2024年工程施工合同交底书

2024年工程施工合同交底书合同编号：__________地址：________________________联系人：____________________联系电话：__________________地址：________________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方为工程项目的甲方，乙方为具有相应资质的工程施工单位，双方为实施工程项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程投资：____________________1.6工程施工期限：自____年__月__日至____年__月__日二、合同条款2.1工程施工范围（1）土建工程：____________________（2）安装工程：____________________（3）装饰装修工程：____________________（4）其他工程：____________________2.2工程施工质量标准乙方应保证工程施工质量符合国家及行业相关标准，具体如下：（1）主体结构质量：____________________（2）装饰装修质量：____________________（3）安装工程质量：____________________（4）其他工程质量：____________________2.3工程施工进度乙方应按照甲方要求，制定施工进度计划，并严格按照计划进行施工。如有特殊情况，乙方应提前向甲方报告，并经甲方同意后调整施工进度。2.4工程施工安全乙方应严格执行国家及地方安全生产法律法规，采取有效措施，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并及时报告甲方。2.5工程款项支付（1）预付款：甲方应在合同签订后__日内支付乙方预付款，金额为合同总价款的__%。（2）进度款：乙方按照施工进度完成相应工程量后，向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后__日内支付进度款。（3）结算款：工程完工验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告，甲方应在收到报告后__日内支付结算款。2.6违约责任（1）乙方未按照约定完成施工任务，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。（2）乙方未按照约定保证工程质量，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。（3）甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。2.7合同解除a.乙方未按照约定完成施工任务，经甲方催告后在合理期限内仍未完成；b.乙方未按照约定保证工程质量，严重影响工程使用；c.乙方发生重大安全事故，未采取有效措施，严重影响工程安全。a.甲方未按照约定支付工程款项，经乙方催告后在合理期限内仍未支付；b.甲方提供虚假资料，导致乙方无法正常施工；c.甲方违反合同约定，严重影响乙方的合法权益。2.8争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。三、其他约定3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。3.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________注意事项：1.合同编号：确保合同编号的唯一性和可追溯性，便于管理。2.工程概况：详细记录工程的基本信息，包括名称、地点、内容、规模、投资及施工期限。3.施工范围：明确乙方承担的具体施工任务，避免范围模糊导致争议。4.质量标准：双方应明确工程质量要求，符合国家及行业相关标准。5.施工进度：乙方应严格按照双方约定的施工进度计划执行，如有变动需及时沟通。6.安全生产：乙方必须遵守安全生产法律法规，保障施工现场安全。7.款项支付：明确预付款、进度款及结算款的支付条件、金额和期限。8.违约责任：明确双方在违约情况下的责任和承担方式。9.合同解除：列出解除合同的条件和程序。10.争议解决：约定争议解决的方式和地点。解决办法：1.协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。2.法律诉讼：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.预付款（AdvancePayment）：合同一方在合同履行前预先支付给另一方的款项，通常用于保障合同履行。2.进度款（ProgressPayment）：根据工程进度完成的工程量，按照约定的比例支付给施工方的款项。3.结算款（SettlementPayment）：工程完工验收合格后，按照合同约定支付的一笔款项。4.违约责任（LiabilityforBreachofContract）：合同一方未履行合同义务或违反合同规定，应承担的法律责任。5.合同解除（TerminationofContract）：在合同履行过程中，因特定原因导致合同不再继续履行，按照约定或法律规定终止合同关系。6.争议解决（DisputeResolution）：合同双方在合同履行过程中发生争议时，采取的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。7.诉讼（Lawsuit）：合同双方因合同争议无法协商解决时，向人民法院提起的司法程序，通过法院判决解决争议。特殊场合：1.灾后重建工程场合说明：这种情况下，工程往往需要在灾后快速启动，以帮助受灾地区尽快恢复正常生活秩序。补充条款：考虑到灾后重建的特殊性，双方同意在合同中增加一条关于紧急情况下的施工安排，比如：“如遇灾后重建的紧急情况，乙方应根据实际情况调整施工计划，确保在最短时间内完成重建任务，甲方将提供必要的支持和协助。”2.文化遗产保护工程场合说明：这类工程通常涉及到对历史建筑的修复和保护，需要特别小心处理。补充条款：可以加入一条关于保护措施的条款，例如：“乙方在施工过程中，应采取一切必要措施保护文化遗产，不得对原有建筑结构造成不可逆的损害，并需聘请专业人员进行现场监督。”3.绿色建筑项目场合说明：对于追求环保和可持续性的绿色建筑项目，合同中可能需要体现对环保的特殊要求。补充条款：可以增加一条环保要求，比如：“乙方应采用环保材料和施工方法，减少对环境的影响，并确保工程项目符合国家绿色建筑标准。”合