建设工程施工合同书索赔正规范本

建设工程施工合同书索赔正规范本第一篇范文：合同编号：__________建设工程施工合同书索赔正规范本附件：1.工程量清单2.工程进度计划3.工程变更申请表4.索赔申请表5.支付申请表6.质量保证书7.保险证明8.安全生产许可证9.环境保护措施计划10.劳务合同合同第一条：定义与解释1.2“工程”指合同中约定的施工项目。1.3“承包人”指承担工程建设的法人或其他组织。1.4“发包人”指拥有工程所有权的法人或其他组织。1.5“监理人”指发包人委托的工程监理机构。1.6“合同价格”指合同约定的工程价款。1.7“工期”指合同约定的工程完成时间。1.8“索赔”指合同一方因对方违约或合同变更等原因，向对方提出的经济补偿要求。第二条：合同价格与支付2.1合同价格以工程量清单为基础，按照约定的单价和总价计算。2.2发包人应按照合同约定的进度支付工程款。2.3承包人应按照合同约定的方式提交支付申请，并提供相应的证明材料。2.4发包人应在收到支付申请后一定时间内审核并支付工程款。2.5如发生工程变更，合同价格和支付方式应相应调整。第三条：工期与进度3.1承包人应按照工程进度计划完成工程建设。3.2如发生不可抗力等原因导致工期延误，承包人应及时通知发包人，并协商解决。3.3如承包人未按期完成工程，应承担违约责任。3.4发包人有权对工程进度进行监督，并提出合理建议。第四条：工程变更4.1发包人有权对工程设计进行变更，但应提前通知承包人，并签订书面变更协议。4.2承包人应按照变更协议完成工程变更，并提交变更申请表。4.3工程变更可能导致合同价格和工期的调整，双方应协商解决。第五条：质量保证5.1承包人应按照合同约定的质量标准完成工程建设。5.2承包人应提交质量保证书，并承担质量保证责任。5.3发包人有权对工程质量进行监督和验收，并提出整改要求。第六条：安全生产与环境保护6.1承包人应制定安全生产措施计划，并提交安全生产许可证。6.2承包人应采取必要措施保护环境，并提交环境保护措施计划。6.3发包人有权对安全生产和环境保护情况进行监督，并提出整改要求。第七条：索赔7.1如发生合同违约或变更等原因，一方有权向对方提出索赔。7.2索赔方应提交索赔申请表，并提供相应的证明材料。7.3对方应在收到索赔申请后一定时间内审核并答复。7.4双方应友好协商解决索赔问题，如协商不成，可依法解决。第八条：争议解决8.1合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决。8.2如协商不成，可提交仲裁机构仲裁或依法解决。第九条：合同的生效与终止9.1合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。9.2合同履行完毕或双方协商一致解除，合同终止。第十条：其他10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。10.2本合同一式两份，双方各执一份。承包人（盖章）：__________发包人（盖章）：__________签订日期：__________签订地点：__________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导附件：1.工程量清单2.工程进度计划3.工程变更申请表4.索赔申请表5.支付申请表6.质量保证书7.保险证明8.安全生产许可证9.环境保护措施计划10.劳务合同11.第三方服务合同合同第一条：定义与解释1.2“工程”指合同中约定的施工项目。1.3“甲方”指拥有工程所有权的法人或其他组织。1.4“乙方”指承担工程建设的法人或其他组织。1.5“监理人”指甲方委托的工程监理机构。1.6“第三方”指合同约定的独立第三方服务机构。1.7“合同价格”指合同约定的工程价款。1.8“工期”指合同约定的工程完成时间。1.9“索赔”指合同一方因对方违约或合同变更等原因，向对方提出的经济补偿要求。第二条：合同价格与支付2.1合同价格以工程量清单为基础，按照约定的单价和总价计算。2.2甲方应按照合同约定的进度支付工程款。2.3乙方应按照合同约定的方式提交支付申请，并提供相应的证明材料。2.4甲方应在收到支付申请后一定时间内审核并支付工程款。2.5如发生工程变更，合同价格和支付方式应相应调整。第三条：工期与进度3.1乙方应按照工程进度计划完成工程建设。3.2如发生不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决。3.3如乙方未按期完成工程，应承担违约责任。3.4甲方有权对工程进度进行监督，并提出合理建议。第四条：工程变更4.1甲方有权对工程设计进行变更，但应提前通知乙方，并签订书面变更协议。4.2乙方应按照变更协议完成工程变更，并提交变更申请表。4.3工程变更可能导致合同价格和工期的调整，双方应协商解决。第五条：质量保证5.1乙方应按照合同约定的质量标准完成工程建设。5.2乙方应提交质量保证书，并承担质量保证责任。5.3甲方有权对工程质量进行监督和验收，并提出整改要求。第六条：安全生产与环境保护6.1乙方应制定安全生产措施计划，并提交安全生产许可证。6.2乙方应采取必要措施保护环境，并提交环境保护措施计划。6.3甲方有权对安全生产和环境保护情况进行监督，并提出整改要求。第七条：第三方服务7.1第三方应按照合同约定提供服务，包括但不限于工程咨询、项目管理等。7.2第三方应保证服务的专业性和客观性，维护甲方的合法权益。7.3甲方有权对第三方服务进行监督和评估，并提出改进要求。第八条：索赔8.1如发生合同违约或变更等原因，一方有权向对方提出索赔。8.2索赔方应提交索赔申请表，并提供相应的证明材料。8.3对方应在收到索赔申请后一定时间内审核并答复。8.4双方应友好协商解决索赔问题，如协商不成，可依法解决。第九条：违约责任9.1乙方未能按照合同约定完成工程建设，应承担违约责任。9.2乙方未能按照合同约定保证工程质量，应承担违约责任。9.3乙方未能按照合同约定支付工程款，应承担违约责任。9.4乙方未能按照合同约定履行安全生产和环境保护义务，应承担违约责任。第十条：争议解决10.1合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决。10.2如协商不成，可提交仲裁机构仲裁或依法解决。第十一条：合同的生效与终止11.1合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。11.2合同履行完毕或双方协商一致解除，合同终止。第十二条：第三方介入的意义和目的12.1第三方的介入旨在提供独立的专业服务，保障工程建设的质量和进度。12.2第三方的介入有助于维护甲方的合法权益，确保合同的顺利履行。12.3第三方的介入可以提供公正的评估和监督，促进工程建设的健康发展。第十三条：甲方为主导的目的和意义13.1甲方作为工程所有者，拥有对工程建设的最终决策权。13.2甲方的主导地位有助于确保工程建设的质量和进度符合预期。13.3甲方的主导地位有助于保护自身的合法权益，降低合同风险。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导附件：1.软件开发需求说明书2.项目进度计划3.功能变更申请表4.索赔申请表5.支付申请表6.质量保证书7.保险证明8.数据安全保护协议9.知识产权归属协议10.第三方服务合同合同第一条：定义与解释1.2“项目”指甲方委托乙方开发的软件项目。1.3“甲方”指委托软件开发的法人或其他组织。1.4“乙方”指承担软件开发任务的法人或其他组织。1.5“监理人”指甲方委托的软件开发监理机构。1.6“第三方”指合同约定的独立第三方服务机构。1.7“合同价格”指合同约定的软件开发价款。1.8“项目周期”指合同约定的软件开发完成时间。1.9“索赔”指合同一方因对方违约或合同变更等原因，向对方提出的经济补偿要求。第二条：合同价格与支付2.1合同价格以软件开发需求说明书为基础，按照约定的单价和总价计算。2.2甲方应按照合同约定的进度支付项目款。2.3乙方应按照合同约定的方式提交支付申请，并提供相应的证明材料。2.4甲方应在收到支付申请后一定时间内审核并支付项目款。2.5如发生项目变更，合同价格和支付方式应相应调整。第三条：项目周期与进度3.1乙方应按照项目进度计划完成软件开发。3.2如发生不可抗力等原因导致项目周期延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决。3.3如乙方未按期完成软件开发，应承担违约责任。3.4甲方有权对项目进度进行监督，并提出合理建议。第四条：项目变更4.1甲方有权对软件需求进行变更，但应提前通知乙方，并签订书面变更协议。4.2乙方应按照变更协议完成项目变更，并提交变更申请表。4.3项目变更可能导致合同价格和项目周期的调整，双方应协商解决。第五条：质量保证5.1乙方应按照合同约定的质量标准完成软件开发。5.2乙方应提交质量保证书，并承担质量保证责任。5.3甲方有权对软件质量进行监督和验收，并提出整改要求。第六条：数据安全与知识产权6.1乙方应制定数据安全保护协议，并提交数据安全保护措施。6.2乙方应采取必要措施保护甲方数据安全，并提交数据安全保护计划。6.3甲方有权对数据安全和知识产权归属情况进行监督，并提出整改要求。第七条：第三方服务7.1第三方应按照合同约定提供服务，包括但不限于软件测试、技术支持等。7.2第三方应保证服务的专业性和客观性，维护乙方的合法权益。7.3乙方有权对第三方服务进行监督和评估，并提出改进要求。第八条：索赔8.1如发生合同违约或变更等原因，一方有权向对方提出索赔。8.2索赔方应提交索赔申请表，并提供相应的证明材料。8.3对方应在收到索赔申请后一定时间内审核并答复。8.4双方应友好协商解决索赔问题，如协商不成，可依法解决。第九条：违约责任9.1甲方未能按照合同约定支付项目款，应承担违约责任。9.2甲方未能按照合同约定提供必要的技术支持，应承担违约责任。9.3甲方未能按照合同约定履行数据安全保护义务，应承担违约责任。9.4甲方未能按照合同约定保护乙方知识产权，应承担违约责任。第十条：争议解决10.1合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决。10.2如协商不成，可提交仲裁机构仲裁或依法解决。第十一条：合同的生效与终止11.1合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。11.2合同履行完毕