2024年建设施工合同终止协议书

2024年建设施工合同终止协议书合同编号：__________地址：________________________法定代表人：__________________联系电话：__________________地址：________________________法定代表人：__________________联系电话：__________________一、终止合同的原因1.1甲方原因：__________________1.2乙方原因：__________________1.3其他原因：__________________二、终止合同的条款2.1终止时间：本协议书签署之日起，原合同立即终止。2.2已完成工程量的确认：双方确认，截至本协议书签署之日，乙方已完成的工程量为__________，具体工程量以双方共同签署的工程量清单为准。2.3工程款的结算：甲方应按照原合同的约定，支付乙方已完成的工程款。双方确认，截至本协议书签署之日，甲方已支付乙方的工程款为__________，具体金额以双方共同签署的结算单为准。2.4乙方应在本协议书签署之日起______日内，将甲方已支付的全部工程款退还给甲方。2.5乙方应在本协议书签署之日起______日内，将施工场地内的临时设施拆除，并将场地恢复原状。2.6乙方应在本协议书签署之日起______日内，向甲方提交施工过程中的全部资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、施工记录等。2.7甲方应在本协议书签署之日起______日内，向乙方提供与原合同有关的全部资料，包括但不限于合同文件、设计图纸等。三、违约责任3.1双方应严格按照本协议书的约定履行各自的权利和义务，如一方违反本协议书的约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。3.2如乙方未能在约定的时间内退还甲方已支付的工程款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为应退还款项的______%。3.3如乙方未能在约定的时间内拆除临时设施并恢复场地原状，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为原合同总价款的______%。四、争议解决4.1双方在履行本协议书的过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本协议书自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日注意事项：1.明确终止原因：合同中应详细列出导致终止的具体原因，以确保双方对终止合同的原因有清晰的认识。2.权利义务界定：合同应明确双方在终止合同后的权利和义务，包括工程款的结算、工程量的确认、场地恢复等。3.违约责任：合同中应详细规定违约责任，包括违约金的具体数额和计算方式，以及违约行为的界定。4.争议解决：合同应规定争议解决的方式，如友好协商或诉讼，以及诉讼的管辖法院。5.合同生效条件：合同应明确生效的条件，如双方签字或盖章的日期。解决办法：1.协商解决：双方应通过协商解决争议，以减少法律诉讼的时间和成本。2.法律途径：如协商不成，可依据合同中的约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.终止合同：指合同在有效期内，因双方协商一致或其他法定原因，使得合同不再继续履行。2.工程款：指甲方按照合同约定支付给乙方的，用于完成建设施工合同的款项。3.违约金：指合同一方违反合同约定时，应向另一方支付的赔偿金，用于补偿因违约而造成的损失。4.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。5.管辖法院：指根据合同约定或法律规定，有权审理合同争议案件的法院。6.生效条件：指合同开始发生法律效力所必须满足的条件，如双方签字、盖章等。特殊应用场合及补充条款：1.场合：甲方因城市规划调整，项目被要求暂停或取消。补充条款：如果因为不可抗力或政府政策调整导致项目无法继续，双方应友好协商，甲方应提前______天书面通知乙方，并按照已完成的工程量合理支付乙方相应费用，确保乙方的合法权益。2.场合：乙方施工过程中发现地下未知障碍物，导致工程无法按计划进行。补充条款：如果在施工过程中发现地下障碍物或其他不可预见的困难，乙方应及时通知甲方，双方共同协商解决方案。若因此导致工程延期，甲方应给予乙方合理的工期宽限期。3.场合：甲方资金链出现问题，无法按期支付工程款。补充条款：如果甲方遇到资金问题，双方可以协商分期支付工程款，或者甲方提供其他形式的担保，以确保乙方的工程款项能够得到妥善解决。4.场合：乙方施工人员发生安全事故。补充条款：乙方应确保施工过程中的安全措施得到有效执行，如果发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并报告甲方。甲方应协助乙方妥善处理事故，并承担相应的责任。合同所需附件列表：1.原合同副本附件1：原建设施工合同副本2.工程量清单附件2：已完成的工程量清单3.结算单据附件3：工程款结算单据4.施工图纸和相关资料附件4：施工图纸附件5：施工方案和相关记录