钻井工程承包合同书2024年

钻井工程承包合同书2024年合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程施工期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、合同价格及支付方式2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）预付款：合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价__%的预付款；（2）进度款：乙方完成工程进度的__%，甲方支付乙方合同总价__%的进度款；（3）结算款：工程竣工验收合格后__日内，甲方支付乙方合同总价__%的结算款；（4）质保金：工程竣工验收合格后__日内，甲方预留乙方合同总价__%的质保金，质保期__年。三、工程质量及验收标准3.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量符合规定标准。3.2工程质量标准：__________3.3工程验收：工程完成后，乙方应按照国家相关验收规范和标准进行自检，并向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请后__日内组织验收，并出具验收意见。四、工期及延误4.1乙方应按照合同约定的施工期限完成工程，确保工程按时交付。（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的变更、停工、窝工等；（3）合同约定的其他原因。4.3乙方未按照约定工期完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________五、安全生产及环境保护5.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。5.2乙方应采取有效措施，防治施工现场扬尘、噪声、废水等污染，保护环境。六、合同变更、解除及终止6.1双方同意，合同签订后，如需变更、解除或终止合同，应签订书面协议，并按照国家相关法律法规办理。6.2因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.合同双方的资格和授权：确保签订合同的双方具有合法资格和授权，避免无权代理或越权签订合同。2.合同内容的明确性：合同中的工程内容、价款、工期等关键条款必须明确具体，避免含糊其辞导致纠纷。3.合同变更的书面形式：合同变更必须采用书面形式，口头变更不具备法律效力。法律名词解释及解决办法：1.授权：指一方代表其所属的法人在合同上签字的法律行为。解决办法是核实签字人的授权文件。解决办法：要求对方提供授权委托书等文件，确认签字人有权代表法人签订合同。解决办法：在合同中详细列明工程范围、价款、支付方式、工期等关键条款，确保无歧义。预付款：合同签订后，甲方预先支付给乙方的一部分合同价款，用于乙方开展工程准备工作的资金。进度款：根据工程实际完成情况，甲方支付给乙方的部分款项，通常与工程进度挂钩。质保金：为保障工程质量，甲方在工程验收合格后保留的一部分款项，用于在质保期内处理质量问题。3.书面变更：合同变更必须采用书面形式。解决办法：任何变更都应通过书面协议进行，并经双方签字盖章确认。解决办法：约定通过友好协商或指定法院诉讼解决争议，确保争议解决的效率和公正性。特殊应用场合及补充条款：1.环境敏感地区施工场合：如果工程地点位于自然保护区或者环境敏感区域。补充条款：鉴于工程地点的特殊性，乙方在施工过程中应采取额外环保措施，确保不会对当地生态环境造成损害。具体措施包括但不限于……（详细措施）。2.极端天气条件施工场合：工程地点可能会遭遇极端天气，如台风、洪水等。补充条款：如遇不可预见的极端天气，导致施工无法按期进行，工期将根据实际情况适当顺延，双方应共同协商确定顺延期限。3.节假日或特殊时期施工场合：工程需要在节假日或当地特殊时期进行。补充条款：如果施工需要在节假日或特殊时期进行，乙方应提前与甲方沟通，并确保遵守当地相关法律法规，同时，乙方员工应获得相应的加班补偿。附件列表：1.授权委托书：确认签署合同的人有权代表公司签订合同。2.工程详细设计和施工图纸：详细说明工程的具体要求和标准。3.环境保护措施方案：针对环境敏感地区，详细列出环保措施。4.施工进度计划表：明确每个阶段的施工计划和完成时间。5.质量保证和售后服务承诺书：乙方对工程质量的保证和后续服务承诺。授权委托书：这个文件是用来证明签字的人确实是公司指定的代表，有权利签这个合同。工程图纸：这些图纸就像是工程的“地图”，告诉我们具体要怎么建，达到什么