求解此类题目的关键。本题考查违约责任的承担方

式，应明确题目是在考查法律责任中的民事责任中的违约责任；题目A项属于民

事担保，B、D项属于民事权利，C项属于民事违约责任的承担方式。

考点：违约责任的免除

38.题型：单选题

关于施工合同解除的说法，正确的是（）。*

A合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

D承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

答案

B

解析

1.发包人解除施工合同

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，

承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没

有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质

量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

2.承包人解除施工合同

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，

发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行

相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付

工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

的；（3）不履行合同约定的协助义务的。

39.题型：多选题

在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护

区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域

内，禁止建设（）.

A封闭式垃圾站

B生活垃圾填埋场

C工业固体废物集中贮存、处置的设施

D工业固体废物集中贮存、处置的场所

E建筑垃圾临时堆放的场所

答案

B,C,D

40.题型：多选题

建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含（）。

A文明施工费

B临时设施费

C工程排污费

D安全施工费

E环境保护费

答案

A,B,D,E

解析

2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理

规定》中规定，建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项

目组成》（建标[-2003-]206号）中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时

设施费、安全施工费组成。

41.题型：单选题

关于工程总承包模式下各单位的责任，说法正确的是（）。

A工程总承包企业需自行完成工程主体部分的设计业务和施工业务

B仅具有施工资质的工程总承包单位可以将施工业务直接分包给具有相应施工资质

的单位

C分包单位不服从管理，工程总承包单位可免除对分包业务所承担的责任

D分包单位与工程总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任

答案

D

42.题型：单选题

某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不

属于发回重审原因的是（）o

A认定基本事实不清

B严重违反法定程序

C违法缺席判决

D适用法律错误

答案

D

解析

原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查

清事实后改判；原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定

撤销原判决，发回原审入民法院重审。所以D选项正确。

43.题型：单选题

纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（）。

A有仲裁协议

B当事人双方口头愿意仲裁

C有具体的仲裁请求、事实和理由

D属于仲裁委员会的受理范畴

答案

B

44.题型：多选题

下列关于土地所有权的表述中，正确的是（）。A

城市市区的土地属于国家所有B

农村和城市郊区的土地属于农民集体所有C

宅基地属于农民集体所有D

自留地、自留山属于农民集体所有E

宅基地属于农民个人所有

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

该题主要考察的是：土地所有权的归属。城市市区的土地属于国家所有。农村和城

市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和

自留地、自留山，属于农民集体所有。该题B选项缺条件即除由法律规定属于国

家所有的以外农村和城市郊区的土地才属于农民集体所有。

考点：土地所有权。

45.题型：单选题

某施工单位为赶工期，对本应当进行边坡支护的土石方工程未进行有效支护，建设

行政主管部门检查到该情况后责令其改正，并进行了罚款，其惩罚措施属于（）

法律责任形式。

A民事责任

B行政处分

C刑事责任

D程序处罚

答案

D

46.题型：多选题

结构材料节材与材料资源利用的技术要点包括（）。

A推广使用现场搅拌混凝土和砂浆

B推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗

C推广钢筋专业化加工和配送

D优化钢筋配料和钢构件下料方案

E优化钢结构制作和安装方法

答案

B,C,D,E

47.题型：多选题

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施

工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况进行检查。这里的建筑施工企

业负责人可以是（）□

A企业的法定代表人

B企业的总经理

C企业的副总经理

D企业的总工程师

E企业的副总工程师

答案

A,B,D,E

解析

建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工

作的副总经理、总工程师和副总工程师。

48.题型：单选题

建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，对施工设计文件的要求是应当满

足（）•

A施工需要并按规定通过审查

B建设单位的要求

C城市规划的要求

D施工质量和施工安全的要求

答案

A

49.题型：多选题

根据《安全生产管理条例》要求，施工单位在其施工组织设计中对某项目的脚手架

搭建编制了专项施工方案，在编制和实施该专项施工方案时应当（）

A附具安全验算结果

B经项目技术负责人签字

C经总监理工程师签字

D由专职安全员现场监督

E组织专家论证

答案

A,C,D

50.题型：多选题

施工中因（）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。*

A发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

B发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款

C工程师未按合同约定提供所需指令、批准

D设计变更和工程量增加

E不可抗力

答案

A,D,E

51.题型：单选题

按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起

15日内，将（）报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备

案。

A施工组织方案

B拆除建筑物的措施

C保证安全施工的措施

D建设单位编制的工程概要

答案

C

52.题型：单选题

《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括（）以后的与重大历史事件、革命

运动以及着名人物无关的水下遗存.

A1900年

B19I0年

C1911年

D1920年

答案

C

53.题型：单选题

下面关于质权的说法，正确的是（）。

A质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征

B质权人在质权存续期间,可以处分质物

C质物必须是动产

D能够用作质押的动产必须符合国家的规定

答案

A

解析

按照《担保法》、《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权

利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权

人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优

先受偿。质押分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产

移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。

54.题型：单选题

在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面

合同中协议选择的人民法院不包括()。

A合同履行地

B合同纠纷发生地

C合同签订地

D标的物所在地

答案

B

解析

《民事诉讼法》第25条规定：合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住

所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不

得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

55.题型：多选题

根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有

()=

A动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保

B不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保

C动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保

D动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保

E不动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保

答案

A,E

56.题型：多选题

根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，下列选项中属于施

工单位不良行为认定标准的有（）。

A资质不良行为认定标准

B承揽业务不良行为认定标准

C工程质量不良行为认定标准

D企业注册不良行为认定标准

E工程安全不良行为认定标准

答案

A,B,C,E

解析

施工单位的不良行为记录认定标准分为如下5大类：（一）资质不良行为认定标

准（二）承揽业务不良行为认定标准（三）工程质量不良行为认定标准（四）工程

安全不良行为认定标准（五）拖欠工程款或工人工资不良行为认定标准。

57.题型：多选题

施工作业人员享有的主要安全生产权利有

A建议权

B检举权

C收益权

D获得工伤保险赔偿权

E紧急避险权

答案

A,B,D,E

58.题型：单选题

以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。*

A当事人自行和解

B行政复议

C行政机关调解

D商事仲裁

答案

B

59.题型：单选题

不属于随时解除劳动合同情形的是（）=

A某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

答案

D

解析

《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳

动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制

度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其

他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单

位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使

劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。

60.题型：多选题

投标人以非法手段骗取中标的表现形式有（）。

A非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标

B投标时提交假业绩证明或资格文件

C投标人以行贿手段谋取中标的

D招标人向投标人泄露标底

E假冒法定代表人签名，提交假委托书

答案

A,B,E

解析

《招标投标法》规定，投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗

取中标。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取

的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第33条规定的以他人名义投标。投标

人有下列情形之一的，属于招标投标法第33条规定的以其他方式弄虚作假的行

为：①使用伪造、变造的许可证件；②提供虚假的财务状况或者业绩；③提供虚假

的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；④提供虚假的信用状况；⑤

其他弄虚作假的行为。

61.题型：单选题

根据《中华人民共和国商标法》第3条第1款规定，经商标局核准注册的商标为注

册商标，商标注册人享有商标（）权，受法律保护。A

专用B

使用C

出让D

买卖

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

商标专用权是指企业、事业单位和个体工商业者对其注册的商标依法享有的专用

权。

考点：商标和商标专用权的概念。

62.题型：多选题

施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（）。

A在施工现场附近的河流中清洗油桶

B将施工垃圾处理后倒入附近河流

C转运施工废弃物时未对其进行遮盖

D居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障

E工程抢修工作一直持续到22时

答案

A,B,C,D

63.题型：单选题

下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是

()o*

A仲裁事项

B选定的仲裁委员会

C请求仲裁的意思表示

D仲裁裁决的效力

答案

D

64.题型：单选题

国家对环境噪声污染严重的落后设备实行()制度。

A报废

B登记

C更新

D淘汰

答案

D

解析

国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。国务院经济综合主管部门应

当会同国务院有关部门公布限期禁止生产、禁止销售、禁止进口的环境噪声污染严

重的设备名录。

65.题型：单选题

实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报事故。A

总承包单位B

分包单位C

劳务分包单位D

建设单位

考点

2Z206023施工总承包和分包单位的安全生产责任

解析

实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

考点：负责上报施工生产安全事故

66.题型：单选题

在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为不包括（）。

A行政许可

B行政处罚

C行政裁决

D行政命令

答案

D

解析

在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的行政行为主要有如下几种：1.行

政许可；2.行政处罚；3.行政强制；4.行政裁决。

67.题型：多选题

下列不属于行政强制措施的是（）。*

A限制公民人身自由

B查封场所、设施或者财物

C冻结存款、汇款

D拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物

E排除妨碍、恢复原状

答案

D,E

68.题型：单选题

按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为

()。

A昼间60dB(A),夜间50dB(A)

B昼间65dB(A),夜间50dB(A)

C昼间70dB(A),夜间55dB(A)

D昼间75dB(A),夜间60dB(A)

答案

C

69.题型：单选题

根据《特种设备安全监察条例》要求，施工单位对所使用的施工起重机械，应在安

全检验合格有效期届满前（）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A5天

B10天

C15天

D1个月

答案

D

解析

根据《特种设备安全监察条例》要求，施工单位对所使用的施工起重机械，应在

安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

70.题型：单选题

北方建筑公司是甲省的施工企业，2006年8月，由于所修建的工程发生了重大质

量事故，被省建设厅罚款200万元。对此，北方建筑公司可以采取的维权途径有

()=

A只能申请行政复议

B只能进行行政诉讼

C可以自由选择行政复议或者行政诉讼

D只能提起民事诉讼

答案

C

71.题型：单选题

全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经()批

准。

A县级人民政府

B省级人民政府

C国务院

D省级文物行政部门

答案

B

72.题型：单选题

()交付的标的物应当与样品及其说的质量相同。A

出卖人B

买受人C

定作人D

承揽人

考点

2Z204032买卖合同的法律规定

解析

出卖人交付的标的物应当与样品及其说的质量相同。

考点：凭样品买卖

73.题型：单选题

施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元，其拟将租赁费转移给开

发商丙，依据《合同法》的规定，其转移债务的必要条件是（）。A

通知设备租赁公司乙B

须经设备租赁公司乙同意C

与开发商达成转让协议D

要为设备租赁公司提供担保

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

合同义务的转让《合同法》规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人

的，应当经债权人同意。合同义务转移分为两种情况：一是合同义务的全部转移，

在这种情况下，新的债务人完全取代了旧的债务人，新的债务人负责全面履行合同

义务；另一种情况是合同义务的部分转移，即新的债务人加入到原债务中，与原债

务人一起向债权人履行义务。无论是转移全部义务还是部分义务，债务人都需要征

得债权人同意。未经债权人同意，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效

力。

考点：合同中权利和义务的一并转让

74.题型：单选题

按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起

15日内，将（）报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A施工组织方案

B拆除建筑物的措施

C保证安全施工的措施

D建设单位编制的工程概要

答案

C

解析

按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起

15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行

政主管部门备案。

75.题型：多选题

甲公司与乙公司签订了一份钢材购买合同。约定因该合同发生纠纷时双方可向仲裁

委员会申请仲裁，也可向合同履行地法院起诉。关于本案，下列选项正确的有（）。

A双方达成的仲裁协议无效

B双方达成的管辖协议无效

C如甲公司向仲裁委员会申请仲裁，乙公司在仲裁庭首次开庭前未提出异议，仲裁

委员会可对该案进行仲裁

D如甲公司向法院起诉，乙公司在法院首次开庭时对法院管辖未提出异议.法院应

当驳回甲公司的起诉

E双方达成的仲裁协议和管辖协议均有效

答案

A,B,C

解析

《仲裁法解释》第七条：“当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人

民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁法第

20条第2款规定期间内提出异议的除外。”

76.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程保修期的起始日是（）。A

工程竣工之日B

竣工验收合格之日C

工程交付之日D

工程投入使用之日

考占

2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定

解析

建设工程保修期的起始日期是竣工验收合格之日。

考点：屋面防水工程、供热与供冷系统等的最低保修期

77.题型：多选题

保证合同的内容包括（）。

A保证的方式

B保证的期间

C保证担保的范围

D保证人的住所

E债务人履行债务的期限

答案

A,B,C,E

解析

保证合同应当包括以下内容：（1）被保证的主债权种类、数额；（2）债务人履行

债务的期限；（3）保证的方式；（4）保证担保的范围；（5）保证的期间；（6）

双方认为需要约定的其他事项。保证合同不完全具备以上规定内容的，可以补正。

78.题型：单选题

文物修缮保护工程的勘察设计单位、施工单位应当执行国家有关规定，保证

（）oA

工程质量B

工程进度C

文物完好D

恢复原样

考点

2Z205032在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工规定

解析

《文物保护法实施条例》规定，文物修缮保护工程的勘察设计单位、施工单位应当

执行国家有关规定，保证工程质量。

考点：文物修缮保护工程的设计施工管理

79.题型：单选题

某二级建筑公司为了承揽超越自己资质许可范围的工程，在征得该公司主管领导同

意的情况下，与某一级企业甲公司签订了一个合同。合同内容包括如下内容：“由

该公司以甲公司的名义承揽某建筑工程，由某建筑公司实际承建，某公司向甲公司

支付管理费为合同价的10%。”根据这个合同，下面说法正确的是（）o

A该合同是双方当事人的真实意思表示，属于有效合同

B该合同是否有效，取决于是否采取了书面形式并备案

C该合同违反了法律规定，属于无效合同

D该合同效力合同待定，必须征得建设单位的同意，才能生效

答案

C

解析

80.题型：多选题

根据《劳动合同法》规定，用人单位不得解除劳动合同的情形是()。*

A在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的

B在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的

C劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的

D女职工在产期的

E因工负伤被确认丧失劳动能力的

答案

A,B,D,E

81.题型：单选题

某设备租赁公司出租未经安全性能检测的起重机械设备，被责令停业整顿，并处一

定数额的罚款。该罚款数额应是()。

A1万元以上2万元以下

B2万元以上5万元以下

C5万元以上10万元以下

D10万元以上15万元以下

答案

c

解析

出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件

的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担

赔偿责任。故选项C正确。

82.题型：单选题

某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条

例》规定，该事故的等级属于（）0

A特别重大事故

B重大事故

C较大事故

D一般事故

答案

C

解析

国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条第3款和第4款规定：较大

事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000

万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成3人以下死亡，

或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的以上包

括本数，所称的以下不包括本数。因此，造成10人重伤的事故属于较大事故。

83.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间

发生的工伤待遇等有关费用由（）负担。

A工伤职工

B用人单位

C工伤职工和用人单位

D社会保险部门

答案

B

84.题型：单选题

使用财政预算资金的建设项目，施工单项合同估算价最低在（）万元人民币以上

的，必须进行招标。

A50

B100

C200

D3000

答案

C

解析

按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建

设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币

200万元以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100

万元以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万

元以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额

在人民币3000万元以上的。

85.题型：多选题

下列选项中，属于行政处分的有（）。

A警告

B降级

C撤职

D行政拘留

E剥夺政治权利

答案

A,B,C

86.题型：单选题

施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）*

A施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C施工企业的设备损坏，导致工期延误

D施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

答案

A

87.题型：多选题

以下属于刑事责任承担方式的有（）.

A拘役

B罚金

C管制

D行政拘留

E罚款

答案

A,B,C

解析

刑事责任承担方式：主刑分为管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑

分为罚金、没收财产、剥夺政治权利、驱逐出境。

88.题型：多选题

根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以

外的资质，建设行政主管部门不予批准的情形是（）。

A未取得施工许可证擅自施工的

B将承包的工程转包或者违法分包的

C严重违反国家工程建设强制性标准的

D未履行保修义务，造成严重后果的

E发生过一起一般安全事故的

答案

A,B,C,D

89.题型：单选题

按照《劳动合同法》的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。

A企业工会代表企业职工

B企业每一名职工

C企业10名以上职工

D企业绝大部分职工

答案

A

解析

企业职工一方与用人单位通过平等协商，可以就劳动报酬、工作时间、休息休

假、劳动安全卫生、保险福利等事项订立集体合同。集体合同草案应当提交职工代

表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订

立；尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订

立。

90.题型：单选题

未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业，属于（）。A

守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务B

请求民事赔偿权C

接受安全生产教育培训的义务D

施工安全事故隐患报告的义务

考占

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

考点：接受安全生产教育培训的义务

91.题型：单选题

某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标

准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

[2015]A

工程重大安全事故罪B

重大责任事故罪C

重大劳动安全事故罪D

串通投标罪

考点

2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式

解析

本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位、设计单位、施工单

位、工程监理单位违反国家规定，降低工程